二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库a4版

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、（2017年真题）根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】：D2、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予以追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（）。4在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利？B.合同已经生效，甲应当履行合同？C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意？D.乙的行为构成表见代理【答案】：A3、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50【答案】：C4、（2021年第1批真题）关于物权的说法，正确的是（）。A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】：C5、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】：A6、在买卖合同中，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，所有权已完成法律上的转移的交付方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：B7、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BB.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C8、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）.A.招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的，招标人应当签收C.未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收【答案】：D9、我国《固体废物污染防治法》中对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是（）。人.禁止境外废物进境倾倒、堆放B.禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载C.禁止向河道水体排放高温废水D.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物【答案】：C10、建造师执业资格制度起源于1834年的（）。A.美国B.英国C.智利D.澳大利亚11、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】：D12、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】：A13、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。4项目经理部具备法人资质8.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目的管理者。.项目经理部行为的法律后果由其自己承担口.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】：B14、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行8.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【答案】：D15、（2021年第2批真题）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布8.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】：C16、根据《消防法》机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施（）至少进行一次全面检测。A.2年B.3年C.5年D.每年【答案】：D17、（2020年12月真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理【答案】：【答案】：BB.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】：D18、由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（）。A.施工许可制度B.安全生产许可证C.建设工程规划许可证D.建设用地规划许可证【答案】：D19、（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是（）。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任。.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C20、以下情形属于不当得利的是（）。A.为履行道德义务进行的给付B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿21、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】：B22、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】：B23、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业增项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】：A24、（2021年第2批真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A25、（2021年真题第2批）根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是（）A.禁止在施工现场动用明火B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方室C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区【答案】：B26、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。A.高大模板B.整体提升模板C.满堂红脚手架D.深基坑支护桩【答案】：B27、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BB.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】：B28、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。4在调解书作出时8.在当事人达成调解协议时。.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时【答案】：D29、下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是（）A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”的【答案】：C30、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（）必须在工程开工（）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，3031、甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙()。A.能要求甲支付运费B.不能要求甲支付运费。.可要求甲支付一半运费D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费【答案】：B32、分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。A.起诉没有法律依据B.只能以总包人的名义起诉C.属于行使代位权D.只能起诉总包人【答案】：C33、国家标准、行业标准的制订一般分为()四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、征求意见、送审、报批D.准备、专家会审、征求意见、报批【答案】：C34、土地承包经营权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】：B35、(2018年真题)设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A.16B.5C.8D.13【答案】：A36、下列物权中不属于益物权的是()。A.地役权B.建设用地使用权土地承包经营权土地所有权【答案】：D37、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。4有符合国家规定的注册资本8.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备口.有良好的工程业绩【答案】：D38、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】：A39、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼。.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议【答案】：C40、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】：B41、关于招标代理机构的说法，正确的是（）A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员【答案】：D42、（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：B43、某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）A.要求返还利息B.提前回收借款C.签订附加合同D.继续发放借款【答案】：B44、按照《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在人民币（）以上的建设工程，必须招标。A.50B.100C.200D.400【答案】：D45、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是（）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】：B46、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理C.只有法律才有权增加施工许可证的申领条件D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】：B47、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当（）手续。A.申请办理开工延期B.重新办理开工报告的批准C.申请办理施工许可证注销D.核验开工报告批准【答案】：B48、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（ ）。4分包合同因指定分包而无效B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案【答案】：B49、关于开标的说法，正确的是（）A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】：D50、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。A.2018年5月10日2018年5月15日2018年7月20日2018年8月10日【答案】：C51、2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。A.可以同时适用定金与违约金的约定8.只可选择适用其中一项约定C.只能适用违约金约定D.只能适用定金约定【答案】：B52、根据《民法典》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）天内予以追认。A.15B.30C.45D.60【答案】：B53、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】：D54、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A55、场景（二）A.为其他关系单位代开增值税发票B.为单位职工代扣代缴个人所得税C.设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查口.将税务登记证借给关系单位【答案】：B56、关于劳动者工资制度的说法，正确的是（）。A.工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬B.用人单位支付劳动者的基本工资可以低于当地最低工资标准C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位可以不支付工资D.劳动者工资应当以货币形式支付给劳动者，奖金、津贴可以货物支付【答案】：A57、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.对备案的中标合同不得进行协商变更C.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议D.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同【答案】：A58、关于融资租赁合同说法正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】：B59、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。.A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C60、下列关于法人及法定代表人的说法中，正确的是（）。A.法定代表人以自己的名义从事民事活动B.法人以其部分财产独立承担民事责任C.机关法人属于非营利法人D.依法成立是法人产生的必经程序【答案】：D61、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】：D62、乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A.该补充协议属于可撤销合同B.应以补充协议作为结算工程价款依据C.乙方行为构成合同违约D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据【答案】：D63、（2021年第1批真题）关于开标的说法，正确的是（）A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】：D64、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司自己B.乙公司C.丙公司D.乙丙公司连带【答案】：D65、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。【答案】：【答案】：DA.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的【答案】：C66、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.事业单位法人经依法登记成立C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】：A67、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。A.法律B.行政法规。.部门规章D.司法解释【答案】：B68、在城市规划区内进行建设需要申请用地的,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得（）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证69、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是（）。儿被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告口.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】：B70、下列属于货运合同中承运人的权利义务是（）。A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请求支付运费【答案】：B71、工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准（）。A.即行废止B.行业标准优先适用C.国家标准优先适用D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准【答案】：A72、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为（）之日。A.抵押合同签字、盖章B.房产行政主管部门登记C.到公证部门办理公证D.贷款合同生效【答案】：B73、属于设计单位的安全责任是（）。A.按照法律、法规和工程强制性标准进行设计B.对作业班组进行安全技术交底C.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料D.依法对施工安全事故隐患进行处理【答案】：A74、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最高资质等级核定D.申请重新核定建筑业企业资质等级确定【答案】：D75、以下不属于行政纠纷的是（）。A.建筑公司认为建设行政主管部门暂扣其安全生产许可证违法B.投标人认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C.当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的D.当事人委托建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解，对调解结果不服【答案】：D76、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C77、关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是（）A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B.监理单位不能与建设单位有隶属关系C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D.工程监理单位有权转让其工程监理业务【答案】：C78、关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】：A79、关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】：A80、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】：C81、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位（）是本单位消防安全第一责任人。A.企业负责人B.法定代表人C.总经理D.分管消防的副总【答案】：B82、（2016年真题）关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（ ）。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失【答案】：D83、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。2001年5月10日2001年9月10日2002年9月10日2003年9月10日【答案】：D84、关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】：A85、根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。A.必须有产品质量检验合格证明B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D.应当有警示标志或者中英文警示说明【答案】：A86、（2020年真题）关于行政强制的说法，正确的是（）。A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以没定冻结存款、汇款的行政强制措施B.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行C.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施D.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施【答案】：D87、（2020年真题）关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C88、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C.已经完成的建设工程质量不合格的D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】：B89、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改善工程内部观感B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程局部使用功能【答案】：B90、下列属于刑罚中附加刑的是（）。A.管制B.罚金C.拘役D.死刑【答案】：B91、下列关于建设工程总承包的说法，正确的是（）。A.工程总承包单位可以是总承包项目的代建单位或项目管理单位、监理单位B.工程总承包单位应同时具有与工程规模相适应的设计和施工资质C.政府投资项目的工程总承包单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或初步设计单位D.仅具有设计或施工资质的企业，可在其资质等级许可的范围内进行工程总承包【答案】：B92、根据《建设工程安全生产管理条例》，项目负责人的安全生产责任不包括（）。A.负责施工现场安全生产日常检查并做好记录B.及时、如实报告生产安全事故C.落实安全生产责任制D.确保安全生产费用的有效使用【答案】：A93、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续（）。A.向发证机关申请延期8.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.向发证机关申请施工许可证废止【答案】：B94、关于招标文件的说法，正确的是()A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】：A95、生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响程度【答案】：B96、下列不属于保证合同的保证人()。4公民B.具有清偿债务能力的法人C.未成年人D.其他组织【答案】：C97、某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20七材料，对于施工单位该情形构成了()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利【答案】：D98、关于评标的说法，正确的是（）。A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审【答案】：C99、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】：C100、项目经理部行为的法律后果由（）承担。人.项目经理8.项目经理部各成员C.企业法人D.企业法定代表人【答案】：C101、关于建设工程债的说法，正确的是（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债8.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业。.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人口.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】：A102、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是（ ）。A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C.合同中并无利息的约定，垫资不计息D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理【答案】：C103、（2020年12月真题）关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。A.大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部8.项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效。.项目经理是项目经理部的法定代理人口.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担【答案】：D104、（2020年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B105、（2021年第1批真题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】：A106、关于地役权，下列表述错误的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法。.地役权自地役权合同生效时设立D.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】：B107、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，处以罚款D.降低资质等级【答案】：C108、（2020年12月真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是（）。A.总价方式B.定额方式C.成本加酬金方式D.单价方式【答案】：D109、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证B.发证机关收回施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】：D110、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理【答案】：B111、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：B112、根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过（）。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月【答案】：C113、关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账【答案】：B114、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】：D115、关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式。.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：C116、下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C117、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】：A118、下列有关借款合同的说法，不符合规定的是（）。A.自然人之间的借款合同可以不采用书面形式B.利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息C.借款期间不满1年的，应当6个月付一次利息【答案】：【答案】：DD.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息【答案】：C119、下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（ ）。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的【答案】：A120、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法中正确的是（）。A.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】：C121、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。A.按照出资比例B.重新协议C.请求法院D.平均122、（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：A123、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.抢险救灾工程B.建筑面积200平方米以上的农民自建低层住宅C.城镇市政基础设施工程D.工程投资额在25万元以下的工程【答案】：C124、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅8.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】：C125、根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。.A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C126、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】：C127、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。A.生产企业资质证明B.生产企业营业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【答案】：C128、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格【答案】：A129、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】：A130、对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利，称为（）。A.用益物权B.所有权C.担保物权D.物权【答案】：B131、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】：D132、在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。A.施工单位、建设单位B.建设单位、施工单位C.施工单位、监理单位D.监理单位、施工单位【答案】：A133、（2015年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】：A134、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【答案】：C135、某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。A.其间构成了违约之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】：C136、（2020年真题）用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同，劳动关系（）建立。A.实习期满之日B.劳动合同订立之日C.劳动者提供担保之日D.用工之日【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：D137、《民事诉讼法》中规定了适用专属管辖的民事诉讼案件是（ ）。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷【答案】：C138、根据《物权法》的规定，动产物权的转让自（）时发生效力，但法律另有规定的除外。A.买卖合同生效B.交付C.转移登记D.买方占有【答案】：B139、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法中，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任140、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以（）。A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失【答案】：D141、根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是（）A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批【答案】：A142、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】：C143、根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是（ ）。4分部分项工程费B.已完工程及设备保护费C.临时设施费D.规费【答案】：C144、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】：A145、某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位【答案】：B146、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B147、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】：A148、（2021年第2批真题）建设工程代理行为终止的情形是（）。A.被代理人丧失民事行为能力B.代理事项难以完成C.发生不可抗力D.代理人辞去委托【答案】：D149、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】：D150、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动口.在历史建筑上刻划【答案】：C151、场景（四）4有完整的技术档案8.有完整的施工管理资料C.设计单位签署的质量合格文件D.监理单位签署的工程质量保修书【答案】：D152、某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确的是（）。A.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同B.小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同。.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同【答案】：B153、关于施工中节能措施的说法，正确的是（）。4在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BD.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【答案】：A154、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C155、根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B.重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查，确保完好有效D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】：C156、（2015年真题）根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理157、关于公布建筑市场诚信行为的说法正确的是（）。4优良行为记录信息的公布期限一般为6个月8.不良行为记录信息的公布期限一般为5年C.对于整改确实有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布不良行为D.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录的公布期限【答案】：D158、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。2014年3月1日2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】：D159、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月6个月1年D.2年【答案】：C160、（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】：A161、城市污水处理方法与工艺中，属于化学处理法的是（）。A.混凝法B.生物膜法C.活性污泥法D.筛滤截流法【答案】：A162、关于竣工验收的说法，正确的是（）。A.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收【答案】：D163、下列关于我国法的形式和效力层级说法，正确的是（）。A.地方性法规可以就本行政区域内民族区域自治制度作出规定B.部门规章和地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该由国务院裁决C.部门规章的效力高于地方性法规D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会裁决【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B164、（2021年真题第2批）关于保险索赔的说法，正确的是（ ）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】：D165、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【答案】：B166、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）。A.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息【答案】：D167、(2021年第2批真题)关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】：A168、某工程施工合同约定2003年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。人.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取。.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权口.承包商获得工程款的权利最长保护期限是2年【答案】：C169、在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A.招标代理B.劳务分包C.水电分包D.工程主体分包【答案】：D170、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式【答案】：D171、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证A项，建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。C项，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2017年版教材P20-21【答案】：D172、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】：B173、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行B.用人单位变更名称，原劳动合同可终止C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】：A174、场景（一）A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人【答案】：A175、（2021年真题第1批）关于建设工程招标投标交易，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B176、工程建设国家标准可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DC.建议性标准D.强制性标准【答案】：D177、注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是()。A.注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书8.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C.要求注册建造师公布个人信息D.要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档【答案】：D178、关于法人承担民事责任的说法，下列选项中正确的是()A.能够承担民事责任B.能够独立承担民事责任C.只能以其动产承担民事责任D.只能以其不动产承担民事责任【答案】：B179、(2021年第1批真题)关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止180、关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%,则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】：D181、单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】：D182、（2014年真题）关于不动产物权设立的说法,正确的是（ ）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】：A183、按照《建筑法》的规定,以下说法正确的是（）A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C程D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人【答案】：D184、某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】：A185、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（ ）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地。.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】：C186、（2016年真题）两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪187、根据《合同法》，下列合同转让有效的是（）。A.国庆节前，张某买了回老家的飞机票，因公司安排加班，张某将机票转让给同事李某B.建设单位拖欠甲施工单位800万工程款，甲施工单位书面通知建设单位其已将债权转让给乙施工单位，请建设单位将工程款支付给乙施工单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.检测单位将检测合同转让给其他具有检测资质的单位【答案】：B188、某企业因生产经营不善，需要进行经济性裁员，下列员工应当优先留用的是（）。A.李某半年前入职，与企业签订了一年的劳动合同B.赵某上个月与企业签订了无固定期限的劳动合同C.女职工孙某的丈夫在某上市公司担任高管，而且家中老人都有退休工资D.在企业担任门卫的劳务派遣人员张某【答案】：B189、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员190、根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。A.在建工程可以作抵押物B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权【答案】：B191、红星建筑工程公司委托其业务员田某外出采购水泥；在此期间，田某以红星建筑工程公司的名义与A公司签订一份钢材购销合同，则田某的行为属于()。A.无权代理8.有权代理C.滥用代理权D.法定代理【答案】：A192、某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期内的是()A.门窗工程B.外墙面防渗C.装修工程D.水电安装工程【答案】：B193、某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。A.领取施工许可证不能延期B.可以延期但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过2个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】：D194、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。A.法院不能主动适用诉讼时效B.超过诉讼时效期间，权利人的上诉权消灭C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效【答案】：A195、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（）。A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有【答案】：D196、下列民事行为中，符合相关法律条文的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于国家强制性标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包【答案】：B197、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销注册或变更注册【答案】：D198、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】：A199、下列属于国家所有的不可移动文物的是（）。A.壁画B.三星堆出土的文物C.中国博物馆的文物D.殷墟商文化遗址【答案】：D200、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【答案】：C201、在建设工程活动中，保证人往往是（）。A.社会团体B.国家机关C.企业法人的分支机构D.银行【答案】：D202、（2019年真题）合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（ ）。A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】：B203、关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）。4在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付D.停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】：B204、属于招标人与投标人串通投标的情形是（）。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】：D205、在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（ ）。4擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】：D206、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是（）A.建设主管部门B.大气污染防治监管部门C.规划主管部门D.环境保护行政主管部门【答案】：D207、根据法律规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有【答案】：D208、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理【答案】：C209、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期8.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B210、实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指（）。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告【答案】：B211、（2021年真题第2批）关于评标的说法，正确的是（）。A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审【答案】：C212、以下担保方式必须由第三人提供的是（）。A.抵押B.质押C.留置D.保证【答案】：D213、在建设工程活动中，（）是最常用的一种担保方式。A.留置B.定金C.保证D.抵押【答案】：C214、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据处理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司自己B.乙公司C.丙公司D.乙丙公司连带【答案】：D215、（2018年真题）关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（ ）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】：D216、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限应是30年，施工单位需要承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】：D217、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物的单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利【答案】：D218、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行异议审查和复议期间，暂停执行C.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】：C219、建设单位与施工单位在施工合同中