二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库必考题

【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、【2018年真题】关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役D.物权的变动只能基于合同关系【答案】：C2、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表B.劳动行政部门代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】：B3、关于工程总承包的说法，不正确的是（）。A.工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或施工资质B.具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，可以承接工程总承包C.联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任D.工程总承包单位不得是该工程总承包项目的监理单位、造价单位、招标代理单位【答案】：A4、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A.任意时间B.投标有效期内C.提交投标文件截止时间的同一时间D.提交投标文件截止时间之后三日内【答案】：C5、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）个月。A.1B.2C.6D.3【答案】：D6、关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变的，不必办理资质证书变更手续B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质7、下列选项中，属于民事纠纷的是（）。A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷D.乙因抢劫罪被判处刑罚【答案】：B8、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销注册或变更注册【答案】：D9、【2018年真题】关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】：C10、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销C.安全生产许可证的有效期为5年D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证【答案】：B11、（2020年12月真题）关于建设用地使用权转让的说法正确的是（）。A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同B.使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致C.应当向登记机构申请新设登记D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及具附属设施可以分别处分【答案】：A12、某大型工程基坑支护前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。以下说法正确的是（）。A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底D.交底记录无需专职安全员签字【答案】：B13、施工企业取得法人资格的时间为（）之日。A.注册资金到位B.法定代表人确定C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】：C14、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿【答案】：A15、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术【答案】：D16、工程监理单位在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，正确做法是（）A.应当第一时间要求施工企业暂时停止施工B.应当第一时间向建设单位报告C.应当要求施工企业整改，并向有关主管部门报告D.情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】：D17、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构18、项目经理部行为的法律后果由()承担。A.企业法人8.项目经理C.企业法定代表人口.项目经理部与企业法人分担【答案】：A19、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有()。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】：A20、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】：D21、(2020年12月真题)在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B.投标报价可以低于工程成本C.投标报价不得低于最低投标限价总价D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标【答案】：D22、下列关于劳务派遣单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是（）。A.劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正B.逾期不改正的，以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款C.逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证D.用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任【答案】：A23、根据《行政诉讼法》的规定，人民法院接到起诉状，经审查应当在（）日内立案或作出裁定不予受理。A.5B.7C.14D.21【答案】：B24、（2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的口.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C25、下列合同中，由《合同法》调整的是()合同。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政【答案】：C26、场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是()。A.保证方式B.保证期间C.保证担保范围D.被保证人的其他债权【答案】：D27、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()2004年5月20日2005年3月15日2005年5月20日2005年6月25日【答案】：D28、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C29、王某在取得建造师注册执业证书后，应在规定的时间向（）备案。A.国务院建设主管部门B.省、自治区政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门【答案】：A30、由于某项目建设涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在申领施工许可证前,拆迁工作（）。A.必须全部完成B.所需求的补偿安置资金全部到位C.应完成50%以上D.进度已满足施工的要求【答案】：D31、（2015年真题）建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】：B32、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。A.建筑施工企业破产、倒闭的，安全生产许可证应当撤销B.建筑施工企业变更名称的，应当在变更后10日内到原发证机关办理变更手续C.建筑施工企业应当向县级建设主管部门申请领取安全生产许可证D.发生重大安全事故的，安全生产许可证应当吊销【答案】：B33、某市政基础设施项目取得建设用地使用权的方式为划拨。建设单位在项目开工前办理了如下审批手续，其流程正确的为（）。A.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证B.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督手续C.签订出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证D.建设用地规划许可证、申请划拨土地、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证【答案】：D34、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：CA.建设工程进度及投资计划B.建设工程有关安全施工措施的资料C.建设工程有关质量保证措施的资料D.建设工程安全生产人员的有关资料【答案】：B35、建设工程的保修期，自（）起计算。A.工程竣工B.竣工验收合格之日C.投入使用D.合同约定【答案】：B36、（2017年真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。A.建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险【答案】：B37、关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果38、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。A.按照规定配备和使用经依法检测合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对能源消费应实行包费制D.对各类能源消耗实行分类计量和统计【答案】：C39、职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后的一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。事故发生后照发工资的这一段时间为()。A.2个月B.3个月C.4个月D.6个月【答案】：B40、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到( )。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】：D41、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()A.1次和3个月2次和3个月3次和2个月1次和6个月【答案】：B42、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是（ ）。A.填缝板应用模板固定牢固8.止水带应用铁钉固定牢固C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带口.止水带的固定和安装，必须由项目技术员，质检员验收【答案】：B43、（2021年第2批真题）关于行政复议决定的做法正确的是（）。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】：B44、在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是（）。A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人【答案】：D45、关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变【答案】：C46、施工合同无效，关于工程价款结算说法，不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C.修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持【答案】：B47、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购合同C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同【答案】：B48、既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部B.房屋公共维修基金C.建筑所有权人自行D.政府与建筑所有权人共同【答案】：D49、除专用合同条款另有约定外，()应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。A.发包人B.承包商C.分包商D.监理单位【答案】：A50、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司口.丁大学【答案】：C51、关于建设工程代理的说法，正确的是()。A.招标活动应当委托代理B.被代理人可以单方取消委托C.代理人不可以自行辞去委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】：B52、在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是（）。A.行政法B.劳动法C.经济法D.民法【答案】：D53、根据《建筑业企业资质管理规定》，下列不属于建筑业企业资质系列是（）。A.工程总承包B.施工总承包C.专业承包D.劳务分包【答案】：A54、根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》的规定，下列情形中应当依法查处并向社会公布的是（）。A.拖欠农民工工资报酬的？B.违反禁止使用童工规定的？C.未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的？D.未依法为劳动者办理意外伤害险的【答案】：B55、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工8.发包方同意更换项目负责人。.承包方问意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】：B56、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加C.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】：C57、（2017年真题）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60%B.90%C.70%D.80%【答案】：B58、《建筑业企业资质标准》中规定，建筑工程施工总承包二级企业的净资产应不少于（）。6000万元5000万元4000万元800万元【答案】：C59、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施费的，责令限期改正，处（）罚款。A.挪用费用10%以上20%以下B.挪用费用20%以上50%以下C.挪用费用20%以上30%以下D.挪用费用10%以上30%以下【答案】：B60、关于对潜在投标人进行资格预审的规定，下列表述错误的是（）。A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【答案】：C61、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】：C62、根据《行政诉讼法》的规定，下列选项属于行政诉讼受案范围的是（）A.方某在妻子失踪后向公安局报案要求立案侦查，遭拒绝后向法院起诉确认公安局的行为违法B.区房管局以王某不履行双方签订的房屋征收补偿协议为由向法院起诉C.某企业以工商局滥用行政权力限制竞争为由向法院起诉D.张某对劳动争议仲裁裁决不服向法院起诉的【答案】：C63、（2021年真题第1批）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】：D64、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算8.商标的保护期限是10年，自申请之日起算，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制D.实用新型的保护期限是10年，可以在期满前12个月内申请续期【答案】：C65、（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（ ）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.已经完成的建设工程质量不合格的C.承包人未按合同约定的期限完工的D.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的【答案】：D66、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买实订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】：A67、某施工总承包项目，由于分包单位不服从管理导致生产安全事故，此种情况下正确的责任承担方式是（）。A.总承包单位承担主要责任B.分包单位承担连带责任C.分包单位承担全部责任D.分包单位承担主要责任【答案】：D68、关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是（ ）。A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收【答案】：A69、下列关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】：A70、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历【答案】：C71、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验【答案】：C72、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BC.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】：C73、保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。A.县级文物保护部门B.国务院C.人民代表大会常务委员会D.省、自治区、直辖市文物主管部门【答案】：B74、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A.质押权B.抵消权C.抵押权D.留置权【答案】：D75、建设单位将工程肢解发包的，责任改正、处以罚款，对全部或部分使用国有资金的项目，可以（）A.取消国有资金拨付B.暂停项目执行或资金拨付。.重新审批该项目D.追究当事人的刑事责任76、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。A.给予警告B.撤销注册证书C.处1万元以上3万元以下罚款D.取消继续教育记录【答案】：D77、合同依法订立后，负有先履行合同义务的一方当事人，因后履行合同义务的一方当事人经营状况严重恶化，从而拒绝履行合同义务的权利被称为（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】：C78、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】：D79、甲、乙按30%和70%的份额共有1间房屋。二人将房屋出租给丙，丙取得甲和乙的同意后将该房屋转租给丁。现甲欲转让自己的份额。则下列说法正确的是（）。A.乙、丙有优先购买权，丁无优先购买权B.乙、丁有优先购买权，丙无优先购买权C.乙有优先购买权，丙、丁无优先购买权D.丙、丁有优先购买权，乙无优先购买权【答案】：C80、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】：C81、根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门B.建设单位C.原环评文件审批部门D.建设行政主管部门【答案】：B82、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉【答案】：B83、根据《民事诉讼法》，人民法院不适于裁定先予执行的案件是()。A.追索赡养费、抚养费B.追索抚恤金、医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报酬【答案】：C84、(2020年12月真题)李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证行为2018年9月13日其注册被撤销记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()。2019年9月13日2021年9月13日2020年9月13日2022年9月13日【答案】：B85、(2017年真题)关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】：B86、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】：D87、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：C88、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝口.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包【答案】：D89、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】：D90、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制【答案】：C91、关于工程勘察，下列的说法错误的是()A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件【答案】：C92、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作【答案】：D93、关于招标文件的说法中，正确的是()。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价8.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对己经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人【答案】：C94、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%【答案】：B95、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。4需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报B.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】：B96、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】：C97、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（）。A.企业职工B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政主管部门代表【答案】：C98、（2016年真题）关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同C.对备案的中标合同不得进行协商变更D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议【答案】：A99、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】：D100、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，向（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省级人民政府【答案】：C101、关于劳务派遣的说法，错误的有（）。A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离【答案】：A102、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】：B）。103、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解8.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】：B104、以下不属于行政强制措施的是（）。A.限制公民人身自由B.查封场所C.扣押财物D.责令停产停业【答案】：D105、全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【答案】：D106、（2019年真题）根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是（）。4在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D107、根据《民法典》的规定，融资租赁合同中出租人的义务包括（ ）。A.向承租人交付标的物B.标的物的瑕疵担保。.代替承租人向出卖人索赔D.尊重承租人的选择权【答案】：D108、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（ ）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】：D109、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。A.40%B.30%C.70%D.50%【答案】：B110、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：D111、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡B.乙死亡C.甲取消委托合同D.乙丧失民事行为能力【答案】：A112、（2021年真题第1批）关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】：B113、某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）之前签订合同。2008年3月15日2008年4月1日2008年3月20日2008年4月5日【答案】：B114、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。A.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】：B115、因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，（）应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.勘察设计单位【答案】：B116、下列污水处理的方法中，不属于物理处理方法的是（）。A.筛滤截留B.重力分离C.离心分离D.污水土地处理法【答案】：D117、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公示结束【答案】：B118、下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建【答案】：D119、2007年11月23日，张某参加了二级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书，并于2016年04月25日申请注册成功，根据有关规定，张某初始注册有效期应当截止到（）。2019年11月23日2017年4月24日2018年11月23日2019年4月25日【答案】：D120、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标【答案】：C121、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B122、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债权B.担保物权C.所有权D.用益物权【答案】：C123、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】：A124、下列事项中，属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是（）。A.应急预案体系B.应急指挥机构与职责【答案】：【答案】：BC.事故风险描述D.预警及信息报告【答案】：B125、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名【答案】：C126、（2009年真题，修）某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。A.将施工用剩余炸药存放在职工宿舍里B.严禁在居住场所内设置仓库C.按照国家工程建设消防技术标准组织施工D.为防丢失，将消防器材锁在铁柜中【答案】：C127、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。人.项目经理B.建筑架子工C.兼职安全员D.BIM系统操作员128、关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】：A129、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔【答案】：B130、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于（）A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.安全生产条件的改善D.职工安全事故的赔偿【答案】：D131、（2015年真题）下列评标委员会的行为，合法的是（）A.向招标人征询确定中标人的意向B.对投标提出否决意见C.接受投标人主动提出的澄清D.接受个人所提出的倾向意见【答案】：B132、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）。A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不适用与人身有关的义务C.代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止【答案】：B133、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是（）。A.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明8.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告口.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】：A134、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。A.属于在投标有效期内撤销投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【答案】：A135、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】：D136、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A.招投标违法行为记录公告期限为6个月到3年B.招标投标违法行为记录公告一律不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录C.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定D.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告【答案】：C137、甲建筑公司与乙劳务公司签订分包合同，约定：甲公司按日支付乙公司劳务费用，因施工造成的人员伤亡责任一概由乙公司承担，合同争议由上海仲裁委员会仲裁。根据《民法典》，此分包合同（ ）。A.因显失公平可以撤销B.合同无效，仲裁条款随之也无效C.未经得建设单位同意，属于效力待定合同D.违法的免责条款无效，其他部分仍然有效【答案】：D138、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是（）。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业法人属于非营利法人C.施工企业的法定代表人是法人D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】：A139、当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（ ）。A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行【答案】：C140、根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.依法登记C.交付D.买方占有【答案】：B141、质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由（）承担赔偿责任。A.甲B.丙C.甲和丙D.甲或丙【答案】：A142、（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】：A143、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的【答案】：C144、承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是（）。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供的工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求【答案】：B145、（2014年真题）根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下【答案】：B146、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】：C147、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（ ）。A.须经有关机关批准8.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】：D148、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】：B149、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员【答案】：C150、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案D.应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用【答案】：D151、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。A.所有权B.用益物权【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DC.债权D.担保物权【答案】：D152、关于水污染的防治，下列说法正确的是（）。4在饮用水水源保护区内，只能建设1个排污口B.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物口.禁止向水体排放、倾倒含有放射性物质的废水【答案】：C153、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（ ）。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】：B154、施工单位违反施工程序，导致一座20层在建楼房倒塌，致使11名工人死亡，25人重伤，直接经济损失达3500万元人民币。该事故应当由（）组织事故调查组。A.县级建设行政主管部门B.县级人民政府C.设区的市级人民政府D.省级人民政府【答案】：【答案】：D155、不可以成为保险合同受益人的包括（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】：D156、（2020年真题）根据《招标投标实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是（ ）。A.采用公开招标方式的费用较高的项目8.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目D.某技术简单的大型工程项目【答案】：B157、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（）。A.企业职工B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政主管部门代表【答案】：C158、下列财产中，可以抵押的是（）A.土地所有权B.所有权有争议的财产C.土地附着物D.拟建造的船舶【答案】：C159、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】：A160、（2018年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（ ）。A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场【答案】：C161、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人162、当事人提出有关证据证明仲裁员在仲裁该案时有索贿行为，可向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决，应当在收到裁决书之日起()个月内提出。A.1B.2C.3D.6【答案】：D163、下列规范性文件中，效力最高的是()。A.行政法规B.地方政府规章C.地方性法规口.部门规章【答案】：A164、(2015年真题)某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【答案】：D165、(2021年第2批真题)关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AC.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】：D166、保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，这里的保险人是指（）。A.被保险人B.保险公司C.受益人D.投保人【答案】：B167、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是有效合同【答案】：B168、（2014年真题）下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书169、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】：B170、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议8.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】：B171、（2014/2019年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的（ ）。A.20%B.30%C.25%D.40%【答案】：B172、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报相关部门备案，该部门是指（）。A.省政府？B.省文物保护单位？C.国务院？D.国家文物保护单位【答案】：C173、甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。2015年3月10日广东2015年6月20日广东2015年3月10日北京2015年6月20日北京【答案】：C174、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】：C175、施工作业人员在作业过程中、发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避，该情形属于张某行使（）。A.知情权B.拒绝违章指挥权C.紧急避险权D.正当防卫权【答案】：C176、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.建筑市场诚信行为不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】：B177、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理【答案】：C178、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化。供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。则供应商的行为属于行使（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】：C179、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（）。A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁B.向人民法院上诉C.向人民法院申请再审D.向人民法院执行庭申请复议【答案】：A180、（2020年12月真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】：D181、场景（二）A.距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权B.王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效C.设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D.因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止【答案】：C182、（2019年真题）关于有效投标价格的说法，正确的是（）。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标人提供备选价格D.投标报价高于其他投标人报价【答案】：D183、下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。A.代理事务完成B.被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序【答案】：A184、某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】：C185、（2016年真题）关于借款合同的说法，正确的是（）。4自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：A186、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）。2年内不得担任本施工企业的中层管理人员3年内不得担任监理单位的主要负责人5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人【答案】：C187、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的是（）。A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单【答案】：A188、场景（八）A.单务合同B.实践合同。.双务有偿合同D.无名合同【答案】：C189、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】：D190、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（ ）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效8.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】：B191、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。本题前后括号的搭配为（）A.安全性要求，卫生标准B.强制性标准，生活标准C.建设单位要求，规定标准D.安全标准，最低标准【答案】：A192、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是()。儿被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告口.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】：B193、(2019年真题)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参与B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理，项目技术负责人参加D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】：B194、根据《民法典》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【答案】：D195、企业发生合并、分立、改制的，其资质（）。A.可承继？B.应当重新申请办理？。.需承继的，应当申请重新核定资质等级？D.应向注册地主管部门申请变更【答案】：C196、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织D.总承包单位和分包单位各自【答案】：C197、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。15日20日30日10日【答案】：D198、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DA.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【答案】：C199、发生法律效力的民事判决、裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】：D200、投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】：B201、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.组织竣工验收.B.工程建设完成C.订立施工监理合同D.领取施工许可证或者开工报告202、甲施工企业向乙银行借款300万元，由丙担保公司做保证人。合同签订3个月后，经乙同意甲将100万元的债务转移给丁，甲通知了丙，丙未做答复。到期后甲和丁都无力偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担300万元的保证责任，因为丙对甲的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲转移债务的通知未得到丙的同意C.丙对丁的100债务承担保证责任D.丙对甲剩余的200万债务承担保证责任【答案】：D203、下列行为中，属于要约的是（）。A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书【答案】：C204、（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。A.施工单项合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】：A205、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.设定与合同履行有关的资格条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：B206、依据《民法典》的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】：D207、-般情况下合同生效的标志是（）。A.要约发出时B.要约到达时C.承诺发出时D.承诺到达时【答案】：D208、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证口.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【答案】：A209、建设工程中的基本主体是（）。A.业主B.建设单位C.施工单位D.法人【答案】：D210、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2?B.3?C.4?D.6【答案】：B211、施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以（）罚款。A/千元以上1万元以下8.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【答案】：B212、（2020年真题）根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。A.调解书的效力低于判决书B.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】：B213、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任【答案】：D214、关于行政复议程序，以下说法正确的是（）。A.某县政府对该政府主管安全生产的甲科长作出撤职行政处分，甲某可以就此申请行政复议B.乙某因违法经营被某工商部门处以罚款，乙某应当自被罚款之日起30日内提出复议申请C.丙企业对A省B市建管部门处罚不服，可向A省政府申请复议，也可直接向住建部申请复议D.T某因超速被交警部门罚款，丁某在行政复议中，可以要求查阅交警作出处罚的依据、证据【答案】：D215、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】：A216、(2021年第2批真题)关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】：C217、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】：D218、某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准