终止施工合同范本

终止施工合同范本合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）第一条合同终止1.1本合同签署后，原合同立即终止，乙方不再承担原合同项下的施工义务。1.2乙方应按照甲方的要求，妥善处理与项目有关的施工设备、材料等事宜，并保证在合同终止后（填写具体期限）内将项目场地清理干净。1.3乙方应向甲方支付原合同项下的违约金，具体金额及支付方式由双方协商确定。第二条结算2.1乙方应在本合同签署后（填写具体期限）内，向甲方提交详细的工程结算报告，包括已完成的工程量、工程款支付情况等。2.2甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后（填写具体期限）内，对报告进行审核，并根据实际情况支付乙方应得的工程款及违约金。2.3双方应共同做好工程结算工作，确保结算的公正、公平、合理。第三条保密3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。3.2本合同的保密义务自本合同签署之日起生效，至本合同所涉事项全部解决后失效。第四条争议解决4.1双方因本合同的履行发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本合同的其他条款。第五条其他5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.原施工合同2.项目设计文件3.工程量清单4.施工进度计划5.工程质量标准6.设备、材料采购合同7.支付凭证8.工程变更通知9.签证单10.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方使用不符合合同规定的材料或设备，视为违约。3.乙方未按照约定的质量标准完成工程，视为违约。4.甲方未按约定支付工程款，视为违约。5.甲方未按约定提供施工场地或施工条件，视为违约。6.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法继续履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指施工方，承担合同约定的权利和义务。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程质量标准：指合同约定的工程质量要求。5.工程款：指甲方根据乙方完成工程量支付的款项。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，按照延误天数计算违约金，并协商调整工期。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，直至满足合同约定的质量标准。3.工程款支付争议：解决办法：按照合同约定计算工程款，提供相关支付凭证，协商解决争议。4.施工场地或施工条件不足：解决办法：甲方应及时提供施工场地和施工条件，否则乙方有权要求甲方承担违约责任。5.合同履行过程中发生争议：解决办法：协商解决，协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.设计变更导致的合同终止。2.甲方资金问题导致的合同终止。3.工程质量问题导致的合同终止。4.工程进度延误