版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
行政服务中心装修协议合同目录第一章总则1.1本协议的定义与范围1.2协议各方的权利与义务1.3协议的生效、变更与终止第二章装修项目概述2.1装修工程的地点与面积2.2装修工程的时间安排2.3装修工程的预算与支付方式第三章装修设计3.1设计要求与标准3.2设计文件的提交与审查3.3设计变更的处理第四章装修施工4.1施工单位的选择与资质要求4.2施工许可证的申请与发放4.3施工过程中的质量控制与安全管理第五章装修材料5.1材料的质量与标准5.2材料的采购与验收5.3材料的保管与使用第六章装修验收6.1验收标准与程序6.2验收不合格的处理6.3验收合格后的交付与使用第七章售后服务与保修7.1售后服务的内容与期限7.2保修的范围与期限7.3保修责任的认定与处理第八章合同的履行与违约责任8.1协议各方的履行义务8.2违约的情形与责任8.3违约赔偿的计算与支付第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院第十章合同的变更与解除10.1协议变更的条件与程序10.2协议解除的条件与程序10.3变更、解除协议后的权益处理第十一章合同的转让与继承11.1协议转让的条件与程序11.2协议继承的规则与限制11.3转让、继承后的权益处理第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密义务的履行与期限12.3保密违约的责任与赔偿第十三章法律适用与争议解决13.1协议的法律适用13.2争议的解决方式13.3仲裁或诉讼的程序与规则第十四章其他条款14.1协议的签署与生效14.2协议的副本与保管14.3协议的修改与补充合同编号_________第一章总则1.1本协议的定义与范围1.1.1本协议是指甲方(行政服务中心)与乙方(装修公司)就乙方为甲方提供装修服务所达成的明确双方权利义务的书面文件。1.1.2本协议内容包括但不限于装修项目的概述、设计、施工、材料、验收、售后服务与保修等方面。1.2协议各方的权利与义务1.2.1甲方权利与义务1.2.1.1甲方应提供装修工程的地点与面积、时间安排、预算与支付方式等必要信息。1.2.1.2甲方有权对乙方的设计、施工、材料等进行审查和监督。1.2.2乙方权利与义务1.2.2.1乙方应按照本协议的约定,完成装修工程的设计、施工、材料供应等工作。1.2.2.2乙方应保证装修工程的质量、安全、进度和投资控制符合本协议的约定。1.3协议的生效、变更与终止1.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本协议的变更或终止,应经双方协商一致,并以书面形式作出。第二章装修项目概述2.1装修工程的地点与面积2.1.1装修工程的地点为甲方的行政服务中心。2.1.2装修工程的面积为实际需要装修的总面积。2.2装修工程的时间安排2.2.1装修工程的开始时间为本协议生效后第几天。2.2.2装修工程的结束时间为装修工程的开始时间加上装修工程的预计工期。2.3装修工程的预算与支付方式2.3.1装修工程的预算为双方确认的装修工程总费用。2.3.2甲方应按照本协议约定的支付方式及时支付装修工程费用。第三章装修设计3.1设计要求与标准3.1.1乙方应根据甲方的需求和本协议的约定,完成装修设计。3.1.2装修设计应符合国家相关法律法规、规范和标准。3.2设计文件的提交与审查3.2.1乙方应在装修工程的开始时间前提交完整的装修设计文件。3.2.2甲方应在收到乙方提交的装修设计文件后的一定期限内完成审查,并将审查意见通知乙方。3.3设计变更的处理3.3.1如甲方因特殊原因需要对装修设计进行变更,应与乙方协商一致,并签订设计变更协议。3.3.2设计变更应按变更协议的约定执行。第四章装修施工4.1施工单位的选择与资质要求4.1.1乙方应选择具有相应资质的施工单位进行装修施工。4.1.2乙方应保证施工单位符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。4.2施工许可证的申请与发放4.2.1乙方应按照国家相关法律法规的规定,申请并领取施工许可证。4.2.2乙方应在施工前将施工许可证复印件提交给甲方。4.3施工过程中的质量控制与安全管理4.3.1乙方应严格按照装修设计文件和国家相关法律法规、规范和标准的要求进行施工。4.3.2乙方应加强施工现场的安全管理,确保施工现场的安全。第五章装修材料5.1材料的质量与标准5.1.1乙方应按照本协议的约定和装修设计文件的要求,采购符合质量标准的装修材料。5.1.2乙方应提供所采购装修材料的质量保证书、合格证等相关文件。5.2材料的采购与验收5.2.1乙方应按照甲方的要求进行材料的采购。5.2.2甲方应对乙方采购的装修材料进行验收,并在验收合格后签字确认。5.3材料的保管与使用5.3.1乙方应对装修材料进行妥善保管,防止材料损坏、丢失或被盗。5.3.2乙方应按照装修设计文件的要求和使用说明,正确使用装修材料。第八章合同的履行与违约责任8.1协议各方的履行义务8.1.1甲方应按照本协议的约定,及时提供施工场地、支付工程款项等。8.1.2乙方应按照本协议的约定,按时完成设计、施工、材料供应等工作。8.2违约的情形与责任8.3违约赔偿的计算与支付8.3.1违约金的计算方式为:违约金=违约金额×违约天数×违约利率。8.3.2违约方应在违约行为发生后的十个工作日内,向守约方支付违约金。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁的程序与规则9.2.1如双方同意仲裁解决争议,应提交仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十章合同的变更与解除10.1协议变更的条件与程序10.1.1协议变更应经双方协商一致,并以书面形式作出。10.1.2协议变更不得违反国家相关法律法规、规范和标准。10.2协议解除的条件与程序10.2.1协议解除应经双方协商一致,并以书面形式作出。10.2.2协议解除后,乙方应按照甲方的要求完成工程的收尾工作。第十一章合同的转让与继承11.1协议转让的条件与程序11.1.1协议转让应经双方协商一致,并以书面形式作出。11.1.2协议转让不得违反国家相关法律法规、规范和标准。11.2协议继承的规则与限制11.2.1协议继承应按照双方的本意和国家相关法律法规的规定执行。11.2.2继承方的权利和义务不得优于原合同方的权利和义务。第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围12.1.1保密信息是指本协议的签订、履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密等信息。12.1.2保密信息包括butnotlimitedto设计文件、施工图纸、工程报价等。12.2保密义务的履行与期限12.2.1双方应对保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2.2保密义务自本协议签订之日起生效,至本协议解除或终止之日起五年内继续有效。第十三章法律适用与争议解决13.1协议的法律适用13.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议的解决方式13.2.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。13.2.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四章其他条款14.1协议的签署与生效14.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2协议的副本与保管14.2.1甲乙双方应妥善保管本协议的正本和副本。14.2.2本协议的正本和副本均不得涂改、损坏或丢失。14.3协议的修改与补充14.3.1如对本协议的任何条款需要修改或补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。14.3.2修改或补充的协议与本协议具有同等法律效力。甲方(行政服务中心):________________________授权代表签字:________________________日期:____________________乙方(装修公司):________________________授权代表签字:________________________日期多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在装修过程中所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料,并保证材料质量符合国家标准和甲方的要求。若乙方未按照甲方要求采购材料,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的工作进行监督。乙方应接受甲方的监督,并按照甲方的要求提供工程进度、质量等相关信息。若乙方未接受甲方监督或提供虚假信息,导致工程质量问题或进度延误,乙方应承担相应责任。1.3甲方变更权甲方在本协议履行过程中,有权根据实际情况对装修设计、施工等内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求,及时调整设计方案和施工计划,并报甲方审批。若乙方未按照甲方的变更要求进行调整,导致工程质量问题或进度延误,乙方应承担相应责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对装修工程的质量和安全负责。乙方应按照国家标准和行业规范进行设计、施工,并确保工程质量符合甲方的要求。若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应负责及时整改,并承担相应责任。2.2乙方进度保证乙方应按照本协议约定的工期完成装修工程。若乙方因自身原因导致工程进度延误,乙方应承担相应责任。乙方应提前通知甲方工程进度情况,如有特殊情况导致进度延误,乙方应与甲方协商解决。2.3乙方保密义务乙方应对本协议履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经甲方同意不得向第三方披露。若乙方违反保密义务,导致甲方损失,乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在本协议中负责协调甲乙双方的关系,协助双方履行合同义务。第三方中介应客观、公正地处理甲乙双方之间的争议,并按照约定收取中介费用。3.2第三方中介的权限第三方中介在本协议中仅负责协调、协助工作,不具有改变本协议内容、解除或终止本协议的权限。甲乙双方应按照本协议约定履行各自义务,第三方中介不得干涉。3.3第三方中介的责任附件及其他补充说明一、附件列表:1.装修设计文件2.施工图纸3.材料质量证明文件4.施工进度报告5.工程验收报告6.保密协议7.第三方中介服务协议8.装修工程预算明细9.付款凭证10.变更协议11.违约金计算公式12.仲裁协议13.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付工程款项,或支付款项不符合约定。2.乙方未按约定时间完成设计、施工工作,或施工质量不符合国家标准和甲方要求。3.乙方未按约定采购材料,或材料质量不符合国家标准和甲方要求。4.乙方未接受甲方监督,或提供虚假信息。5.乙方未按甲方要求进行设计变更,或变更后未报甲方审批。6.第三方中介未履行协调、协助工作,或过错导致甲乙双方损失。三、法律名词及解释:1.违约金:一方违反合同约定,应向守约方支付的违约赔偿金。2.仲裁:合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼管辖法院:双方约定解决争议的法院,通常为合同签订地人民法院。4.保密信息:合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密等信息。5.第三方中介:协助甲乙双方履行合同义务,协调双方关系的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应与甲方协商,制定合理的进度计划,并采取措施加快工程进度。2.设计变更:乙方应提前与甲方沟通,提交变更方案,经甲方审批后进行变更。3.材料质量问题:乙方应严格把控材料质量,对不合格材料进行更换,并承担相应责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 装修合同样本公司协议范本
- 展柜制造企业采购合同
- 电商店铺托管服务合同
- 不参与社保保证函
- 陶瓷地砖采购
- 软件许可协议合同
- 弱电竣工备案流程
- 【项目管理】邵洪芳 教材精讲班教案 28-第3章-3.2.1-施工合同管理(二)
- 2024买卖合同模板
- 2024寄卖合同范文
- 广东省深圳实验学校中学部2024-2025学年七年级数学上学期期中考试试卷
- 老师实习报告(6篇)
- 深圳市轨道交通建设指挥部办公室招考雇员高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 精准医疗技术
- 当代女性单身现状研究报告
- 2023-2024学年云南省昆明市五华区九年级(上)月考物理试卷(11月份)
- 人教版小学数学六年级上册《百分数的认识》课件
- 第四章 第一节 走向生态文明-教学设计
- 第三单元小数除法(专项训练)-2024-2025学年人教版数学五年级上册
- 公共建筑能源费用托管型合同能源管理服务规范(TCECA-G 0223-2023)
- 2024年中国银龄旅游专题报告:探讨中老年旅游消费趋势
评论
0/150
提交评论