开发商安装门窗合同模板

开发商安装门窗合同模板合同编号：[具体编号]

合同签订日期：[具体日期]

甲方（开发商）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（门窗安装公司）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

鉴于甲方为[项目名称]的建设需要，同意乙方进行门窗的安装工作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守以下条款：

第一条工程概述

1.1本工程位于[工程地点]，包括但不限于[工程具体内容]。

1.2乙方应按本合同约定的条款、期限、质量标准完成门窗安装工作。

第二条工程内容与要求

2.1工程内容：乙方负责本项目门窗的安装，包括[具体安装内容]等。

2.2工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保安装的门窗满足设计要求及使用功能。

2.3工程期限：乙方应在本合同约定的工期内完成全部安装工作。

第三条工程价款

3.1本合同的工程总价为[总价款]，币种为[币种]。

3.2甲方应按本合同约定的付款方式及时支付乙方工程价款。

第四条付款方式

4.1甲方在本合同签订后[付款时间]内支付乙方工程总价款的[付款比例]。

4.2剩余工程价款待乙方完成安装工作并经甲方验收合格后支付。

第五条工程验收

5.1乙方应在工程完成后向甲方提供完整的工程资料及验收报告。

5.2甲方应在收到乙方提交的验收报告后[验收时间]内组织验收。

5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。

第六条违约责任

6.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成安装工作的，应承担违约责任。

6.2甲方未按照本合同约定的时间支付工程价款的，应承担违约责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（开发商）：________________

乙方（门窗安装公司）：________________

签订日期：[具体日期]

附件：

1.[相关设计图纸]

2.[工程量清单]

3.[验收标准及要求]

第一篇范文：合同编号：[具体编号]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[具体编号]

合同签订日期：[具体日期]

甲方（开发商）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（门窗安装公司）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

丙方（质量监督机构）：[丙方全称]

地址：[丙方地址]

联系方式：[丙方联系方式]

鉴于甲方为[项目名称]的建设需要，同意乙方进行门窗的安装工作，并委托丙方进行质量监督，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守以下条款：

第一条工程概述

1.1本工程位于[工程地点]，包括但不限于[工程具体内容]。

1.2乙方应按本合同约定的条款、期限、质量标准完成门窗安装工作。

1.3丙方应按本合同约定的条款进行质量监督工作。

第二条工程内容与要求

2.1工程内容：乙方负责本项目门窗的安装，包括[具体安装内容]等。

2.2工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保安装的门窗满足设计要求及使用功能。

2.3工程期限：乙方应在本合同约定的工期内完成全部安装工作。

第三条工程价款

3.1本合同的工程总价为[总价款]，币种为[币种]。

3.2甲方应按本合同约定的付款方式及时支付乙方工程价款。

第四条付款方式

4.1甲方在本合同签订后[付款时间]内支付乙方工程总价款的[付款比例]。

4.2剩余工程价款待乙方完成安装工作并经甲方验收合格后支付。

第五条工程验收

5.1乙方应在工程完成后向甲方提供完整的工程资料及验收报告。

5.2甲方应在收到乙方提交的验收报告后[验收时间]内组织验收。

5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。

第六条质量监督

6.1丙方应对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合国家标准和行业规范。

6.2丙方应定期向甲方提交质量监督报告，并对存在的问题提出整改建议。

第七条违约责任

7.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成安装工作的，应承担违约责任。

7.2甲方未按照本合同约定的时间支付工程价款的，应承担违约责任。

7.3丙方未按照本合同约定的质量监督职责履行监督职责的，应承担违约责任。

第八条甲方权利

8.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合要求。

8.2甲方有权要求乙方按照合同约定及时完成安装工作。

8.3甲方有权在验收不合格的情况下要求乙方进行整改，直至符合要求。

第九条乙方限制条款

9.1乙方应严格按照合同约定的条款进行施工，不得擅自变更工程内容。

9.2乙方应按照约定的工期完成工程，不得延迟交付。

9.3乙方应保证施工质量，不得使用劣质材料或低标准施工。

第十条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

11.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（开发商）：________________

乙方（门窗安装公司）：________________

丙方（质量监督机构）：________________

签订日期：[具体日期]

附件：

1.[相关设计图纸]

2.[工程量清单]

3.[验收标准及要求]

第三方介入的意义和目的：第三方主体，即质量监督机构丙方的介入，是为了保证工程质量和施工过程的合规性，确保甲方的利益得到最大化的保护。丙方的监督和检查可以有效地防止乙方出现违约行为，同时也能及时发现问题并提出整改建议，确保工程顺利进行。

甲方为主导的目的和意义：甲方作为开发商，是整个工程的主体和主导者，其权益的保障是合同的核心。通过本合同的约定，甲方能够对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合要求，同时也能在验收不合格的情况下要求乙方进行整改，直至符合要求。这样的约定能够最大限度地保护甲方的利益，确保工程质量和进度得到保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[具体编号]

合同签订日期：[具体日期]

甲方（开发商）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（门窗安装公司）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

丙方（质量监督机构）：[丙方全称]

地址：[丙方地址]

联系方式：[丙方联系方式]

鉴于甲方为[项目名称]的建设需要，同意乙方进行门窗的安装工作，并委托丙方进行质量监督，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守以下条款：

第一条工程概述

1.1本工程位于[工程地点]，包括但不限于[工程具体内容]。

1.2乙方应按本合同约定的条款、期限、质量标准完成门窗安装工作。

1.3丙方应按本合同约定的条款进行质量监督工作。

第二条工程内容与要求

2.1工程内容：乙方负责本项目门窗的安装，包括[具体安装内容]等。

2.2工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保安装的门窗满足设计要求及使用功能。

2.3工程期限：乙方应在本合同约定的工期内完成全部安装工作。

第三条工程价款

3.1本合同的工程总价为[总价款]，币种为[币种]。

3.2甲方应按本合同约定的付款方式及时支付乙方工程价款。

第四条付款方式

4.1甲方在本合同签订后[付款时间]内支付乙方工程总价款的[付款比例]。

4.2剩余工程价款待乙方完成安装工作并经甲方验收合格后支付。

第五条工程验收

5.1乙方应在工程完成后向甲方提供完整的工程资料及验收报告。

5.2甲方应在收到乙方提交的验收报告后[验收时间]内组织验收。

5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。

第六条质量监督

6.1丙方应对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合国家标准和行业规范。

6.2丙方应定期向甲方提交质量监督报告，并对存在的问题提出整改建议。

第七条违约责任

7.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成安装工作的，应承担违约责任。

7.2甲方未按照本合同约定的时间支付工程价款的，应承担违约责任。

7.3丙方未按照本合同约定的质量监督职责履行监督职责的，应承担违约责任。

第八条乙方权利

8.1乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程价款。

8.2乙方有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。

8.3乙方有权在验收合格后获得甲方支付的剩余工程价款。

第九条甲方限制条款

9.1甲方不得擅自变更工程内容，如有变更应与乙方协商一致。

9.2甲方不得延迟支付工程价款，如有延迟应支付违约金。

9.3甲方不得要求乙方进行超出合同约定的额外工作。

第十条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

11.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（开发商）：________________

乙方（门窗安装公司）：________________

丙方（质量监督机构）：________________

签订日期：[具体日期]

附件：

1.[相关设计图纸]

2.[工程量清单]

3.[验收标准及要求]

乙方为主导的目的和意义：在本次合同中，乙方作为门窗安装公司，是工程实际执行者，其