美发店装修承包合同样本_第1页
美发店装修承包合同样本_第2页
美发店装修承包合同样本_第3页
美发店装修承包合同样本_第4页
美发店装修承包合同样本_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

美发店装修承包合同样本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3适用法律1.4合同效力第二章承包范围与内容2.1装修工程概述2.2承包商的义务与责任2.3发包人的义务与责任第三章工程设计与施工3.1设计要求3.2设计审批程序3.3施工计划与进度3.4施工质量标准3.5施工安全措施第四章工程材料与设备4.1材料与设备的选择4.2材料的供应与验收4.3设备的安装与调试4.4材料与设备的质量保证第五章工程费用与支付5.1合同价格5.2支付方式与时间5.3价格调整机制5.4费用结算第六章工程变更与解除6.1工程变更程序6.2变更导致的费用调整6.3合同解除条件6.4解除后的责任与权益处理第七章违约责任7.1承包商的违约行为7.2发包人的违约行为7.3违约责任的处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁程序8.3诉讼管辖第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密义务与期限9.3违约保密条款的处理第十章知识产权保护10.1知识产权的归属与使用10.2侵权责任10.3知识产权保护措施第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力事件的应对与处理11.3不可抗力导致的合同解除第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同继承的条件与程序第十三章其他条款13.1广告与宣传13.2合作开发与共赢13.3培训与技术支持第十四章附则14.1合同的生效与终止14.2合同修改与补充14.3合同解除与终止后的权益处理14.4合同争议的解决合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1美发店装修的目的与预期效果1.1.2承包商根据发包人的要求完成装修工程1.2定义与解释1.2.1本合同中的术语与定义1.3适用法律1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.4.2本合同在双方履行完毕后失效第二章承包范围与内容2.1装修工程概述2.1.1工程地点与面积2.1.2工程内容与范围2.2承包商的义务与责任2.2.1按照约定的设计方案与施工标准完成工程2.2.2对施工过程中的安全与质量负责2.3发包人的义务与责任2.3.1提供完整的工程资料与设计要求2.3.2按约定支付工程款项第三章工程设计与施工3.1设计要求3.1.1设计方案的提交与审批3.1.2设计变更的程序与费用3.2设计审批程序3.2.1发包人对设计方案的审查与批准3.2.2设计方案的修改与重新提交3.3施工计划与进度3.3.1施工进度的计划与报告3.3.2施工进度的调整与通知3.4施工质量标准3.4.1施工质量的检验与验收3.4.2施工质量问题的处理3.5施工安全措施3.5.1施工安全规范与要求3.5.2安全事故的处理第四章工程材料与设备4.1材料与设备的选择4.1.1材料设备的品牌与规格4.1.2材料设备的质量保证4.2材料的供应与验收4.2.1材料供应的时间与数量4.2.2材料的验收与质量要求4.3设备的安装与调试4.3.1设备的安装规范与要求4.3.2设备的调试与验收4.4材料与设备的质量保证4.4.1承包商对材料设备质量的责任4.4.2发包人对材料设备的使用维护第五章工程费用与支付5.1合同价格5.1.1工程总价的确定与支付方式5.1.2工程价款的调整条件与方法5.2支付方式与时间5.2.1工程预付款的支付时间与比例5.2.2工程进度款的支付条件与时间5.3价格调整机制5.3.1价格调整的条件与范围5.3.2价格调整的程序与方法5.4费用结算5.4.1工程结算的依据与时间5.4.2工程结算的支付与退还第六章工程变更与解除6.1工程变更程序6.1.1变更内容的提出与审批6.1.2变更导致的费用调整方法6.2合同解除条件6.2.1合同解除的条件与程序6.2.2合同解除后的责任与权益处理第七章违约责任7.1承包商的违约行为7.1.1承包商未能按照约定完成工程的处理7.1.2承包商未能按照约定质量标准完成工程的处理7.2发包人的违约行为7.2.1发包人未能按照约定支付工程款项的处理7.2.2发包人未能按照约定提供工程资料的处理7.3违约责任的处理7.3.1违约责任的认定与计算7.3.2违约责任的赔偿与处理程序第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决争议8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2仲裁程序8.2.1双方同意提交仲裁的,仲裁地点为合同签订地8.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.1.1涉及合同内容、商业秘密、技术资料等信息9.1.2保密信息不包括公共知识或无需保密的信息9.2保密义务与期限9.2.1双方对保密信息承担保密义务,直至信息成为公开信息9.2.2保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕后五年止第十章知识产权保护10.1知识产权的归属与使用10.1.1发包人拥有其提供的技术资料、设计文件的知识产权10.1.2承包商对施工过程中创造的智力成果享有权利10.2侵权责任10.2.1如发生知识产权侵权,侵权方应承担相应责任10.2.2双方应协助对方处理侵权事宜第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件11.1.2不可抗力事件发生后,双方应立即通知对方,并采取合理措施减少损失11.2不可抗力事件的应对与处理11.2.1受不可抗力影响的一方应提供相关证明文件11.2.2双方根据不可抗力影响程度协商调整合同履行期限或费用第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.1.1合同不得转让给第三方,除非双方另有约定12.1.2转让合同应取得对方书面同意,并办理相应手续12.2合同继承的条件与程序12.2.1如一方发生继承或合并,合同由继承人或合并后的实体继续履行12.2.2继承人或合并后的实体应承担合同约定的权利与义务第十三章其他条款13.1广告与宣传13.1.1未经对方书面同意,任何一方不得使用对方名称或标识进行广告宣传13.1.2违反本条款的,违约方应承担相应责任13.2合作开发与共赢13.2.1双方同意在合同范围内合作开发新业务13.2.2合作开发产生的收益按约定分配第十四章附则14.1合同的生效与终止14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.1.2本合同在双方履行完毕后失效14.2合同修改与补充14.2.1合同的任何修改与补充均应以书面形式作出14.2.2修改或补充的条款与本合同具有同等法律效力14.3合同争议的解决14.3.1合同争议应通过友好协商解决14.3.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼合同签字部分:发包人(盖章):承包人(盖章):签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对乙方的指示甲方有权对乙方的工作进行指导和要求,乙方应无条件服从甲方的指示。1.2甲方对工期的要求甲方要求乙方在合同约定的工期内完成所有工作,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。1.3甲方对质量的要求甲方要求乙方按照合同约定的质量标准完成工作,如有质量问题,乙方应承担修复费用并承担相应责任。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对甲方的报告乙方应定期向甲方报告工程进展情况,以便甲方了解工程进度并作出相应决策。2.2乙方对工期的承诺乙方承诺在合同约定的工期内完成所有工作,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方对质量的承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工作,如有质量问题,乙方应承担修复费用并承担相应责任。附加条款三:第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系,确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对乙方的工作进行监督,确保乙方的施工质量和工作进度符合甲方的要求。3.3第三方中介的调解权如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议,第三方中介有权进行调解,并提出解决方案。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.材料设备清单3.施工计划进度表4.质量标准验收规范5.安全措施方案6.知识产权授权文件7.不可抗力事件证明文件8.保密协议9.仲裁协议10.合同转让与继承协议11.广告与宣传协议12.合作开发与共赢协议13.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.承包商未能按照约定时间完成工程2.承包商未能按照约定质量标准完成工程3.发包人未能按照约定时间支付工程款项4.发包人未能按照约定提供工程资料5.双方未能按照约定解决争议6.双方未能按照约定履行保密义务7.双方未能按照约定处理知识产权侵权事宜8.双方未能按照约定处理不可抗力事件9.合同转让不符合约定程序10.广告与宣传不符合约定范围11.合作开发与共赢不符合约定分配原则12.第三方中介服务不符合约定职责三、法律名词及解释:1.不可抗力:指无法预见、无法避免、无法克服的情况,如自然灾害、政府行为等。2.知识产权:包括专利权、商标权、著作权等。3.保密义务:双方对合同中未公开的信息承担保密责任。4.违约行为:违反合同约定的行为。5.违约责任:违约方应承担的法律责任。6.仲裁:通过仲裁机构对合同争议进行解决。7.诉讼:通过法院对合同争议进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:协商调整工期,必要时追加合同费用。2.质量问题:及时整改,重新验收,必要时索赔损失。3.支付问题:按照合同约定的支付条款及时支付,协商解决支付争议。4.设计变更:按照变更程序及时调整设计,协商变更费用。5.知识产权侵权:立即停止侵权行为,协商赔偿损失。6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论