电缆敷设施工协议

电缆敷设施工协议合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为电缆敷设工程的业主，乙方为具备相关资质和能力的电缆敷设施工单位，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，负责电缆敷设工程的施工，包括电缆的采购、敷设、接头制作、接线、测试等工作。1.4工程进度：按照双方约定的时间表进行。1.5工程质量：符合国家相关标准和规范要求。二、双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1提供施工场地，保障乙方施工所需的现场条件。2.1.2提供施工图纸和施工方案，确保乙方按照要求施工。2.1.3按时支付工程进度款和质量保证金。2.1.4协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.2乙方的权利和义务2.2.1按照约定时间和质量要求完成施工。2.2.2负责电缆敷设工程的安全生产，确保施工过程中不发生安全事故。2.2.3负责施工过程中的环境保护，确保施工对周围环境的不利影响降到最低。2.2.4提供施工所需的人员、设备和技术支持。2.2.5接受甲方和相关部门的检查、监督和验收。三、工程价款及支付方式3.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程验收合格后无息退还。3.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照国家相关法律法规和政策支付税金。四、工程验收4.1工程验收标准：按照国家和行业的相关标准和规范进行。4.2工程验收程序：（1）工程完成后，乙方提交验收申请；（2）甲方组织相关部门进行验收；（3）验收合格的，双方签署验收报告；（4）验收不合格的，乙方按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。5.2乙方如未能按照约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。5.3甲方如未能按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和施工方案2.电缆采购合同3.施工人员名单和资质证明4.安全生产管理制度5.环境保护措施方案6.工程验收报告7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间完成工程，认定为国家标准《建设工程施工合同》规定的违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款，认定为国家标准《建设工程施工合同》规定的违约行为。3.乙方施工质量不符合国家标准和行业规范，认定为国家标准《建设工程施工合同》规定的违约行为。4.甲方提供的施工场地不符合约定，影响乙方正常施工，认定为国家标准《建设工程施工合同》规定的违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指电缆敷设工程的业主。2.乙方：指具备相关资质和能力的电缆敷设施工单位。3.合同总价款：指本工程合同约定的总价款。4.预付款：指合同签订后七个工作日内，甲方支付给乙方的合同总价款的30%。5.工程进度款：指甲方按照工程进度分阶段支付给乙方的合同总价款。6.质量保证金：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的合同总价款的10%。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工场地不符合约定：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供符合约定的施工场地；如甲方未能及时提供，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际影响时间顺延工期。2.施工图纸和施工方案不符合要求：乙方应及时向甲方提出修改意见，要求甲方提供符合要求的施工图纸和施工方案；如甲方未能及时提供，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际影响时间顺延工期。3.工程进度款支付不及时：乙方应及时向甲方提出支付要求，如甲方未能按照约定时间支付，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际影响时间顺延工期。4.工程验收不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准；如乙方未能按照要