企业承包协议样本版

企业通用型承包协议样本版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量2.5工程期限第三条承包范围及内容3.1承包范围3.2承包内容3.3承包方式第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式4.4支付进度第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六条工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条合同附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的签订地点和日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.2工程地点：××省××市××区××路××号。2.3工程内容：根据甲方提供的工程设计图纸、施工方案和技术要求，乙方负责完成工程的施工、设备安装、调试及验收等工作。2.4工程量：按照双方确认的工程量清单执行。2.5工程期限：本工程自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。第三条承包范围及内容3.1承包范围：本合同范围内的全部施工内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、设备采购及安装、调试、验收等。3.2承包内容：乙方按照甲方的要求，完成工程的施工、设备安装、调试及验收等工作。3.3承包方式：乙方采用包工包料的方式进行承包。第四条合同价格4.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），详细金额按照双方确认的工程量清单和单价执行。4.2价格调整机制：合同履行过程中，如遇市场价格波动较大，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：双方约定采用按进度付款的方式，具体支付进度双方协商确定。4.4支付进度：双方根据工程实际进度，按照约定的比例支付工程款。第五条工程质量5.1质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量保证：乙方应按甲方要求，对工程质量进行全过程控制，确保工程质量达到约定标准。5.3质量验收：工程竣工后，乙方应按甲方要求进行自检，并配合甲方进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至验收合格。第六条工期延误6.1工期延误的原因：如遇不可抗力等因素导致工程延误，双方协商解决。6.2工期延误的处理：工期延误造成的损失由责任方承担。如不可抗力等因素导致工期延误，双方协商调整工期。第七条违约责任7.1甲方违约：甲方未按约定支付工程款，或未履行合同约定的其他义务，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。7.2乙方违约：乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。7.3违约赔偿：违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任，具体赔偿金额双方协商确定。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：中华人民共和国人民法院。第九条合同的变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。9.2合同解除：在合同履行过程中，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理：遭遇不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方根据不可抗力事件的影响，协商调整工期和合同价款。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件：合同变更需经双方书面同意，并签订变更协议。12.3合同终止条件：合同终止的条件按照合同约定或法律规定执行。第十三条合同附件13.1附件清单：附件清单详见附件一。13.2附件的有效性：附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：双方在合同履行过程中，如需约定其他事项，应以书面形式附加本合同。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4合同的签订地点和日期：本合同于××年××月××日在××省××市××区××路××号签订。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：工程设计图纸附件三：施工方案和技术要求附件四：材料设备采购清单附件五：付款计划表附件六：工期计划表附件七：质量验收标准附件八：保密协议附件九：不可抗力事件证明文件附件的详细要求和说明：附件一：工程量清单本附件详细列出了工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等内容，作为计算合同总价和支付工程款的依据。附件二：工程设计图纸本附件提供了工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，乙方应根据图纸进行施工。附件三：施工方案和技术要求本附件详细说明了施工过程中的各项技术要求、施工方法、质量标准等，乙方应严格按照方案要求进行施工。附件四：材料设备采购清单本附件列出了乙方需采购的材料和设备的名称、型号、数量、单价和总价等内容，作为计算合同总价和支付工程款的依据。附件五：付款计划表本附件详细列出了合同价款的支付计划，包括付款时间、付款金额和付款条件等，双方应按照付款计划执行。附件六：工期计划表本附件详细列出了工程的开工日期、竣工日期和各个关键节点的日期，双方应按照工期计划执行。附件七：质量验收标准本附件列出了工程质量的验收标准和要求，包括材料验收、过程验收和竣工验收等，乙方应保证工程质量符合标准。附件八：保密协议本附件详细列出了双方在合同履行过程中需保密的信息内容，包括商业秘密、技术秘密、市场信息等，双方应严格遵守保密协议。附件九：不可抗力事件证明文件本附件用于证明不可抗力事件的发生和影响，包括自然灾害、社会事件等，遭遇不可抗力事件的一方应提供相关证明文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款。2.甲方未履行合同约定的其他义务。3.乙方未按约定完成工程。4.工程质量不符合约定标准。5.违反保密条款。6.遭遇不可抗力事件未及时通知对方。违约责任认定：1.甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。2.甲方未履行合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方履行义务或支付违约金。3.乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。4.工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。5.违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。6.遭遇不可抗力事件的一方应承担相应责任，并根据不可抗力事件的影响，协商调整工期和合同价款。示例说明：如甲方未按约定支付工程款，乙方可以暂停工程，并要求甲方支付违约金。如果甲方仍未支付，乙方可以进一步采取法律手段追究甲方的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信