开发商水电安装合同模板

开发商水电安装合同模板合同编号：__________

合同签订日期：____年__月__日

甲方（以下简称“开发商”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“水电安装公司”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为开发商，乙方为水电安装公司，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设项目的水电安装工程达成一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：包括但不限于水电线路铺设、设备安装、调试、验收等。

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方报价已包含工程设计、材料采购、施工、调试、验收等全部费用。

2.3合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后__个工作日内，甲方支付乙方合同总价的__%；

（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；

（3）质保期内，如无质量问题，甲方支付乙方剩余的__%。

第三条工程质量

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。

3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

3.3工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。

第四条施工期限

4.1乙方应按照甲方要求的施工进度完成工程。

4.2乙方如因特殊情况不能按期完成的，应提前__天向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。

第五条甲乙双方的权利和义务

5.1甲方应按照合同约定支付合同价款，提供施工所需的相关资料和场地。

5.2乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量，按时完成工程。

5.3乙方应承担自身人员伤亡和财产损失的责任。

5.4乙方应对甲方提供的技术和商业秘密保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权按照合同约定扣除乙方违约金，并有权解除合同。

6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权停止施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

附件：

1.施工图纸及施工规范

2.验收标准

3.水电安装工程报价单

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年__月__日

甲方（以下简称“开发商”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“水电安装公司”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

第三方主体（以下简称“监管机构”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为开发商，乙方为水电安装公司，为了确保工程质量、施工安全以及合规性，甲方引入第三方主体监管机构，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，结合第三方监管机构的职责，就甲方建设项目的水电安装工程达成一致，签订本合同。

第一条第三方主体的职责和权利

1.1监管机构应根据相关法律法规和行业标准，对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、施工安全和合规性。

1.2监管机构有权对乙方进行现场检查，要求提供相关资料和证明材料。

1.3监管机构对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改要求，并要求乙方及时整改。

1.4监管机构对乙方不合规行为有权依法进行处理，并有权向甲方和相关部门报告。

第二条甲方权益主导

2.1甲方有权根据合同约定和法律法规要求，对乙方进行现场检查，并要求提供相关资料和证明材料。

2.2甲方有权要求乙方按照合同约定和法律法规要求进行施工，确保工程质量、施工安全和合规性。

2.3甲方有权根据合同约定和法律法规要求，对乙方进行考核和评价，并要求乙方及时整改不合规行为。

2.4甲方有权依法向监管机构申请对乙方进行监管，并要求监管机构对乙方进行监督检查。

第三条乙方的义务和限制

3.1乙方应按照合同约定和法律法规要求进行施工，确保工程质量、施工安全和合规性。

3.2乙方应接受甲方和监管机构的现场检查，并提供相关资料和证明材料。

3.3乙方应按照监管机构的要求进行整改，并及时报告整改情况。

3.4乙方不得以任何理由拒绝接受监管机构的检查和监督。

第四条违约责任

4.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权按照合同约定扣除乙方违约金，并有权解除合同。

4.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权停止施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。

4.3乙方违反法律法规和合同约定的，甲方有权要求乙方立即停止违法行为，并要求乙方承担违约责任。

第五条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监管机构保存一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监管机构（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

监管机构代表（签名）：______________

附件：

1.施工图纸及施工规范

2.验收标准

3.水电安装工程报价单

第三方主体介入的意义和目的在于，通过引入独立的监管机构，对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、施工安全和合规性。第三方主体的存在，可以增加甲方的权益保障，提高合同的执行力和可信度。同时，第三方主体的监管职责和权利，能够有效地约束乙方的行为，保障甲方的利益。

甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权益和责任，确保甲方在合同履行过程中的主导地位。甲方有权对乙方进行现场检查、要求提供相关资料和证明材料，有权要求乙方按照合同约定和法律法规要求进行施工，有权对乙方进行考核和评价。这些权益的设定，旨在保障甲方的利益，确保工程质量、施工安全和合规性。同时，甲方为主导的意义还在于，通过明确甲方的责任和权益，提高合同的执行力和可信度，为甲方在合同履行过程中提供更多的保障和支持。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年__月__日

甲方（以下简称“房地产开发商”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“装修施工方”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

第三方主体（以下简称“质量监管机构”）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为房地产开发商，乙方为装修施工方，为了确保装修工程的质量、安全以及合规性，甲方引入第三方主体质量监管机构，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，结合第三方监管机构的职责，就甲方建设项目的水电安装工程达成一致，签订本合同。

第一条第三方主体的职责和权利

1.1质量监管机构应根据相关法律法规和行业标准，对乙方的施工过程进行监督和管理，确保装修工程质量、施工安全和合规性。

1.2质量监管机构有权对乙方进行现场检查，要求提供相关资料和证明材料。

1.3质量监管机构对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改要求，并要求乙方及时整改。

1.4质量监管机构对乙方不合规行为有权依法进行处理，并有权向甲方和相关部门报告。

第二条乙方权益主导

2.1乙方有权根据合同约定和法律法规要求，对甲方进行现场检查，并要求提供相关资料和证明材料。

2.2乙方有权要求甲方按照合同约定和法律法规要求进行合作，确保装修工程质量、施工安全和合规性。

2.3乙方有权根据合同约定和法律法规要求，对甲方进行考核和评价，并要求甲方及时整改不合规行为。

2.4乙方有权依法向质量监管机构申请对甲方进行监管，并要求监管机构对甲方进行监督检查。

第三条甲方的义务和限制

3.1甲方应按照合同约定和法律法规要求进行合作，确保装修工程质量、施工安全和合规性。

3.2甲方应接受乙方和质量监管机构的现场检查，并提供相关资料和证明材料。

3.3甲方应按照质量监管机构的要求进行整改，并及时报告整改情况。

3.4甲方不得以任何理由拒绝接受质量监管机构的检查和监督。

第四条违约责任

4.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权按照合同约定扣除乙方违约金，并有权解除合同。

4.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权停止施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。

4.3乙方违反法律法规和合同约定的，甲方有权要求乙方立即停止违法行为，并要求乙方承担违约责任。

第五条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，质量监管机构保存一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

质量监管机构（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

质量监管机构代表（签名）：______________

附件：

1.装修施工图纸及施工规范

2.验收标准

3.水电安装工程报价单

乙方为主导的目的和意义在于，通过明确乙方的权益和责任，确保乙方在合同履行过程中的主导地位。乙方有权对甲方进行现场检查、要求提供相关资料和证明材料，有权要求甲方按照合同约定和法律法