2024建设工程承包合同签订注意的问题_第1页
2024建设工程承包合同签订注意的问题_第2页
2024建设工程承包合同签订注意的问题_第3页
2024建设工程承包合同签订注意的问题_第4页
2024建设工程承包合同签订注意的问题_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同各方:甲方:乙方:鉴于甲方为实施某项建设工程,需由乙方承担该项工程的施工任务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程规模:____________________1.5工程工期:____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。2.2乙方报价应包括完成本合同工程所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、税费等。2.3合同价款支付方式及进度:(具体支付方式及进度由各方自行约定)第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求及合同约定的工程内容、规模和工期完成施工任务。3.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.3乙方应遵守工程现场的管理规定,确保施工安全。3.4甲方应按照合同约定支付乙方合同价款。3.5甲方应提供乙方施工所需的现场条件及施工图纸等资料。第四条违约责任4.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金。4.2乙方如未能按照合同约定的工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金。4.3甲方如未能按照约定支付乙方合同价款,应按照逾期天数向乙方支付逾期违约金。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________注意事项及解决办法:1.注意工程范围的明确性:解决办法:详细描述工程的具体范围和详细工程量,以避免未来的歧义。2.注意合同价格的确定和支付条款:解决办法:明确合同总价,包括价格调整的条件和方式,以及支付的时间和条件。3.注意工程质量和标准的符合性:解决办法:引用具体的质量标准和规范,明确乙方必须遵守的质量要求。4.注意施工进度的控制:解决办法:制定详细的施工计划,包括关键里程碑和进度更新机制。5.注意安全和环境责任:解决办法:明确乙方的安全责任,包括环境保护和安全生产的具体要求。6.注意违约责任的具体规定:解决办法:详细说明违约的后果,包括违约金的计算方式和赔偿限额。7.注意争议解决的方式:解决办法:约定明确的争议解决机制,包括仲裁或诉讼的地点和法院。8.注意合同的生效和终止条件:解决办法:明确合同的开始执行日期和终止条件,包括竣工验收合格的标准。法律名词及名词解释:1.建设工程:指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。2.承包商:指承担建设工程施工任务的企业或个人。3.甲方:通常指委托人或项目业主,负责委托他人进行工程建设。4.乙方:指承担建设工程施工任务的一方,即承包商。5.合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的金额。6.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.工程质量:指工程满足规定使用功能和质量标准的情况。8.施工工期:指合同约定的工程完成的时间期限。9.争议解决:指当合同各方在合同履行过程中发生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。10.合同终止:指合同约定的权利和义务因特定原因而不再存在的情况。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如住宅、商业、工业、公共设施等新建、扩建、改建工程。2.适用于施工内容包括土建、安装、装修、园林绿化等工程。3.适用于各类建筑施工企业与项目业主之间的建设工程承包合同。补充条款:1.工程变更条款:明确合同履行过程中,如遇工程变更,双方应如何处理,包括价款调整、工期延长等事项。2.不可抗力条款:明确不可抗力事件的范围和后果,以及双方的责任和义务。3.保密条款:要求双方在合同履行过程中,对涉及商业秘密和技术秘密的信息予以保密。4.知识产权保护条款:明确施工过程中涉及的知识产权归属和保护责任。5.环境保护条款:要求乙方在施工过程中,遵守相关环保法规,确保工程对环境的影响降至最低。6.安全生产条款:明确乙方的安全生产责任,包括安全防护、事故处理等事项。附件列表:1.工程图纸和技术资料:包括工程设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单:详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。3.乙方资质证明文件:包括企业法人营业执照、施工资质证书等。4.合同价款支付证明文件:如银行转账凭证、现金支付记录等。5.工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论