二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库（能力提升）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成8.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C2、当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是（）。A.不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决B.不能确定如何适用时，由国务院提出意见C.国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决D.国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定【答案】：B3、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】：B4、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】：B5、关于建筑工程一切险的说法正确的是（）A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C6、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100【答案】：C7、（2021年真题第2批）关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A8、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任起始日期为( )。2018年5月10日2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】：C9、(2015年真题)关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】：D10、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时()A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行【答案】：D11、下列行政行为中，不属于行政许可行为的是（）。A.专业人员执业资格注册B.二级建造师的继续教育培训C.安全生产许可D.核准企业资质等级【答案】：B12、关于投标联合体的说法，正确的是（）。A.联合体应在中标后提交共同投标协议B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级【答案】：B13、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】：C14、（2018年真题）某施工合同的约定违反了某行政法规的强制性规定，则该施工合同（）。【答案】：【答案】：CA.效力待定8.可撤销C.无效口.有效【答案】：C15、同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人【答案】：C16、当水池自重小于浮力时会浮起；应考虑的因地制宜措施是（ ）。A.基坑四周设防汛墙B.水池及基坑内四周埋设排水盲管C.抽干基坑内积水D.使水池内、外无水位差【答案】：D17、建筑企业资质证书有效期为（）年。A.3B.4C.5D.618、以下不属于人身保险的是（）。A.人寿保险B.伤害保险C.健康保险D.建筑工程一切险【答案】：D19、（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】：D20、（2020年真题）关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】：C21、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（ ）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】：C22、关于开标的说法，正确的是（）。A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标【答案】：D23、（2021年第1批真题）下列情况属于“挂证”的是（）。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的【答案】：C24、根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同B.发生不可抗力，即可解除合同C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同【答案】：A25、根据《民法典》相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A.合同订立之日B.开工之日C.保修期届满之日D.发包人应当给付建设工程价款之日【答案】：D26、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.知识产权只保护财产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权【答案】：A27、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】：C28、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】：A29、2009年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2009年1月1日2009年6月1日2009年12月1日2010年6月1日【答案】：D30、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的( )。(2017)A.边界B.中心C.毗邻建筑物D.周边50米【答案】：A31、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是( )。A.发包方可以不承担违约责任？8.承包方应该终止履行合同？C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失？D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用【答案】：A32、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】：D33、对于跨径不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（）。A.1/1000〜2/1000B.2/1000〜3/1000C.1/1000〜3/2000D.1/1000〜3/1000【答案】：D34、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】：A35、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是（ ）。A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：C进行带班检查C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查【答案】：D36、关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】：D37、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】：B38、工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。4不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理39、在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则（）。A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务B.人民法院应该自行调取该鉴定C.法院应该推定施工企业的主张成立D.建设单位必须提供该鉴定结论【答案】：C40、（2020年真题）关于民事诉讼管转权异议的说法，正确的是（ ）。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉C.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉【答案】：C41、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明C.安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书D.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施全过程监督42、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】：A43、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、证件或材料，不包括（）。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】：A44、（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。A.合同权利部分转移B.合同义务部分转移C.合同主体转移D.合同内容转移【答案】：B45、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）序列。A.特级、一级、二级B.综合资质、施工总承包、专业承包和专业作业资质C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D.甲级、乙级、丙级【答案】：B46、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任D.分包单位只承担民事赔偿责任【答案】：D47、根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是()。A.保证合同是主合同的从合同B.保证合同只能是有偿合同C.保证合同是物的担保方式D.保证合同是非典型合同【答案】：A48、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的()4注册资本、专业技术人员和技术装备B.流动资金、专业技术人员和突出业绩。.注册资本、专业管理人员并依法设立口.注册资本、专业管理人员和资格证书【答案】：A49、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【答案】：B50、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。人.未申领施工许可证B.迟延提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程【答案】：D51、法人可以分为（）两大类。A.行政法人、事业法人B.企业法人、非企业法人C.企业法人、事业法人D.非企业法人、社团法人【答案】：B52、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成8.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C53、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】：B54、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。A.建筑施工企业破产、倒闭的，安全生产许可证应当撤销B.建筑施工企业变更名称的，应当在变更后10日内到原发证机关办理变更手续C.建筑施工企业应当向县级建设主管部门申请领取安全生产许可证D.发生重大安全事故的，安全生产许可证应当吊销【答案】：B55、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水8.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%【答案】：A56、律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【答案】：B57、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿的行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】：D58、（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】：B59、关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查【答案】：D60、(2017年真题)根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书口.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请【答案】：D61、以下事项可以由行政法规规定的事项为()。A.行政拘留？B.税种的设立？C.对非国有财产的征收？D.企业注册【答案】：D62、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。4相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【答案】：D63、【2018年真题】关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。4有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资己经全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】：C64、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C65、合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（）。A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】：B66、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。A.一个招标项目只能有一个标底，标底应当公开B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标前公布。.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人设有最低投标限价的，应当在招标文件中明确最低投标限价或者最低投标限价的计算方法【答案】：C67、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括（）。人.有符合规定的净资产8.有符合规定的主要人员。.有符合规定的技术装备口.有良好的工程业绩【答案】：D68、按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。2010年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。该诉讼行为导致诉讼时效（ ）。人.中止B.终止C.中断D.失效【答案】：C69、关于节能技术进步的说法，错误的是（）。A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关可以批准建设【答案】：D70、施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工15日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。A.环境保护行政主管部门8.所在地居民委员会或街道办C.建设行政主管部门D.安全生产行政主管部门【答案】：A71、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续（）。A.向发证机关申请延期8.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.向发证机关申请施工许可证废止【答案】：B72、关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】：C73、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是()。A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲应当对乙承担违约责任C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：A74、当事人提出有关证据证明仲裁员在仲裁该案时有索贿行为，可向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决，应当在收到裁决书之日起()个月内提出。A.1B.2C.3D.6【答案】：D75、(2014年真题)单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是()。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】：D76、（）引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。A.无因管理B.不当得利C.侵权行为D.合同【答案】：D77、工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】：C78、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定。下列选项中符合该规定的是（）。A.相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险8.相对固定的职工应按项目参加工伤保险C.按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费D.按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费【答案】：A79、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】：C80、关于有效投标价格的说法，正确的是（）。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标报价高于其他投标人报价D.投标人提供备选价格【答案】：C81、关于合同成立地点的说法，正确的是（）。A.承诺生效地点为合同成立地点B.当事人不得约定合同成立地点C.要约发出地点为合同成立地点D.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点【答案】：A）。82、以下建筑工程在开工之前需要办理施工许可证的是（）。A.投资额为35万的建筑工程B.建筑面积为200平方米的建筑工程C.抢险救灾工程D.军用房屋建筑工程【答案】：A83、下列关于定金的表述，正确的是（）。A.定金自合同订立之日起生效B.定金数额不超过主合同标的额的10%C.定金的法律性质是担保D.债务人履行债务后，定金不可抵作价款【答案】：C84、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。A.10日B.15日C.30日D.90日【答案】：A85、关于建设工程施工许可的说法，正确的是（）。A.投资50万的工程项目，不需要办理施工许可证B.取得施工许可证前，需要先办理土地手续，再取得用地规划许可证C.确定施工企业是申报施工许可证的前提条件D.成片开发的住宅小区工程已经委托监理是申请施工许可证的前提条件【答案】：C86、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任【答案】：A87、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是（）。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】：B88、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》【答案】：D89、关于保险主体的说法，正确的是（）。A.被保险人负有支付保险费的义务B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人D.被保险人不得为两个以上【答案】：B90、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。4可以采用地下水搅拌，地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%D.现场机具，设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水【答案】：D91、关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理B.移送管辖限于上下级法院之间C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同【答案】：A92、某建设工程项目，甲公司为总承包单位，乙公司为专业分包单位，乙公司分包的工程发生质量问题，给建设单位造成10万元的损失，下列说法正确的是（）。4乙公司给建设单位造成了10万元的损失，建设单位只能找乙公司进行赔偿B.建设单位既可以找乙公司进行赔偿，也可以找甲公司进行赔偿C.建设单位找甲公司承担赔偿责任，甲公司赔偿后，不能找乙公司追偿D.甲公司和乙公司应当各承担5万元的赔偿责任【答案】：B93、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】：C94、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】：A95、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.4个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】：C96、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】：C97、张某因不能胜任工作，公司经理办公室研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是（）。A.6月1日？B.6月16日？C.7月2日？D.7月16日【答案】：C98、下列关于依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（ ）。4国有资金占控股或主导地位的项目，应当公开招标？B.政府采购货物邀请招标，采购人依法从符合相应资格条件的供应商中选取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标?C.招标人对工程及有关的货物、服务可进行总承包招标？D.对于技术复杂的项目，招标人可分两阶段进行招标【答案】：B99、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：A100、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标D.招标人可以设置标底【答案】：D101、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确的内容不包括（）A.建设工程质量保证金数额B.建设工程的保修范围C.建设工程的保修期限D.建设工程的保修责任【答案】：A102、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。A.国务院B.全国人民代表大会常务委员会C.省级人民政府D.全国人民代表大会【答案】：D103、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C104、下列关于下沉施工描述错误的是（）。A.进行排水下沉时应采取措施保证不危及周围建筑物B.排水下沉的开挖顺序应根据地质条件、下沉阶段、下沉情况确定C.不排水下沉施工时可以不控制井内水位D.不排水下沉开挖和出土方式应根据井内水深选择【答案】：C105、（2015年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【答案】：A106、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（ ）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】：B107、下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权【答案】：【答案】：AC.土地所有权D.建设用地使用权【答案】：D108、担保的产生源于（）对债务人的不信任。A.当事人B.保证人C.债权人D.被担保人【答案】：C109、关于企业负责人和项目经理安全责任的说法，不正确的有（ ）。A.工程项目实行总承包的，项目经理定期考核分包企业安全生产管理情况B.及时、如实报告生产安全事故是企业负责人和项目经理的安全责任C.专业承包一级企业，专职安全员配置应不少于2人D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工的，企业负责人应带班进行检查【答案】：C110、根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员111、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】：C112、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按（）。A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪【答案】：C113、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】：C114、下列属于行政强制执行的是（）。A.查封场所、设施或者财物B.冻结存款、汇款C.划拨存款、汇款D.限制公民人身自由【答案】：C115、（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（ ）。A.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查【答案】：D116、（2020年12月真题）用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的劳动关系自（）起建立。A.用工之日B.试用期满之日C.订立劳动合同之日D.劳动者提供担保之日【答案】：A117、甲建筑公司与乙劳务公司签订分包合同，约定：甲公司按日支付乙公司劳务费用，因施工造成的人员伤亡责任一概由乙公司承担，合同争议由上海仲裁委员会仲裁。根据《民法典》，此分包合同（ ）。A.因显失公平可以撤销B.合同无效，仲裁条款随之也无效C.未经得建设单位同意，属于效力待定合同D.违法的免责条款无效，其他部分仍然有效【答案】：D118、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】：A119、（2021年第2批真题）关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】：D120、下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是（）。A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工。.承包人应提供必要施工条件D.承包人应接受发包人有关检查【答案】：C121、有关施工现场固体废物的说法中，错误的是（）。A.施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.固体废物又分为一般固体废物和危险废物C.国家倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众积极参与固体废物污染环境防治D.任何单位和个人都应当采取措施，拒绝产生固体废物【答案】：D122、对于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】：B123、（2019年真题）根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年B.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】：A124、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。30日60日15日90日【答案】：C125、关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决的B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】：D126、下列属于委托代理的是（）。A.肢解分包B.转包工程。.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼【答案】：D127、（2018年真题）施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施【答案】：【答案】：A【答案】：D128、下列可视为投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：A129、甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列选项正确的是（）。200万元250万元300万元500万元【答案】：A130、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照131、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人B.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件C.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还D.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金【答案】：A132、关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是（）。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益【答案】：D133、关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是（）。A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则C.普通程序的审判组织应当采用独任制口.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决【答案】：B134、关于建设工程返修的说法，正确的是（）A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人，由施工企业有偿返修【答案】：B135、关于建设工程施工合同建筑材料和设备供应责任的说法，正确的是（）4材料和设备应当由发包人提供B.发包人可以略低于设计文件要求的标准提供材料和设备C.承包人有权对发包人提供的材料和设备进行检验口.发包人提供材料和设备的，可以免除承包人的质量责任【答案】：C136、关于违约金的说法,正确的是（）。A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金【答案】：B137、（2017年真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。A.建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险【答案】：B138、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。A.专属管辖B.一般地域管辖C.特殊地域管辖D.协议管辖【答案】：A139、关于建设工程招标投标交易场所，正确的是（）。A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B140、（2018年真题）下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】：B141、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】：D142、投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】：B143、（2019年真题）关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】：C144、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》针对建筑行业的特点，提出了相应工伤保险制度，下列说法错误的是（）。A.建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险？B.建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费?C.工伤保险费用可以参与竞标？口.在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费【答案】：C145、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】：C146、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的安全责任不包括（）。A.提供安全生产费用B.审查专项施工方案C.对拆除工程进行备案D.向施工单位提供有关资料【答案】：B147、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体有（）。A.建设单位B.建筑施工企业C.建设监理单位D.政府安监部门【答案】：B148、甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。乙的现场办公用房着火，甲为防止火势蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费1000元，则以下叙述正确的是（）。A.甲、乙之间构成了不当得利之债B.甲、乙之间构成了无因管理之债C.甲、乙之间构成了合同之债D.甲、乙之间没有形成债的关系【答案】：B149、施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于（）。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权【答案】：C150、下列用人单位可以不支付工资的是（）。A.五一放假三天？？？？？B.因亲人去世请假两天？C.依法参加社会活动期间？D.因去参加朋友婚礼请假一天【答案】：D151、（2017年真题）关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】：B152、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】：D153、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同8.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同。.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同口.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同【答案】：D154、关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（ ）。A.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任D.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施、停止违约行为、支付违约金、定金【答案】：D155、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.使用权B.收益权C.地役权D.抵押权【答案】：D156、下列关于劳务派遣的表述正确的有（）A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬C.用工单位根据需要可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位D.劳务派遣单位可以以非全日制用工形式招用被派遣劳动者【答案】：B157、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】：C158、（2021年真题第1批）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系【答案】：B159、关于施工中节能措施的说法，正确的是()。4在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【答案】：A160、2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。A.可以同时适用定金与违约金的约定8.只可选择适用其中一项约定C.只能适用违约金约定D.只能适用定金约定【答案】：B161、(2021年第2批真题)下列纠纷中，属于侵权纠纷的是()。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷【答案】：D162、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重口.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡【答案】：D163、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。人.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】：A164、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】：B165、《碳排放权交易管理办法（试行）》规定，年度温室气体排放量达到一定数量二氧化碳当量的，应当列入温室气体重点排放单位名录。该数量是（）。A.2.4万吨B.2.6万吨C.2.8万吨D.3.0万吨【答案】：B166、王某是甲施工单位的材料采购员，一直负责本单位与乙公司的钢材采购业务。后来由于经济问题王某被单位开除，但乙公司并不知情。王某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与乙公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》，则该合同为()合同。A.无效8.有效。.可撤销口.可变更【答案】：B167、(2018年真题)根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准【答案】：C168、下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。4格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B.提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效。.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释【答案】：B169、关于行政复议决定的做法正确的是（）。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行收复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】：B170、（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是（）。A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.国家采取强制措施研发施工节能技术C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持【答案】：A171、根据《民法典》的相关规定，下列不适合作为质押财产的是（ ）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【答案】：C172、（2021年真题第1批）关于违约责任免责的说法，正确的是（）A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】：C173、在所有权里面，属于核心的是（）。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】：D174、关于工程建设国家标准的说，正确的是（）。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C175、合同依法订立后，负有先履行合同义务的一方当事人，因后履行合同义务的一方当事人经营状况严重恶化，从而拒绝履行合同义务的权利被称为（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】：C176、在保证合同中未约定保证方式的，保证人（）。A.不承担保证责任B.承担一般保证责任C.承担连带保证责任D.保证合同无效【答案】：B177、工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】：C178、根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）。A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】：C179、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测结构D.建设行政主管部门【答案】：A180、某施工项目招标文件开始出售的时间为4月20日，停止出售的时间为4月30日，招标文件规定提交投标文件的截止时间为5月25日，评标结束的时间为5月30日，则投标有效期开始的时间为()。A.4月20日B.4月30日C.5月25日D.5月30日【答案】：C181、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生较大事故的，处上一年年收入()的罚款A.40%B.45%C.50%D.60%【答案】：D182、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元。甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元定金，乙方收取定金后拒不履行合同。则以下表述正确的是()。A.甲方可以要求乙方返还10万元B.甲方可以要求乙方返还16万元C.甲方可以要求乙方返还20万元D.甲方可以要求乙方返还32万元【答案】：C183、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【答案】：B184、关于担保的说法，正确的是（）。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《担保法》的规定【答案】：B185、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理【答案】：B186、（2021年第1批真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系【答案】：B187、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括（）。A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】：D188、关于刑事责任的说法，错误的是（）。4拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】：B189、自然人的软件著作权保护期为（）。A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年【答案】：A190、（2020年12月真题）某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于（）。A.行政处罚B.行政裁决C.行政强制执行D.行政强制措施【答案】：A191、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是（）。A.为职工办理意外伤害保险B.配备兼职安全生产管理人员C.特种作业人员取得特种作业操作资格证书D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装【答案】：C192、（2018年真题）关于招标价格的说法，正确的是（）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【答案】：D193、（2020年12月真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章。.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】：A194、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C195、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）。A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月B.不良行为记录信息公布期限一般为5年C.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】：C196、关于危险废物污染环境防治的说法正确的是（）A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】：B197、（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。A.特级、一级、二级B.施工总承包、专业承包、施工劳务资质C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D.甲级、乙级、丙级【答案】：B198、缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.2，3B.3，5C.1，3D.1，2【答案】：D199、下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致【答案】：C200、甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自（）起算。A.甲提出时B.乙收到通知时C.甲向乙发出通知时D.通知到达乙方时【答案】：D201、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】：B202、买卖合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是（）。A.订立合同时履行地的市场价格B.订立合同时履行地的政府定价C.订立合同时履行地的政府指导价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】：A203、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将（）。A.工程分包B.工程肢解发包C.工程转让给其他建设单位D.工程分解成若干部分【答案】：B）。204、关于土地所有权，下列表述错误的是（）。A.城市市区的土地属国家所有B.城市郊区的土地属集体所有C.宅基地属于集体所有D.自留地属集体所有【答案】：B205、在行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，应当由（）。A.最先立案的人民法院B.其共同上级人民法院指定的人民法院C.最先收到起诉材料的人民法院D.其共同的上级人民法院【答案】：A206、根据《文物保护法》，关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确的是（）.A.发现文物的单位或者个人应当保护B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门C.文物行政部门必须在12小时内赶赴现场D.施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门【答案】：A207、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.合伙投标B.合作投标C.联合投标D.共同投标【答案】：C208、（2021年第1批真题）关于标底的说法，正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量。.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】：A209、某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本应当以（）为标准。A.整个建筑行业的平均成本B.所有投标人的平均成本C.投标人甲的成本口.项目所在地的平均成本【答案】：C210、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C211、（2020年真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】：C212、在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品，其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。A.委托作品B.职务作品。.单位作品D.集体作品【答案】：C213、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】：D214、（2020年真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为（）。2019年9月13日2021年9月13日2020年9月13日2022年9月13日【答案】：B215、（2021年真题第2批）某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】：C216、关于工程标准的分类，下列说法正确的是（）。A.国家标准都是强制性标准B.行业标准、地方标准分为强制性标准、推荐性标准C.强制性标准必须执行D.国家对于推荐性标准的采用，没有要求【答案】：C217、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】：C218、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30%B.50%C.75%D.80%【答案】：A219、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是（）。A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予