电子商务中心装修发包合同

电子商务中心装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同双方的含义1.2合同的目的与范围1.3合同文件的组成1.4合同的生效与终止第二章工程概述2.1工程项目的名称2.2工程项目的地点2.3工程项目的规模2.4工程项目的装修内容第三章发包人义务3.1发包人的责任与义务3.2发包人提供的条件与资源3.3发包人的监督与协调3.4发包人的其他义务第四章承包人义务4.1承包人的责任与义务4.2承包人的资质与经验4.3承包人的施工计划与进度4.4承包人的质量保证第五章工程质量与标准5.1工程质量的要求5.2工程标准的确定5.3工程质量的验收5.4工程质量的保障第六章工程进度与工期6.1工程工期的确定6.2工程进度的要求6.3工程延期的处理6.4工程工期的调整第七章合同价格与支付7.1合同价格的确定7.2合同价格的支付方式7.3合同价格的调整7.4合同价格的结算第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序第九章违约责任与争议解决9.1违约责任的认定9.2违约责任的处理9.3争议解决的途径9.4争议解决的方式第十章合同的适用法律与争议解决10.1合同适用的法律10.2法律适用的一般原则10.3争议解决的适用法律10.4争议解决的司法管辖第十一章其他条款11.1合同的保密条款11.2合同的知识产权保护11.3合同的不可抗力11.4合同的附则第十二章附件12.1附件的说明12.2附件的内容12.3附件的效力12.4附件的补充第十三章合同的签署与生效13.1合同签署的条件13.2合同签署的程序13.3合同的生效时间13.4合同的生效条件第十四章合同的终止与解除14.1合同终止的条件14.2合同解除的程序14.3合同终止后的处理14.4合同解除后的责任承担合同编号_________第一章总则第一条款定义第二条款合同双方的义务甲方应按照合同约定履行其义务，包括但不限于提供施工场地、支付合同价款等。乙方应按照合同约定履行其义务，包括但不限于按期完成施工、保证工程质量等。第二章工程概述第三条款工程项目的名称本合同涉及的工程名称为：电子商务中心装修工程。第四条款工程项目的地点本合同涉及的工程地点为：________________。第五条款工程项目的规模本合同涉及的工程规模为：________________。第六条款工程项目的装修内容本合同涉及的工程装修内容包括：________________。第三章发包人义务第七条款发包人的责任与义务甲方应负责提供施工场地，保证场地的安全性、合法性，并确保乙方施工期间场地畅通无阻。第八条款发包人提供的条件与资源甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施，并确保其正常使用。第九条款发包人的监督与协调甲方应负责对乙方的施工过程进行监督和协调，确保工程按期完成。第十条款发包人的其他义务甲方应遵守国家法律法规，不得干涉乙方的正常施工，并应协助乙方解决施工过程中的问题。第四章承包人义务第十一条款承包人的责任与义务乙方应按照合同约定完成装修工程，并保证工程质量符合相关标准。第十二条款承包人的资质与经验乙方应具备相应的装修施工资质和经验，并提供相关证明材料。第十三条款承包人的施工计划与进度乙方应制定详细的施工计划和进度表，并提交给甲方审批。第十四条款承包人的质量保证乙方应对施工质量承担责任，如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。第五章工程质量与标准第十五条款工程质量的要求乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。第十六条款工程标准的确定本合同约定的工程标准为：________________。第十七条款工程质量的验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照合同约定的标准进行自检和整改。第十八条款工程质量的保障乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。第六章工程进度与工期第十九条款工程工期的确定本合同约定的工程工期为：________________。第二十条条款工程进度的要求乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应提前通知甲方并征得甲方同意。第二十一条条款工程延期的处理如乙方因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金。第二十二条条款工程工期的调整合同工期如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。第七章合同价格与支付第二十三条条款合同价格的确定本合同约定的工程总价为：________________。第二十四条条款合同价格的支付方式甲方应按照合同约定的付款方式向乙方支付合同价款。第二十五条条款合同价格的调整合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。第二十六条条款合同价格的结算工程完成后，甲方应按照合同约定的方式对乙方进行结算。第八章合同的变更与解除第二十七条款合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。第二十八条款合同变更的程序合同变更协议应明确变更内容、范围、价款、工期等相关事项。第二十九条款合同解除的条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第三十条款合同解除的程序合同解除协议应明确解除原因、解除时间、后续处理等相关事项。第九章违约责任与争议解决第三十一条款违约责任的认定违约责任根据违约方的违约程度、性质和损失程度进行认定。第三十二条款违约责任的处理违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三十三条款争议解决的途径双方发生争议时，可先通过协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。第三十四条款争议解决的方式选择调解的，可委托第三方调解机构进行调解；选择仲裁的，仲裁裁决为准；选择诉讼的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章合同的适用法律与争议解决第三十五条款合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。第三十六条款法律适用的一般原则双方应遵守国家法律法规，尊重社会公德，不得损害社会公共利益。第三十七条款争议解决的适用法律争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。第三十八条款争议解决的司法管辖双方约定在本合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章其他条款第三十九条款合同的保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第四十条款合同的知识产权保护双方应对施工过程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意，不得侵犯对方的知识产权。第四十一条款合同的不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第四十二条款合同的附则本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二章附件第四十三条款附件的说明附件为本合同的补充文件，包括施工图纸、技术规范等。第四十四条款附件的内容附件内容详见附件清单，附件清单为本合同附件的组成部分。第四十五条款附件的效力附件与本合同具有同等法律效力，双方应遵守附件的规定。第四十六条款附件的补充本合同附件如有补充，应以书面形式签订，并作为本合同的组成部分。第十三章合同的签署与生效第四十七条款合同签署的条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。第四十八条款合同签署的程序双方应在本合同上签字或盖章，并按照约定方式进行备案。第四十九条款合同的生效时间本合同自签字或盖章之日起生效。第五十条款合同的生效条件第十四章合同的终止与解除第五十一条款合同终止的条件本合同在履行完毕、双方协商一致解除或因不可抗力导致合同无法履行时终止。第五十二条款合同解除的程序合同解除应由双方签订解除协议，并按照约定方式进行备案。第五十三条款合同终止后的处理合同终止后，双方应按照约定方式处理后续事项，包括但不限于工程结算、场地清理等。第五十四条款合同解除后的责任承担合同解除后，双方应承担相应的责任，并按照约定方式进行赔偿。合同编号：_________甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。1.2甲方的变更权甲方在本合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容、规模、设计等，乙方应根据甲方的变更通知进行相应调整。1.3甲方对工期的要求甲方有权根据业务需求对工程进度和工期进行调整，乙方应确保工程按时完成。1.4甲方对工程质量的控制甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应保证工程质量符合甲方的要求。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方的技术支持和培训乙方应提供与工程相关的技术支持和培训，确保甲方人员能够正确使用和维护工程设施。2.2乙方的质保服务乙方应对工程质量提供一定的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方应负责修复和更换。2.3乙方的售后服务乙方应提供工程售后服务，包括设备维护、故障排除等，以确保甲方正常使用工程设施。2.4乙方的保密义务乙方应对与工程相关的甲方商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.3第三方中介的权益保护第三方中介在履行合同过程中，其合法权益受法律保护，甲乙双方不得侵犯。3.4第三方中介的违约责任第三方中介如因违约行为导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.材料供应清单5.施工计划与进度表6.工程质量标准7.合同价款支付凭证8.工程变更协议9.合同解除协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。3.乙方工程质量不符合约定标准，属于违约行为。4.双方未协商一致变更或解除合同，单方面提出变更或解除，属于违约行为。5.甲方未提供施工所需的水、电、照明等基础设施，属于违约行为。6.乙方未提供技术支持和培训，属于违约行为。7.乙方未提供质保服务或售后服务，属于违约行为。8.第三方中介未履行协调职责，导致合同无法履行，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约行为：合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.质保期：乙方对工程质量提供的一定期限的保证。5.售后服务：乙方提供的工程设备维护、故障排除等服务。6.第三方中介：协助甲乙双方履行合同义务，协调双方关系的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付合同价款。解决办法：甲方应及时支付合同价款，违约金按照合同约定进行计算。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：乙方应加快施工进度，采取措施保证工程按时完成。3.问题：乙方工程质量不符合约定标准。解决办法：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至符合标准。4.问题：双方未协商一致变更或解除合同。解决办法：双方应进行充分沟通，协商一致后签订变更或解除协议。5.问题：甲方未提供施工所需的水、电、照明等基础设施。解决办法：甲方应确保基础设施的正常使用，保障乙方施工顺利进行。6.问题：乙方未提供技术支持和培训。解决办法：乙方应履行技术支持和培训义务，确保甲方人员能够正确使用和维