餐饮场所木工施工合同模板_第1页
餐饮场所木工施工合同模板_第2页
餐饮场所木工施工合同模板_第3页
餐饮场所木工施工合同模板_第4页
餐饮场所木工施工合同模板_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

餐饮场所木工施工合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同宗旨第二章施工内容2.1施工项目2.2施工标准2.3施工材料第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四章施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五章施工质量5.1施工质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六章合同的履行6.1甲方义务6.2乙方义务6.3违约责任第七章合同的变更和解除7.1变更条款7.2解除条款第八章争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖第九章合同的生效、终止和解除9.1合同生效9.2合同终止9.3合同解除第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一章知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权保护第十二章不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三章合同的转让13.1转让条件13.2转让程序第十四章附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废除合同编号:_________第一章总则1.1合同主体甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)1.2合同标的本合同标的是指乙方按照甲方的要求,在甲方提供的餐饮场所进行木工施工,包括但不限于木作制作、安装、维修等工作。1.3合同宗旨本合同旨在明确双方在木工施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达到甲方的要求。第二章施工内容2.1施工项目(此处列明具体的施工项目)2.2施工标准乙方应按照约定的施工标准进行施工,包括但不限于:(此处列明施工标准)2.3施工材料乙方应使用甲方提供的材料,或经甲方同意的替代材料进行施工。第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为基础合同总价,金额为(大写金额)。3.2价格调整(价格调整的条件和方式)3.3支付方式(支付方式)第四章施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为(日期)。4.2施工结束日期施工结束日期为(日期)。4.3延期条款(延期的条件和方式)第五章施工质量5.1施工质量标准乙方应保证施工质量达到约定的标准,包括但不限于:(此处列明质量标准)5.2质量保证乙方应对施工质量承担责任,保证施工过程中及施工后的质量问题。5.3质量验收甲方应按照约定的标准对乙方施工的质量进行验收。第六章合同的履行6.1甲方义务甲方应按照合同约定履行自己的义务,包括但不限于:(此处列明甲方义务)6.2乙方义务乙方应按照合同约定履行自己的义务,包括但不限于:(此处列明乙方义务)6.3违约责任(违约责任和赔偿方式)第七章合同的变更和解除7.1变更条款(变更条件和方式)7.2解除条款(解除条件和方式)第八章争议解决8.1争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九章合同的生效、终止和解除9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止合同终止的条件为:(终止条件)。9.3合同解除合同解除的条件为:(解除条件)。第十章保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。10.2保密期限保密期限为:(保密期限)。10.3违约责任违反保密条款的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十一章知识产权保护11.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的知识产权,归(甲方/乙方)所有。11.2知识产权保护双方应共同努力保护合同履行过程中的知识产权,防止侵权行为的发生。第十二章不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等,导致合同无法履行或变得不经济。12.2不可抗力后果遇到不可抗力事件,双方应立即协商解决,根据事件的影响,决定是否继续履行合同或变更合同内容。第十三章合同的转让13.1转让条件双方同意,未经对方书面同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序转让程序按照双方协商确定的方式进行。第十四章附则14.1合同的解释本合同未尽事宜,由双方协商决定。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修订本合同的修订应由双方书面签订,修订内容与原合同具有同等法律效力。14.3合同的废除本合同废除的条件为:(废除条件)。甲方:(甲方全称)签字:_________日期:_______乙方:(乙方全称)签字:_________日期:_______多方为主导时的,附件条款及说明1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明甲方附加条款一:特殊施工要求甲方要求乙方在施工过程中,对于某些特殊部位进行特殊处理,包括但不限于:(此处列明特殊部位和处理要求)甲方附加条款二:材料采购甲方要求乙方使用指定的材料供应商进行材料采购,乙方应在甲方提供的供应商名单中进行选择。甲方附加条款三:施工进度报告乙方应定期向甲方报告施工进度,包括但不限于每周提交一次施工进度报告。甲方附加条款四:现场管理甲方要求乙方在施工过程中,严格遵守现场管理制度,包括但不限于:(此处列明现场管理制度要求)2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明乙方附加条款一:技术支持乙方应提供技术支持,确保施工过程中的技术问题得到及时解决,包括但不限于:(此处列明技术支持的内容)乙方附加条款二:质量保证措施乙方应采取必要的质量保证措施,确保施工质量,包括但不限于:(此处列明质量保证措施)乙方附加条款三:工程变更处理如甲方提出工程变更,乙方应立即评估变更对工程进度和成本的影响,并与甲方协商确定变更方案。乙方附加条款四:安全生产乙方应严格按照安全生产规定进行施工,确保施工过程中的安全生产,包括但不限于:(此处列明安全生产要求)3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明第三方中介附加条款一:中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系,确保合同的顺利履行,包括但不限于:(此处列明中介职责)第三方中介附加条款二:中介费用第三方中介的佣金为合同总金额的(百分比),由甲方支付。第三方中介附加条款三:争议调解如甲方和乙方发生争议,第三方中介应进行调解,调解不成的,双方可依法解决争议。第三方中介附加条款四:保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获知的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密,保密期限为合同履行完毕后(时间)。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方提供的施工图纸和技术要求说明书2.乙方提供的施工方案和施工进度计划3.双方同意的材料供应商名单4.施工过程中发生的设计变更通知5.施工进度报告模板6.现场管理制度规定7.安全生产措施说明8.质量保证措施详细说明9.知识产权归属证明文件10.保密协议11.第三方中介的佣金计算公式和支付凭证12.调解协议书模板13.合同履行完毕后的工程验收报告二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付合同价款,认定为违约。2.乙方未按约定标准完成施工,认定为违约。3.乙方未按约定时间完成施工,认定为违约。4.甲方未提供施工图纸或技术要求说明书,导致乙方无法按期施工,认定为违约。5.甲方未提供指定材料供应商名单,导致乙方无法采购材料,认定为违约。6.乙方未采取约定质量保证措施,导致施工质量不符合标准,认定为违约。7.乙方未遵守安全生产规定,导致安全事故发生,认定为违约。8.第三方中介未履行协调职责,导致合同纠纷,认定为违约。9.第三方中介未按约定保密,泄露甲方或乙方商业秘密,认定为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:不可预见、不可避免、无法克服的自然灾害或社会事件,导致合同无法履行或变得不经济。2.知识产权:包括但不限于专利、商标、著作权等法律保护的创新成果。3.违约责任:违反合同约定的一方应承担的民事责任,包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。4.合同解除:合同双方或单方依法终止合同关系的行为。5.合同终止:合同双方或单方依法结束合同关系的行为。6.合同转让:合同权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。7.诉讼时效:向人民法院请求保护民事权利的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:协商确定合理的延期方案,根据实际情况调整施工计划。2.材料质量问题:及时更换供应商或采取补救措施,确保施工质量。3.设计变更:双方协商确定变更方案,及时修改施工图纸和技术要求。4.安全生产事故:立即启动应急预案,调查事故原因,采取措施防止再次发生。5.合同纠纷:通过协商、调解或诉讼等方式解决争议,保护双方合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论