版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
影剧院装修合同保修期条款合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件1.4合同解释权第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程承包人3.1承包人基本情况3.2承包人资质证明3.3承包人责任与义务3.4承包人项目负责人第四章工程质量标准4.1施工质量要求4.2施工材料要求4.3施工工艺要求4.4工程验收标准第五章工程进度5.1施工周期5.2关键节点工期5.3工期延误责任5.4工期提前奖励第六章合同价款6.1合同总价6.2工程款支付方式6.3工程进度款支付6.4质量保证金第七章保修期条款7.1保修期限7.2保修范围7.3保修条件7.4保修责任第八章违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约责任认定与赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十章合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序第十一章合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序11.3转让后果第十二章合同的终止12.1合同终止条件12.2终止后的义务履行12.3终止后的合同文件处理第十三章附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3合同专用条款第十四章其他条款14.1保密条款14.2法律法规规定的其他事项14.3双方约定的其他事项合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1发包人:_________1.1.2承包人:_________1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间:_________1.2.2签订地点:_________1.3合同生效条件1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。1.4合同解释权1.4.1本合同的解释权归双方共同所有。1.4.2对本合同的任何解释和解释争议,应通过友好协商解决。第二章工程概况2.1工程名称:_________2.2工程地点:_________2.3工程规模:_________2.4工程预算:_________第三章工程承包人3.1承包人基本情况3.1.1名称:_________3.1.2地址:_________3.1.3法定代表人:_________3.2承包人资质证明3.2.1承包人应向发包人提供有效的营业执照复印件。3.2.2承包人应向发包人提供有效的施工资质证书复印件。3.3承包人责任与义务3.3.1承包人应按合同约定完成工程。3.3.2承包人应保证工程质量、安全、进度等满足合同约定。3.4承包人项目负责人3.4.1承包人应指派一名项目负责人,负责工程的日常管理和协调。3.4.2项目负责人的授权范围和职责应明确,并通知发包人。第四章工程质量标准4.1施工质量要求4.1.1承包人应严格按照设计和施工规范进行施工。4.1.2工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。4.2施工材料要求4.2.1承包人应使用符合设计和国家标准的建筑材料。4.2.2承包人应提供材料合格证明和检测报告。4.3施工工艺要求4.3.1承包人应采用科学合理的施工工艺。4.3.2承包人应确保施工过程中环境保护和安全生产。4.4工程验收标准4.4.1工程验收应按照合同约定和国家和行业相关标准进行。4.4.2工程验收不合格的,承包人应负责整改,直至达到验收标准。第五章工程进度5.1施工周期5.1.1承包人应按照合同约定的工期完成工程。5.1.2工期自合同签订之日起计算。5.2关键节点工期5.2.1承包人应按照合同约定的关键节点工期完成相应工作。5.2.2发包人有权对关键节点工期进行监督和检查。5.3工期延误责任5.3.1因承包人原因导致工期延误的,承包人应承担相应的违约责任。5.3.2因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工期延误的,双方应协商解决。5.4工期提前奖励5.4.1工程提前完成的,双方可协商给予承包人相应的奖励。第六章合同价款6.1合同总价6.1.1合同总价为本合同约定的工程总价。6.1.2合同总价不包括税金和其他费用。6.2工程款支付方式6.2.1发包人应按照合同约定的付款方式支付工程款。6.2.2工程款支付应提供相应的发票和收据。6.3工程进度款支付6.3.1发包人应按照工程进度支付相应的进度款。6.3.2进度款支付的比例和时间应按照合同约定执行。6.4质量保证金6.4.1承包人应按照合同约定支付质量保证金。6.4.2质量保证金的退还应按照合同约定的条件和程序执行。第七章保修期条款7.1保修期限7.1.1本工程的保修期限为合同约定的工程竣工验收合格之日起。7.1.2保修期限应符合国家及行业相关法律法规的规定。7.2保修第八章违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未按合同约定完成工程的,应承担违约责任。8.1.2承包人使用不合格材料或工艺的,应承担违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任。8.2.2发包人未按合同约定提供施工条件的,应承担违约责任。8.3违约责任认定与赔偿8.3.1违约责任的认定和赔偿金额的计算,应按照合同约定和国家法律法规执行。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同的变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更应经双方协商一致。10.1.2合同变更应签订书面变更协议,作为本合同的附件。10.2合同解除条件10.2.1任何一方未履行合同义务的,对方有权解除合同。10.2.2合同解除应签订书面解除协议,作为本合同的附件。第十一章合同的转让11.1合同转让条件11.1.1合同转让应经双方同意。11.1.2合同转让不得改变合同的实质性内容。第十二章合同的终止12.1合同终止条件12.1.1工程竣工验收合格后,本合同即终止。12.1.2合同终止后,承包人应按照合同约定承担后续保修责任。第十三章附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3合同专用条款第十四章其他条款14.1保密条款14.1.1双方应对合同内容和工程情况予以保密。14.1.2违反保密条款的,应承担违约责任。14.2法律法规规定的其他事项14.3双方约定的其他事项发包人(甲方):_________承包人(乙方):_________签订日期:_________签订地点:_________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料,并确保材料质量符合合同约定。如乙方使用非指定供应商的材料,需事先征得甲方同意。2.甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督和检查,以确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的施工资料和记录。3.甲方变更权甲方有权在合同执行过程中对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划和方案,并报甲方审批。如因变更导致合同价款和工期的调整,双方应协商解决。4.甲方提前验收权甲方有权在合同约定的保修期结束后提前进行工程验收。乙方应按照甲方要求的时间和方式,配合甲方进行提前验收。提前验收合格的,甲方应按照合同约定支付工程款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定和国家标准进行施工,确保工程质量合格。如工程质量不符合约定,乙方应承担整改和维修费用,并支付违约金。2.乙方工期承诺乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金。3.乙方材料和工艺乙方应使用符合合同约定的材料和工艺进行施工。如乙方使用不合格材料或工艺,甲方有权要求乙方更换或整改,并承担相应费用。4.乙方保密义务乙方应对合同内容和甲方提供的技术资料予以保密。如乙方违反保密义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的争议和问题。中介方应客观公正地履行中介职责,不代表任何一方利益。2.第三方中介费用中介方的费用由甲方承担。如因中介方原因导致合同履行困难或争议,中介方应承担相应责任。3.第三方中介的调解权中介方有权对甲乙双方的争议进行调解。调解不成的,甲方有权选择争议解决方式,如友好协商、仲裁或诉讼。4.第三方中介的退出机制中介方如未能履行中介职责或违反合同约定,甲方有权要求中介方退出合同履行过程。中介方应按照甲方要求的时间和方式,办理退出手续。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.合同专用条款4.材料合格证明5.施工工艺说明6.工程进度计划7.工程验收报告8.保修期条款说明9.争议解决协议10.保密协议11.材料供应商信息12.第三方中介合同二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间支付工程款未提供施工条件或提供不符合约定的施工条件干涉乙方施工,影响工程进度2.乙方违约行为未按约定时间完成工程使用不合格材料或工艺未保守合同内容和甲方技术资料的秘密3.第三方中介违约行为未能客观公正地协调双方关系未能协助解决合同履行过程中的争议和问题违反保密义务,泄露合同内容或甲方技术资料三、法律名词及解释:1.合同履行:合同双方按照约定履行各自的权利和义务。2.违约责任:违反合同约定的一方应承担的法律责任。3.保修期:工程竣工验收合格之日起,承包人对工程提供的保修期限。4.争议解决:双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。5.第三方中介:协助甲方和乙方履行合同的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误解决方案:协商调整工期,必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.材料质量问题解决方案:乙方更换不合格材料,甲方有权监督并验收。3.设计变更解决方案:双方协商一致后签订设计变更协议。4.合同争议解决方案:通过友好协商解决,协商不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 循证护理证据的可行性分析
- 土壤的形成课件【知识精研】高一地理湘教版(2019)必修一
- 2024年新人教版1年级数学上册课件 数学游戏 课时1 认识校园
- 2024至2030年中国阴螺纹弯头行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国镍镉电池组充电器行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国电动链条式开窗机行业投资前景及策略咨询研究报告
- 废物处理厂建设工程合同三篇
- 2025年关于清廉村居建设工作总结范文
- 环境保护、水土保持保证体系及保证措施
- 酒店建筑节能施工方案设计
- 2024年江西省高考化学试卷(真题+答案)
- 人教版小学语文一年级单元测试题-全册
- 2024-2030年中国PQQ行业市场发展分析及前景趋势与投资研究报告
- 2024年新青岛版四年级上册科学全册知识点六三制
- 注册消防工程师案例分析真题(完整)
- 实验室经费管理制度
- 2024-2030年中国数字商务行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 烟草专卖行政执法中存在的问题及对策研究
- 二手车交易定金合同范本5篇
- 《乌鲁木齐市国土空间总体规划(2021-2035年)》
- 无人机应用技术专业申报表
评论
0/150
提交评论