网吧装修施工合同及预算

网吧装修施工合同及预算合同目录第一章总则1.1本合同的定义与范围1.2合同双方的权责与义务1.3合同的生效、变更与解除1.4合同的争议解决方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与结构2.4工程预算与支付方式第三章施工内容与要求3.1施工内容3.2施工标准与规范3.3施工时间与进度安排3.4施工质量保证第四章合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式与时间4.3价款调整的条件与方法4.4工程款的支付与结算第五章施工组织与管理5.1施工方的组织与管理5.2甲方的监督与协调5.3施工过程中的变更与调整5.4施工安全与环保要求第六章材料与设备6.1施工材料的质量要求6.2施工设备的配备与使用6.3甲方提供的材料与设备6.4材料的验收与保管第七章知识产权保护7.1施工过程中涉及的知识产权7.2合同双方的知识产权保护责任7.3侵权行为的处理方式7.4知识产权的归属与使用第八章保密条款8.1保密信息的范围与内容8.2保密信息的保护期限8.3违约行为的责任与赔偿8.4保密条款的解除条件与方式第九章违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力因素的影响9.4违约赔偿的方式与标准第十章争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁机构的选定与仲裁费用10.3诉讼管辖法院的选择10.4法律适用第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3变更、解除合同的通知与确认11.4变更、解除合同后的责任处理第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同继承的条件与程序12.3转让、继承合同的通知与确认12.4转让、继承合同后的责任处理第十三章附则13.1合同附件的内容与效力13.2合同的签订地点与日期13.3合同的正本与副本份数13.4合同的保管与使用第十四章双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3见证人签字盖章14.4签字盖章的日期与地点合同编号_________第一章总则1.1本合同的定义与范围1.1.1本合同是指甲方（网吧业主）与乙方（装修施工方）就甲方网吧的装修施工工程达成一致，明确双方的权利、义务和责任的法律文件。1.1.2本合同的范围包括工程的施工、监理、交付使用以及后续的保修服务等全部内容。1.2合同双方的权责与义务1.2.1甲方的权利与义务1.2.1.1甲方应按照合同约定提供施工场地，保障乙方施工的正常进行。1.2.1.2甲方应按时支付合同约定的工程款项。1.2.2乙方的权利与义务1.2.2.1乙方应按照合同约定的施工内容、标准和时间完成施工任务。1.2.2.2乙方应保证施工质量，确保施工安全。1.3合同的生效、变更与解除1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同的变更与解除应经双方协商一致，并签订书面协议。1.4合同的争议解决方式1.4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。1.4.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为“_________网吧装修施工工程”。2.2工程地点2.2.1本工程地点为“_________”。2.3工程规模与结构2.3.1工程规模为“_________平方米”。2.3.2工程结构为“_________”。2.4工程预算与支付方式2.4.1工程预算为“_________元”。2.4.2支付方式为“_________”。第三章施工内容与要求3.1施工内容3.1.1施工内容包括“_________”。3.2施工标准与规范3.2.1施工应符合“_________”标准与规范。3.3施工时间与进度安排3.3.1施工时间为“_________”。3.3.2施工进度安排为“_________”。3.4施工质量保证3.4.1乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。第四章合同价格与支付4.1合同总价4.1.1合同总价为“_________元”。4.2支付方式与时间4.2.1支付方式为“_________”。4.2.2支付时间为“_________”。4.3价款调整的条件与方法4.3.1价款调整的条件为“_________”。4.3.2价款调整的方法为“_________”。4.4工程款的支付与结算4.4.1工程款的支付为“_________”。4.4.2工程款的结算为“_________”。第五章施工组织与管理5.1施工方的组织与管理5.1.1乙方应指定专门的项目经理负责施工项目的组织与管理。5.2甲方的监督与协调5.2.1甲方应指派专人负责对施工过程的监督与协调。5.3施工过程中的变更与调整5.3.1施工过程中的变更与调整应经双方协商一致，并签订书面协议。5.4施工安全与环保要求5.4.1乙方应严格按照国家有关施工安全与环保的规定进行施工。第六章材料与设备6.1施工材料的质量要求6.1.1乙方提供的施工材料应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。6.2施工设备的配备与使用6.2.1乙方应根据施工需要配备必要的施工设备。6.2.2乙方应规范使用施工设备，确保施工安全。6.3甲方提供的材料与设备6.3.1甲方应按照合同约定提供材料与设备。6.3.2甲方应对提供的材料与设备的质量负责。6.4材料的验收与保管6.4.1材料的验收应由甲方、乙方共同进行。6.4.2材料的保管责任由乙方承担。第七章知识产权保护7.1施工过程中第八章保密条款8.1保密信息的范围与内容8.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的且未公开的技术信息、商业信息和其他具有保密性的信息。8.1.2保密信息包括但不限于设计图纸、施工工艺、经营策略、客户名单等。8.2保密信息的保护期限8.2.1保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后____年止。8.3违约行为的责任与赔偿8.3.1若乙方泄露保密信息，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求赔偿损失。8.3.2违约赔偿的金额根据泄露信息的性质、范围和造成的实际损失确定。8.4保密条款的解除条件与方式8.4.1.1双方书面同意解除保密条款；8.4.1.2保密信息已公开且不再具有保密性；8.4.1.3法律、法规要求解除保密条款。第九章违约责任9.1甲方违约责任9.1.1若甲方未按合同约定支付款项，应支付迟延付款的利息，并承担乙方因此产生的其他损失。9.1.2若甲方未提供施工场地或提供的场地不符合施工要求，应承担因此导致的乙方损失。9.2乙方违约责任9.2.1若乙方未按合同约定完成施工任务，应支付迟延履行的违约金，并承担甲方因此产生的其他损失。9.2.2若乙方施工质量不符合约定标准，应承担返工、修复等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。9.3不可抗力因素的影响9.3.1若因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。9.3.2不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。9.4违约赔偿的方式与标准9.4.1违约赔偿的方式包括支付违约金、赔偿损失等。9.4.2违约赔偿的标准根据违约行为的性质、程度和造成的实际损失确定。第十章争议解决10.1争议解决的方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构的选定与仲裁费用10.2.1若双方同意仲裁解决争议，应共同选定仲裁机构。10.2.2仲裁费用由败诉方承担，或按双方约定方式分担。10.3诉讼管辖法院的选择10.3.1若提起诉讼，双方应选择合同签订地人民法院管辖。10.3.2双方也可在合同中约定其他诉讼管辖法院。10.4法律适用10.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2变更协议应明确变更的内容、范围和期限。11.2合同解除的条件与程序11.2.1合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2解除协议应明确解除的原因、日期和后续处理事项。11.3变更、解除合同的通知与确认11.3.1双方应书面通知对方变更或解除合同的内容和生效日期。11.3.2双方应对书面通知进行确认，以确保变更或解除的效力。11.4变更、解除合同后的责任处理11.4.2变更、解除合同后，双方不免除原合同项下的违约责任。第十二章合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.1.1合同转让应经对方同意，并签订书面转让协议。12.1.2转让协议应明确转让的内容、范围和期限。12.2合同继承的条件与程序12.2.1合同继承应符合法律多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明11.5甲方指定分包商11.5.1甲方有权根据自己的需求，指定分包商完成合同约定的一部分工程。11.5.2甲方应在分包前通知乙方，并提供分包商的详细信息。11.5.3乙方应接受甲方的分包决定，并按照甲方的要求协调分包商的施工。11.5.4分包商的施工质量、进度和安全标准应符合本合同的约定。11.6甲方监督权11.6.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督。11.6.2甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。11.6.3甲方发现乙方施工不符合合同约定时，有权要求乙方及时整改。11.6.4甲方监督权的行使不应影响乙方的正常施工。11.7甲方变更权11.7.1甲方有权根据实际情况，对合同约定的工程内容、施工标准等进行变更。11.7.2甲方应在变更前通知乙方，并提供变更的具体要求。11.7.3乙方应接受甲方的变更决定，并按照甲方的要求进行施工调整。11.7.4变更导致的工程价款增减、工期调整等事项，应由双方协商确定。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明12.1乙方施工方案12.1.1乙方应根据合同约定的工程内容，制定详细的施工方案。12.1.2乙方应在施工前将施工方案提交甲方审批。12.1.3甲方应在收到施工方案后及时审批，并提出修改意见。12.1.4乙方根据甲方审批意见修改施工方案，并再次提交甲方审批。12.2乙方质量保证12.2.1乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。12.2.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时整改。12.2.3乙方应按照合同约定提供质保书，并承担质保期内的一切维修责任。12.2.4乙方质量保证的期限自工程验收合格之日起计算。12.3乙方进度控制12.3.1乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工。12.3.2乙方应在施工过程中及时向甲方报告施工进度。12.3.3乙方发现施工进度受到影响时，应立即通知甲方，并采取措施加快进度。12.3.4乙方应承担因自身原因导致工期延误的责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明13.1第三方中介的职责13.1.1第三方中介应公正、中立地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的问题。13.1.2第三方中介应定期召开会议，了解工程进展情况，协调双方关系。13.1.3第三方中介应监督双方履行合同约定的义务，确保合同的顺利实施。13.2第三方中介的报酬13.2.1第三方中介的报酬由双方协商确定，并在合同中明确。13.2.2第三方中介的报酬支付方式、时间由双方协商确定。13.2.3双方应按时支付第三方中介的报酬，不应延迟支付。13.2.4第三方中介的报酬一经支付，不予退还。13.3第三方中介的变更与解除13.3.1双方均有权提出变更或解除第三方中介的请求。13.3.2双方应在变更或解除前协商一致，并签订书面协议。13.3.3变更或解除第三方中介的决定应书面通知第三方中介。13.3.4第三方中介因故不能继续履行调解、协调职责时，双方应协商确定替代方案。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包商指定及协调协议2.甲方监督权行使细则3.工程变更协议4.施工方案审批流程5.质量保证书6.施工进度计划及报告7.第三方中介服务协议8.第三方中介报酬支付协议9.第三方中介变更及解除协议10.争议解决及仲裁协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按时支付工程款提供施工场地不符合施工要求未履行监督权导致乙方施工质量不符合约定标准2.乙方违约行为：未按时完成施工任务施工质量不符合约定标准未提供施工进度报告和质量检验报告3.违约认定：违约行为应由双方确认，并书面通知对方。违约行为应根据合同约定和实际情况进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.分包：指甲方根据自身需求，指定分包商完成合同约定的一部分工程。3.第三方中介：指独立于合同双方的第三方，负责调解、协调合同履行过程中的问题。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。