住建部 施工合同模板

住建部施工合同模板第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]

合同双方：

甲方：__________（全称，以下简称“甲方”）

乙方：__________（全称，以下简称“乙方”）

鉴于甲方为房屋的建设方（以下简称“项目”），乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：[填写工程名称]

1.2工程地点：[填写工程地点]

1.3工程内容：[填写工程内容]

1.4工程规模：[填写工程规模]

1.5工程预算：[填写工程预算]

二、合同价格

2.1本合同价为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]元整），包括工程设计、施工、验收、保修等一切费用。

2.2乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，甲方应按时支付合同价款。

三、合同履行

3.1乙方应按照约定的工期完成施工。若乙方因自身原因导致工程延期，应按合同约定向甲方支付违约金。

3.2乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。若工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。

3.3甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。若甲方逾期支付，应按合同约定向乙方支付滞纳金。

四、合同的变更、解除和终止

4.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

4.2合同变更、解除或终止后，乙方应按照约定完成工程收尾工作，并承担相应费用。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：[填写签订日期]

附件：

[在此列出附件，如工程设计图纸、工程量清单等]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[填写合同编号]

合同双方：

甲方：__________（全称，以下简称“甲方”）

乙方：__________（全称，以下简称“乙方”）

第三方：__________（全称，以下简称“第三方”）

鉴于甲方为房屋的建设方（以下简称“项目”），乙方为具备相应资质的施工单位，第三方为专业监理机构，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，第三方进行监理事宜，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：[填写工程名称]

1.2工程地点：[填写工程地点]

1.3工程内容：[填写工程内容]

1.4工程规模：[填写工程规模]

1.5工程预算：[填写工程预算]

二、甲方权益主导

2.1乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。

2.2第三方作为监理机构，应独立、公正地对乙方的施工过程和工程质量进行监督，确保工程按期、优质完成。

2.3甲方有权根据合同约定和工程实际情况，对工程进行调整、变更，乙方和第三方应予以配合。

2.4甲方有权根据合同约定，对乙方的履约情况进行评估，并要求乙方进行整改。

三、合同价格

3.1本合同价为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]元整），包括工程设计、施工、验收、保修等一切费用。

3.2乙方应按照约定的工期完成施工。若乙方因自身原因导致工程延期，应按合同约定向甲方支付违约金。

3.3甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。若甲方逾期支付，应按合同约定向乙方支付滞纳金。

四、合同履行及第三方职责

4.1乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。

4.2第三方作为监理机构，应独立、公正地对乙方的施工过程和工程质量进行监督，确保工程按期、优质完成。

4.3第三方应按照合同约定，及时向甲方报告工程进展情况和监理情况，并对甲方提出的问题和建议给予回复。

五、违约及限制条款

5.1乙方若未能按照约定的工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的[填写比例]%。

5.2乙方若未能按照约定的工程质量完成施工，应承担修复费用及由此产生的其他费用。

5.3第三方若未能按照合同约定履行监理职责，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：[填写签订日期]

附件：

[在此列出附件，如工程设计图纸、工程量清单等]

第三方介入的意义和目的：

第三方作为专业监理机构介入本合同，旨在确保工程质量和进度符合甲方的要求和期望，同时通过独立的监理职责，保障合同的公正执行。第三方的主体角色，使得监理工作更加客观、公正，有利于甲乙双方在合同执行过程中，共同遵守合同约定，维护甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为房屋建设方，主导本合同的制定和执行，旨在确保工程质量和进度满足自身的需求，同时通过设定严格的违约和限制条款，保障自身权益的实现。甲方为主导的意义在于，通过合同条款的设定，使乙方和第三方充分了解甲方的要求和期望，确保工程顺利、高效完成，达到甲方的投资回报和居住需求。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[填写合同编号]

合同双方：

甲方：__________（全称，以下简称“甲方”）

乙方：__________（全称，以下简称“乙方”）

第三方：__________（全称，以下简称“第三方”）

鉴于甲方为房屋的建设方（以下简称“项目”），乙方为具备相应资质的施工单位，第三方为专业监理机构，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，第三方进行监理事宜，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：[填写工程名称]

1.2工程地点：[填写工程地点]

1.3工程内容：[填写工程内容]

1.4工程规模：[填写工程规模]

1.5工程预算：[填写工程预算]

二、乙方权益主导

2.1甲方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。

2.2第三方作为监理机构，应独立、公正地对甲方的施工过程和工程质量进行监督，确保工程按期、优质完成。

2.3甲方应按照约定的工程进度和质量要求，及时向乙方提供施工所需的设计图纸、材料等。

2.4甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。若甲方逾期支付，应按合同约定向乙方支付滞纳金。

三、合同价格

3.1本合同价为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]元整），包括工程设计、施工、验收、保修等一切费用。

3.2甲方应按照约定的工期完成施工。若甲方因自身原因导致工程延期，应按合同约定向乙方支付违约金。

3.3乙方应按照约定的付款进度向甲方支付合同价款。若乙方逾期支付，应按合同约定向甲方支付滞纳金。

四、合同履行及第三方职责

4.1甲方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。

4.2第三方作为监理机构，应独立、公正地对甲方的施工过程和工程质量进行监督，确保工程按期、优质完成。

4.3第三方应按照合同约定，及时向乙方报告工程进展情况和监理情况，并对乙方提出的问题和建议给予回复。

五、违约及限制条款

5.1甲方若未能按照约定的工期完成施工，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的[填写比例]%。

5.2甲方若未能按照约定的工程质量完成施工，应承担修复费用及由此产生的其他费用。

5.3第三方若未能按照合同约定履行监理职责，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：[填写签订日期]

附件：

[在此列出附件，如工程设计图纸、工程量清单等]

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为具备相应资质的施工单位，主导本合同的制定和执行，旨在确保自身权益的实现，同时通过设定严格的违约和限制条款，保障甲方履行合同义务。乙方为主导的意义在于，通过合同条