2024年建设施工简易协议格式范本版

2024年建设施工简易协议格式范本版A版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程预算3.工程期限3.1开工日期3.2竣工日期3.3工程延期4.工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量争议的处理5.工程款支付5.1付款方式5.2付款进度5.3付款条件5.4工程尾款6.施工责任6.1甲方责任6.2乙方责任6.3丙方责任（如有）7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3丙方违约（如有）8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同的生效、修改和终止11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同终止12.一般条款12.1适用法律12.2合同的语言版本12.3合同的附件13.其他条款13.1不可抗力13.2广告宣传13.3知识产权14.签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3丙方代表签字（如有）14.4签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：____________，地址：____________。1.2乙方名称：____________，地址：____________。1.3丙方名称：____________，地址：____________（如有）。第二条工程概述2.1工程名称：____________。2.2工程地点：____________。2.3工程内容：____________。2.4工程规模：____________。2.5工程预算：____________。第三条工程期限3.1开工日期：____________。3.2竣工日期：____________。3.3工程延期：（1）如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期部分的工程款，并按日计算违约金，违约金计算方式为：延期天数×日工程款×1%。（2）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付延期部分的工程款，并按日计算违约金，违约金计算方式为：延期天数×日工程款×1%。第四条工程质量4.1质量标准：____________。4.2质量监督：由甲方、乙方共同负责。4.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应立即协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条工程款支付5.1付款方式：____________。5.2付款进度：____________。5.3付款条件：____________。5.4工程尾款：工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在签字后的10日内支付工程尾款。第六条施工责任6.1甲方责任：（1）提供施工场地，保证施工用水、电、通讯畅通。（2）负责办理有关施工许可、验收等手续。（3）按合同约定支付工程款。6.2乙方责任：（1）按合同约定完成工程。（2）负责工程的安全、质量、进度。（3）负责施工人员的工资、福利、保险等。6.3丙方责任（如有）：（1）按合同约定提供材料、设备。（2）保证材料、设备的质量、数量。（3）负责材料、设备的运输、安装、调试等。第八条违约责任8.1甲方违约：（1）未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付的天数×日工程款×1%。（2）未按合同约定提供施工场地、用水、电、通讯等，导致工程延期或停工，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程延期天数×日工程款×1%。8.2乙方违约：（2）工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新建设，乙方应承担拆除和重新建设的费用。8.3丙方违约（如有）：（1）未按合同约定提供材料、设备，甲方有权要求丙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期提供的天数×材料、设备价款×1%。（2）提供的材料、设备不符合合同约定，甲方有权要求丙方更换或修复，并承担相应费用。第九条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成的情况下，可向合同签订地人民法院申请调解。9.3仲裁解决：如双方同意仲裁，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径：如上述方式无法解决争议，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条一般条款10.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同的语言版本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.3合同的附件：本合同附件包括：工程设计文件、工程预算书、施工图纸等。第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。11.2广告宣传：乙方在合同约定的范围内，有权使用甲方名称、标志等进行广告宣传。11.3知识产权：乙方应保证工程使用的技术、设计等不侵犯他人的知识产权。第十二条签署12.1甲方代表签字：____________12.2乙方代表签字：____________12.3丙方代表签字（如有）：____________12.4签字日期：____________第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字之日起生效。13.2合同修改：合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同终止：合同履行完毕，双方签订验收报告书，办理合同终止手续。第十四条保密条款14.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等。14.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日止。14.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方损失。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸施工图设计变更通知设计交底会会议纪要2.工程预算书总预算书分部分项工程预算书材料设备预算表施工间接费用预算表3.施工图纸土建施工图安装施工图装饰施工图结构施工图4.施工组织设计施工组织设计说明书施工方案施工进度计划施工人员配置表5.工程质量标准质量验收规范质量控制计划质量保证措施质量事故处理办法6.工程合同文件合同协议书合同条款附件补充协议7.施工合同协议书施工合同协议书施工合同变更协议施工合同解除协议施工合同终止协议8.工程验收文件工程验收报告工程验收合格证书工程移交证书工程保修书9.工程保修书保修条款保修范围保修期限保修责任说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按合同约定支付工程款：甲方应支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付的天数×日工程款×1%。未按合同约定提供施工场地、用水、电、通讯等：甲方应支付违约金，违约金计算方式为：工程延期天数×日工程款×1%。2.乙方违约行为及责任认定：工程质量不符合合同约定：乙方应拆除不合格工程，并重新建设，承担拆除和重新建设的费用。3.丙方违约行为及责任认定（如有）：未按合同约定提供材料、设备：丙方应支付违约金，违约金计算方式为：逾期提供的天数×材料、设备价款×1%。提供的材料、设备不符合合同约定：丙方应更换或修复，并承担相应费用。示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款，乙方可以暂停施工，并要求甲方支付违约金。例如，如果甲方逾期支付10天，则乙方有权要求甲方支付10×日工程款×1%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件可能导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。3.工程验收：工程验收是指对完成的工程进行检查、测试、评估，以确定其是否符合合同约定的质量标准。在本合同中，工程验收合格是支付工程尾款的前提条件。4.保修：保修是指乙方对工程在保修期内出现的质量问题进行修复或更换。在本合同中，保修期自工程验收合格