版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
零售店铺装修协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订主体1.2本协议的目的和原则1.3法律法规的适用1.4协议的生效、变更和解除第二章装修工程概述2.1装修工程的范围和内容2.2装修工程的规模和标准2.3装修工程的进度和时间表第三章装修费用及支付方式3.1装修费用的估算和确认3.2装修费用的支付方式3.3装修费用的调整和结算第四章装修设计和施工4.1装修设计的要求和标准4.2装修设计的审批和修改4.3装修施工的质量和安全4.4装修施工的监督和管理第五章装修材料和设备5.1装修材料的选择和质量标准5.2装修设备的采购和安装5.3装修材料和设备的验收和检验第六章知识产权保护6.1装修设计和施工图纸的知识产权6.2装修材料和设备的知识产权6.3侵权行为的处理第七章违约责任7.1双方的违约责任7.2违约金的计算和支付方式7.3违约行为的补救措施第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁的申请和程序8.3法院诉讼的提起和管辖第九章合同的转让和分包9.1合同的转让条件9.2合同的分包规定9.3分包商的资质和责任第十章保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密信息的保护期限和义务10.3保密信息的泄露处理第十一章强制性条款11.1双方必须遵守的强制性规定11.2强制性规定的变更和解除第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义和范围12.2不可抗力事件的处理和影响第十三章附则13.1本协议的附件和补充协议13.2本协议的修改和补充13.3本协议的终止和解除第十四章争议解决14.1争议的解决方式14.2仲裁的申请和程序14.3法院诉讼的提起和管辖合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订主体甲方:_________(零售店铺所有者或授权代表)乙方:_________(装修公司或个人)1.2本协议的目的和原则本协议旨在明确双方在零售店铺装修过程中的权利、义务和责任,确保装修工程顺利进行。1.3法律法规的适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4协议的生效、变更和解除本协议自双方签字盖章之日起生效。协议的变更或解除需经双方协商一致,并以书面形式确认。第二章装修工程概述2.1装修工程的范围和内容包括店铺内部装修、水电改造、照明系统、墙面装饰等。具体工程内容详见附件一。2.2装修工程的规模和标准装修工程应符合我国相关行业标准和乙方提供的装修设计方案。2.3装修工程的进度和时间表装修工程计划自____年__月__日开始,预计于____年__月__日竣工。具体进度安排见附件二。第三章装修费用及支付方式3.1装修费用的估算和确认双方根据装修工程内容和规模,商定装修费用为人民币(大写):____元整(小写):_____元。3.2装修费用的支付方式甲方按工程进度分阶段支付装修费用。具体支付方式见附件三。3.3装修费用的调整和结算如遇工程变更,双方可协商调整装修费用。工程竣工后,按实际完成工程量进行结算。第四章装修设计和施工4.1装修设计的要求和标准乙方应根据甲方需求和我国相关法规,提供符合功能、美观、安全的装修设计方案。4.2装修设计的审批和修改甲方应在收到乙方设计方案后__天内完成审批,并提出修改意见。乙方根据修改意见进行调整。4.3装修施工的质量和安全乙方应严格按照设计方案和施工规范进行施工,确保工程质量和施工安全。4.4装修施工的监督和管理甲方有权对施工过程进行监督,提出合理化建议。乙方应积极采纳并整改。第五章装修材料和设备5.1装修材料的选择和质量标准乙方应根据甲方需求和设计方案,选择符合国家标准的装修材料。5.2装修设备的采购和安装乙方负责采购并提供装修所需的设备,并负责安装调试。5.3装修材料和设备的验收和检验工程竣工后,甲方应组织验收,乙方协助。验收不合格的,乙方应按要求整改。第六章知识产权保护6.1装修设计和施工图纸的知识产权乙方保证装修设计和施工图纸不侵犯他人知识产权。6.2装修材料的知识产权乙方提供的装修材料应合法合规,不得侵犯他人知识产权。6.3侵权行为的处理如发生侵权行为,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。第八章争议解决8.1争议的解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决。8.2仲裁的申请和程序如选择仲裁,双方应共同向约定的仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.3法院诉讼的提起和管辖如选择诉讼,双方同意提交至我国有管辖权的人民法院进行诉讼。第九章合同的转让和分包9.1合同的转让条件未经对方书面同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。9.2合同的分包规定乙方不得将本合同约定的装修工程分包给第三方,除非经甲方书面同意。9.3分包商的资质和责任如乙方确需分包,分包商应具备相应的资质,并承担分包工程的质量、安全等责任。第十章保密条款10.1保密信息的定义和范围保密信息包括本合同内容、双方商业秘密以及未经公开的技术、经营信息等。10.2保密信息的保护期限和义务双方对保密信息的保护期限自本合同签订之日起算,持续至信息成为公开信息之日止。10.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露,泄露方应立即采取措施防止损失扩大,并承担相应责任。第十一章强制性条款11.1双方必须遵守的强制性规定双方应遵守国家法律、行政法规、地方性法规和行业标准等强制性规定。11.2强制性规定的变更和解除如强制性规定发生变更或解除,双方应根据变更或解除的内容调整本合同。第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义和范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理和影响如发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并根据事件影响协商调整合同履行期限和方式。第十三章附则13.1本协议的附件和补充协议本协议附件包括装修设计方案、工程量清单、支付凭证等。补充协议应书面签订。13.2本协议的修改和补充本协议的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签订。13.3本协议的终止和解除本协议终止或解除的条件和程序详见附件四。第十四章争议解决14.1争议的解决方式如本合同任何条款的解释或履行发生争议,双方应通过友好协商解决。14.2仲裁的申请和程序如协商不成,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。14.3法院诉讼的提起和管辖如选择诉讼,双方同意提交至我国有管辖权的人民法院进行诉讼。【签字盖章区域】甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________签订日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定装修风格和材料甲方有权根据自身需求和店铺特点,指定装修风格和材料。乙方应严格按照甲方的要求进行设计和施工。如甲方对乙方的设计方案或材料选择有异议,甲方有权要求乙方进行调整。2.甲方监督工程进度和质量甲方有权对装修工程的进度和质量进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度,并在甲方要求时提供工程质量和安全的相关证明文件。如甲方发现乙方施工不符合约定标准,甲方有权要求乙方立即整改。3.甲方变更权甲方在本合同履行过程中,有权根据实际需要对装修工程进行变更。包括但不限于装修风格、施工内容、材料品牌等。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整设计和施工方案。如甲方变更导致工程费用增加或减少,双方应按照本合同约定的费用支付方式进行调整。4.甲方验收权和拒收权工程竣工后,甲方有权对装修工程进行验收。如甲方对工程质量或效果不满意,甲方有权拒绝接收。乙方应在甲方提出拒收理由后__天内进行整改。如甲方在规定时间内未提出拒收理由,视为甲方已同意接收工程。5.甲方索赔权如乙方施工过程中出现质量问题、延误工期或其他违约行为,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。甲方还有权要求乙方赔偿因违约导致的直接经济损失。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方设计方案的提交和修改乙方应在合同约定的时间内向甲方提交装修设计方案。如甲方对乙方设计方案有异议,乙方应根据甲方意见进行修改。修改后的设计方案应再次提交甲方审批。2.乙方施工质量和安全乙方应严格按照设计和施工标准进行施工,确保工程质量和施工安全。如乙方施工过程中出现质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任。3.乙方材料采购和检验乙方负责采购装修材料,并应保证材料的质量符合国家标准和甲方要求。乙方还应负责对采购的材料进行检验,确保材料合格。如乙方提供的材料存在质量问题,乙方应承担更换或赔偿责任。4.乙方工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度,并在甲方要求时提供工程质量和安全的相关证明文件。如乙方未按约定时间报告工程进度,乙方应承担相应的违约责任。5.乙方保修责任工程竣工后,乙方应对装修工程提供__年的免费保修服务。如在保修期内出现质量问题,乙方应负责维修或更换。保修期结束后,乙方可根据甲方需求提供有偿的维修服务。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和义务第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,确保装修工程的顺利进行。中介应及时处理甲乙双方的诉求,并协助解决合同履行过程中的问题。2.第三方中介的费用和支付中介费用由甲方支付。具体费用金额和支付方式在本合同附件五中约定。甲方应在支付中介费用后,才能启动装修工程。3.第三方中介的违约责任如中介未能履行其职责,导致装修工程出现质量问题、延误工期或其他违约行为,中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权要求中介赔偿因此造成的直接经济损失。4.第三方中介的退出机制如中介在合同履行过程中出现严重违约行为,甲方和乙方均有权要求中介立即退出。中介应在收到退出通知后__天内办理退出手续。5.第三方中介的信息保密中介应对本合同及甲乙双方的商业秘密予以保密。如中介泄露保密信息,中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.装修设计方案2.工程量清单3.支付凭证4.装修材料和设备清单5.工程进度报告6.甲乙双方的身份证明文件7.第三方中介的资质证明文件8.保密协议9.强制性规定清单10.保修服务协议11.附件五:中介费用支付细节二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付装修费用2.甲方未按约定要求进行设计审批或提出异议3.甲方未按约定进行工程验收或延迟验收4.乙方未按约定时间提交设计方案或修改5.乙方未按约定标准进行施工或使用不合格材料6.乙方未按约定提供保修服务或维修质量不符合要求7.第三方中介未能履行其职责或导致工程出现问题8.任何一方未按约定保密信息或泄露保密信息9.任何一方未按约定履行合同义务或违反强制性规定三、法律名词及解释:1.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.强制性规定:国家法律、行政法规、地方性法规和行业标准等对双方有约束力的规定。3.知识产权:包括专利权、商标权、著作权等权利,保护创新成果和商业秘密。4.违约行为:违反合同约定,导致合同无法履行或损害对方利益的行为。5.违约责任:违约方应承担的法律责任,包括赔偿损失、支付违约金等。6.保修服务:乙方在一定期限内对工程提供的免费维修或更换服务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.设计方案调整:如甲方对设计方案有异议,应及时提出,乙方根据甲方意见进行调整。2.工程进度延误:如乙方施工进度延误,应提前通知甲方,并协商调整工期。3.工程质量问题:如发现工程质量问题,甲方有权要求乙方立即整改,乙方应承担整改费用。4.材料和设备不合格:如乙方提供的材料和设
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 医院护理后备人才竞聘
- 2024自卸车买卖合同模板
- 2024至2030年中国花岗石Ⅴ形块行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国电感识别系统数据监测研究报告
- 2024至2030年中国混合环己酮数据监测研究报告
- 2024至2030年中国文字校对系统数据监测研究报告
- 2024至2030年中国小花盆行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国喷油器清洗流量测试台行业投资前景及策略咨询研究报告
- 天津市人教版初中物理八年级上册第一章综合经典复习题(含解析)
- 医疗行业年会
- 建筑设计防火规范
- 4D厨房设备设施管理责任卡
- GB/T 3655-2022用爱泼斯坦方圈测量电工钢带(片)磁性能的方法
- GB/T 25420-2021驱动耙
- 特应性皮炎积分指数AD 病情严重程度积分法(SCORAD)
- GB/T 19520.1-2007电子设备机械结构482.6mm(19in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架
- GB/T 16762-2020一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件
- 2023年北京市昌平区广播电视台(融媒体中心)招聘笔试题库及答案解析
- 主要耗能设备管理台账
- 2018年木地板公司组织架构及部门职能
- 露天矿山开采课件
评论
0/150
提交评论