网球场装修发包合同

网球场装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的组成部分第二章发包人义务2.1提供场地与设施2.2支付装修费用2.3办理相关手续2.4保障承包人施工条件第三章承包人义务3.1施工资质与经验3.2施工方案与设计3.3施工质量与标准3.4施工安全与环保第四章施工范围与内容4.1施工项目列表4.2施工进度计划4.3施工材料与设备4.4施工工艺与技术第五章合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式与时间5.3价格调整机制5.4发票与税务第六章工期与验收6.1施工期限6.2阶段性验收6.3最终验收6.4验收标准与程序第七章违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿责任7.4违约解除合同第八章争议解决8.1争议解决方式8.2调解与协商8.3仲裁机构与程序8.4法院诉讼第九章合同的变更与终止9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件9.4合同终止后的处理第十章保密与知识产权10.1保密义务10.2知识产权保护10.3违约责任与赔偿10.4保密期限与范围第十一章不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施11.4不可抗力责任划分第十二章合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止后的处理12.4解除合同的违约责任第十三章附则13.1合同的生效13.2合同的续签与更新13.3合同的废止与销毁13.4合同的保管与复制第十四章附件14.1施工图纸与设计文件14.2合同涉及的法律法规文件14.3合同双方的有效证件14.4其他重要附件合同编号_________第一章总则第一条款合同背景与目的第二条款定义与解释第三条款合同适用法律第四条款合同的组成部分第二章发包人义务第一条款提供场地与设施第二条款支付装修费用第三条款办理相关手续第四条款保障承包人施工条件第三章承包人义务第一条款施工资质与经验第二条款施工方案与设计第三条款施工质量与标准第四条款施工安全与环保第四章施工范围与内容第一条款施工项目列表第二条款施工进度计划第三条款施工材料与设备第四条款施工工艺与技术第五章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款支付方式与时间第三条款价格调整机制第四条款发票与税务第六章工期与验收第一条款施工期限第二条款阶段性验收第三条款最终验收第四条款验收标准与程序第七章违约责任第一条款发包人违约第二条款承包人违约第三条款违约赔偿责任第四条款违约解除合同第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款调解与协商第三条款仲裁机构与程序第四条款法院诉讼第九章合同的变更与终止第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款合同终止条件第四条款合同终止后的处理第十章保密与知识产权第一条款保密义务第二条款知识产权保护第三条款违约责任与赔偿第四条款保密期限与范围第十一章不可抗力第一条款不可抗力事件第二条款不可抗力后果第三条款不可抗力应对措施第四条款不可抗力责任划分第十二章合同的解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同终止后的处理第四条款解除合同的违约责任第十三章附则第一条款合同的生效第二条款合同的续签与更新第三条款合同的废止与销毁第四条款合同的保管与复制第十四章附件第一条款施工图纸与设计文件第二条款合同涉及的法律法规文件第三条款合同双方的有效证件第四条款其他重要附件（合同方签字区域）甲方签字：____________________日期：____________________乙方签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：特殊要求甲方要求乙方在施工过程中，对场地的某些特殊部位进行额外处理，如地下管线、特殊地面材料等。乙方应在施工方案中详细说明特殊部位的处理方法，并确保施工质量符合甲方的要求。附加条款二：品牌及质量要求甲方要求乙方使用指定品牌或质量等级的施工材料和设备。乙方应在合同中列明所需材料和设备的品牌、型号、规格等信息，并保证其质量符合甲方要求。附加条款三：施工人员管理甲方要求乙方对施工人员进行严格管理，确保施工人员具备相应的资质和经验，并遵守施工现场的规章制度。乙方应提供施工人员的资质证明，并负责对其进行培训和管理。附加条款四：施工进度监控甲方要求乙方定期向甲方报告施工进度，并在必要时提供现场照片、视频等证明材料。乙方应确保施工进度符合合同约定，并按甲方要求及时调整施工计划。附加条款五：质量保修甲方要求乙方在合同约定的保修期内，对施工质量出现的任何问题负责修复或更换。乙方应提供保修服务，并确保保修期内的问题得到及时解决。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：技术支持乙方应向甲方提供施工过程中的技术支持，包括解答甲方的疑问、提供施工建议等。乙方应在合同中明确技术支持的联系方式和响应时间。附加条款二：工程变更如甲方在施工过程中提出工程变更，乙方应根据变更内容重新制定施工方案，并报甲方审批。变更导致的额外费用和工期延误由甲方承担。附加条款三：安全生产乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求，确保施工现场的安全生产。乙方应负责施工现场的安全防护措施，并承担因施工安全事故产生的责任。附加条款四：环境保护乙方应遵守国家环境保护法规，确保施工过程中的环境保护措施得当。乙方应负责施工现场的环境治理，并承担因施工导致的环境污染产生的责任。附加条款五：合同解除如甲方违反合同约定，导致乙方无法继续履行合同，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。如乙方无法按约定完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介费用如合同中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订前支付中介费用，并确保中介服务的质量和效果。附加条款二：中介责任第三方中介应对其提供的服务承担责任，如因中介原因导致合同履行出现问题，甲方有权要求中介承担相应责任。附加条款三：中介保密义务第三方中介应对合同双方的商业秘密和个人信息保密，不得泄露给任何第三方。中介违反保密义务的，应承担违约责任。附加条款四：中介服务范围第三方中介的服务范围应限于合同签订、履行的协助和咨询，不得涉及合同双方的核心业务和机密信息。附加条款五：中介解除合同如第三方中介未能按照合同约定提供服务，甲方有权解除与中介的合同，并要求中介承担违约责任。合同双方应协助甲方解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸与设计文件2.合同涉及的法律法规文件3.合同双方的有效证件4.其他重要附件（如施工进度计划、施工方案、材料设备清单等）二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付装修费用、未提供施工条件、未按约定时间办理相关手续等。2.乙方违约：未按约定完成施工、未达到约定的施工质量标准、未按约定时间提交施工进度报告等。3.第三方中介违约：未按约定提供服务、泄露合同双方的商业秘密和个人信息等。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的延期时间，并根据实际情况调整施工计划。2.施工质量问题：及时提出，由乙方负责修复或更换，并承担相应责任。3.合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议，明确变