校园食堂奶茶店装修协议

校园食堂奶茶店装修协议合同目录第一章总则1.1合同背景1.2合同双方1.3合同目的1.4合同条款第二章装修项目及标准2.1装修范围2.2装修风格2.3装修材料2.4装修标准2.5装修时间第三章费用及支付3.1装修费用3.2支付方式3.3支付时间3.4费用结算第四章设计与施工4.1设计方案4.2施工单位4.3施工监管4.4施工进度4.5施工质量第五章合同的变更和解除5.1变更条件5.2解除条件5.3变更和解除的程序第六章违约责任6.1违约情形6.2违约责任6.3违约赔偿第七章争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁7.3法院诉讼第八章合同的生效、变更和终止8.1合同生效8.2合同变更8.3合同终止第九章保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任第十章知识产权保护10.1知识产权归属10.2知识产权保护10.3侵权责任第十一章通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达时间第十二章其他约定12.1合作推广12.2广告宣传12.3合作期限第十三章附则13.1合同附件13.2合同生效日期13.3合同期限第十四章双方签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3见证单位签字14.4签字日期合同编号_________第一章总则1.1合同背景：甲方（学校）与乙方（奶茶店经营者）就乙方在学校食堂内经营奶茶店事宜达成一致，并签订本装修协议。1.2合同双方：甲方：_________（学校名称）乙方：_________（奶茶店经营者名称）1.3合同目的：为规范乙方在学校食堂内经营奶茶店的行为，明确双方的权利和义务，确保食堂内食品安全和校园秩序。1.4合同条款：本合同共分为十四章，包括总则、装修项目及标准、费用及支付、设计与施工、合同的变更和解除、违约责任、争议解决、合同的生效、变更和终止、保密条款、知识产权保护、通知与送达、其他约定和附则等条款。第二章装修项目及标准2.1装修范围：奶茶店经营区域，包括经营空间、设施设备等。2.2装修风格：奶茶店装修风格应符合校园文化氛围，简约、清新、舒适。2.3装修材料：乙方应使用符合国家标准的环保材料进行装修，确保装修质量和食品安全。2.4装修标准：奶茶店装修应符合我国相关法律法规、卫生标准和学校要求。2.5装修时间：乙方应在合同签订后____个工作日内完成奶茶店的装修工作。第三章费用及支付3.1装修费用：甲方承担奶茶店装修的全部费用，总计人民币____元整（大写：____________________元整）。3.2支付方式：甲方分期向乙方支付装修费用，具体支付方式如下：第一阶段：合同签订后____个工作日内支付人民币____元整；第二阶段：装修验收合格后支付人民币____元整；3.3支付时间：甲方应按照本合同约定的支付方式及时向乙方支付装修费用。3.4费用结算：本合同装修费用支付完毕后，双方进行费用结算。第四章设计与施工4.1设计方案：乙方根据甲方要求提供奶茶店装修设计方案，甲方审批后实施。4.2施工单位：乙方负责奶茶店装修的施工，应具备相关资质。4.3施工监管：甲方对乙方施工过程进行监管，确保施工质量和进度。4.4施工进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成装修工作。4.5施工质量：乙方应保证装修质量，确保奶茶店安全、美观、实用。第五章合同的变更和解除5.1变更条件：合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商一致进行变更。5.2解除条件：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。5.3变更和解除的程序：合同变更或解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。第六章违约责任6.1违约情形：双方违反本合同的约定，视为违约。6.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.3违约赔偿：违约方应按照实际损失金额的____%向守约方支付违约赔偿金。第七章争议解决7.1争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁：双方同意将本合同争议提交____仲裁委员会进行仲裁。7.3法院诉讼：如双方约定仲裁，则不得向法院提起诉讼；如双方未约定仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同的生效、变更和终止8.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更：合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商一致进行变更，并签订书面协议。8.3合同终止：合同有效期内，如双方协商一致，可以终止合同，并签订书面协议。第九章保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止之日起____年。9.3保密责任：双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十章知识产权保护10.1知识产权归属：奶茶店装修设计、标识等知识产权归乙方所有。10.2知识产权保护：乙方应保证其设计、标识等不侵犯他人知识产权。10.3侵权责任：如乙方侵犯他人知识产权，甲方有权解除合同，并要求乙方承担侵权责任。第十一章通知与送达11.1通知方式：双方通过书面形式进行通知。11.2送达地址：甲方：_________（学校名称）乙方：_________（奶茶店经营者名称）11.3送达时间：通知送达时间为通知发出后的第三个工作日。第十二章其他约定12.1合作推广：双方同意在合同有效期内进行合作推广，共同提高奶茶店知名度。12.2广告宣传：乙方负责奶茶店的广告宣传，费用由乙方承担。12.3合作期限：本合同合作期限为____年，自合同生效之日起计算。第十三章附则13.1合同附件：本合同附件包括奶茶店装修设计方案、装修费用预算等。13.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同期限：本合同期限为____年，自合同生效之日起计算。第十四章双方签字盖章14.1甲方签字：（学校名称）（甲方授权代表签字）14.2乙方签字：（奶茶店经营者名称）（乙方授权代表签字）14.3见证单位签字：（见证单位名称）（见证单位授权代表签字）14.4签字日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定装修单位：甲方有权指定奶茶店装修的施工单位，乙方应接受甲方的指定。条款说明：甲方作为学校，对校园环境有监管责任，为了确保装修质量和校园安全，甲方有权指定具备相关资质的施工单位进行奶茶店装修。2.甲方监督权：甲方有权对乙方装修施工过程进行监督，确保施工质量和进度。条款说明：甲方作为学校，对校园内的食品安全和环境有监管责任，因此甲方有权对乙方装修施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合学校的要求。3.甲方验收权：奶茶店装修完成后，甲方有权进行验收，如不符合约定，乙方应承担整改责任。条款说明：甲方作为学校，对校园内的食品安全和环境有监管责任，因此甲方有权对奶茶店装修完成后的质量进行验收，确保符合约定的装修标准。如果验收不合格，乙方应承担整改责任，以保证校园内的食品安全和环境。4.甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对装修方案进行变更，乙方应接受甲方的变更要求。条款说明：甲方作为学校，有权根据校园环境和规划需要，对奶茶店装修方案进行变更。乙方应接受甲方的变更要求，并按照新的装修方案进行施工。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障：乙方应保证奶茶店装修的质量，如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复责任。条款说明：乙方作为奶茶店的经营者，对奶茶店的装修质量负有直接责任。如果因为乙方使用的材料不达标或者施工工艺问题导致奶茶店装修后出现质量问题，乙方应承担修复责任，以保证奶茶店的安全和经营。2.乙方工期保障：乙方应按照约定的工期完成奶茶店装修，如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。条款说明：乙方作为奶茶店的经营者，应按照约定的工期完成奶茶店的装修。如果因为乙方施工管理不善或者施工人员不足等原因导致工期延误，乙方应支付违约金，以补偿甲方因为工期延误而遭受的损失。3.乙方知识产权保障：乙方应对其提供的奶茶店装修设计方案享有知识产权，如第三方指控乙方侵权，乙方应承担相应责任。条款说明：乙方作为奶茶店的经营者，应对其提供的奶茶店装修设计方案享有知识产权。如果第三方指控乙方侵权，乙方应承担相应责任，包括但不限于停止侵权行为、赔偿第三方损失等。4.乙方保密义务：乙方应对其在合同履行过程中获得的甲方商业秘密予以保密，如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任。条款说明：乙方作为奶茶店的经营者，应对其在合同履行过程中获得的甲方商业秘密予以保密。如果乙方违反保密义务，泄露了甲方的商业秘密，乙方应承担违约责任，包括但不限于停止违约行为、赔偿甲方损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。条款说明：第三方中介作为合同的协调者，应负责协调甲方和乙方之间的关系，帮助双方解决合同履行过程中可能出现的争议和问题，确保合同的顺利履行。2.第三方中介权益：第三方中介有权根据合同约定收取中介费，甲方和乙方应按约定支付中介费。条款说明：第三方中介作为合同的协调者，有权根据合同约定收取中介费。甲方和乙方应按照合同约定的金额和支付时间，向第三方中介支付中介费，以补偿第三方中介为合同提供的服务。3.第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担违约责任。条款说明：第三方中介作为合同的协调者，应履行协调职责，确保合同的顺利履行。如果第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失等。4.第三方中介保密义务：第三方中介应对其在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密予以保密，如第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担违约责任。条款说明：第三方中介作为合同的协调者，应对其在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密予以保密。如果第三方中介违反保密义务，泄露了甲方和乙方的商业秘密，第三方中介应承担违约责任，包括但不限于停止违约行为、赔偿甲方和乙方的损失等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.奶茶店装修设计方案2.装修费用预算3.施工单位资质证明4.装修材料合格证明5.知识产权授权证明6.保密协议7.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，未按时支付装修费用。2.乙方未按照约定时间完成装修工作。3.乙方使用的装修材料不符合国家标准或合同约定。4.乙方未按照设计方案进行装修。5.甲方未按照约定时间支付装修费用。6.甲方未履行监督职责，导致装修质量问题。7.第三方中介未履行协调职责，导致合同无法顺利履行。三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。2.知识产权：指奶茶店装修设计、标识等具有独创性的成果。3.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获得的商业秘密予以保密的义务。4.第三方中介：指协助甲方和乙方签订合同并进行协调的服务机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.装修进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时增加施工人员。2.装修质量问题：乙方应负责整改，确保装修质量符合约定标准。3.