二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1018

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」018

1.题型：单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场良好行为记录信息公布

期限一般为（）年。

A1

B2

C3

D5

答案

C

2.题型：单选题

甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方和解并根据和解协议制作了裁决。

现甲反悔，则下述说法正确的是（）□

A该裁决书不需履行

B甲应当履行裁决书

C甲可以申请法院撤销裁决书

D乙可以向法院起诉

答案

B

解析

答案B

当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协

议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。但是如果根据和解协议制作裁决书的，则该

裁决书具有强制执行的效力。

3.题型：单选题

工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查

内容不包括（）o

A工程作业人员是否熟悉强制性标准

B规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

答案

A

解析

强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标

准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规

定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安

全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计

算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。所以A错误，选择应为工程技术人

员是否熟悉强制性标准。

4.题型：单选题

甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁

路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致

使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）

A丙应向甲承担违约责任

B甲只能向丁主张损害赔偿

C丙应向乙承担违约责任

D乙应自行承担货物损失

答案

C

5.题型：单选题

承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500t,由于施工内容的调整变化，发包人通知

承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额.交货期到达，供应商将

500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是

（）.

A供应商应承担由此给承包人造成的损失

B承包人可根据实际情况部分接受货物

C由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D如承包人拒绝接受钢材，应承担违约责任

答案

D

6.题型：单选题

债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的

消灭债务的方式是（）。*

A抵销

B提存

C混同

D免除

答案

B

7.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工

程的专项施工方案，须经施工单位技术负责人，总监理工程师签字后方可实施。

8.题型：单选题

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质

量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有

()。

A只能申请行政复议

B只能进行行政诉讼

C可以自由选择行政复议或者行政诉讼

D只能提起民事诉讼

答案

C

9.题型：单选题

下列建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是

()。

A屋面防水工程的防渗漏为3年

B电气管线工程为3年

C有防水要求的卫生问的防渗漏为2年

D设备安装工程为1年

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》规定了在正常使用条件下建设工程的最低保修期限。

其中，屋面防水工程的防渗漏为5年、电气管线工程为2年、有防水要求的卫生问

的防渗漏为5年、设备安装工程为2年。如果建设单位与施工单位经平等协商另行

签订保修合同，约定的保修期限应不低于上述法定的最低保修期限，否则，依据

《合同法》第52条第（五）款之规定.该约定视作无效。因此，选项A、C、D为无效

条款，正确答案应为B。

10.题型：多选题

建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必

须与主体工程（）。

A同时立项

B同时设计

C同时施工

D同时竣工

E同时投产使用

答案

B,C,E

解析

建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，

必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施

必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目

方可投人生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的

验收同时进行。

11.题型：单选题

某开发公司与李某于2012年II月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公

司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2012年12月15日发现开发公司

商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。该

合同属于（）□

A可撤销合同

B有效合同

C无效合同

D效力待定合同

答案

c

解析

答案c

《城市房地产管理法》规定商品房预售应向县级以上人民政府房产管理部门办理预

售登记，取得商品房预售许可证明。该合同违反了《城市房地产管理法》，属于无

效合同中违反法律、行政法规的强制性规定的类型，这一条要求的是应当以全国人

大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，因此该合同属于无效合

同。

12.题型：单选题

建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）。

A迫使承包方以低价竞标

B要求施工单位缩短工期

C要求设计单位降低设计标准

D暗示施工单位违反工程建设强制性标准

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》第10条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方

以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计

单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”由此可知，选

项A、B、C并不意味着突破了规定的底线，而选项D明显违反规定，敞正确答案

为D。

13.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程

序的表述，正确的是（）。

A隐蔽工程经监理人检查确认质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖

B隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖

C监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作

答案

D

解析

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监

理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理

人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款

另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面

延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监

理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自

行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检

查记录有疑问的，可按约定重新检查。

14.题型：单选题

施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。

A非施工单位原因产生的质量问题

B工程未按期交工

C属于保修书中约定的保修范围

D工程价款结算完毕

答案

C

15.题型：单选题

需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。

A公安消防机构

B建设工程安全监督机构

C建设行政主管部门

D上级主管部门

答案

A

16.题型：单选题

施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

A发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议

D发包人与承包人需要针对此工程另订协议

答案

C

17.题型：单选题

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆

装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处（）的罚款。

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上20万元以下

答案

C

18.题型：单选题

按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是（）o

A承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换

B承揽人应按约定选用材料并接受定作人检验

C共同承揽人对定作人不负连带责任

D承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同

答案

B

19.题型：单选题

当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是（）o

A某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格

B某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用

C某人保局给予工作人员田某记过处分

D某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准

答案

A

解析

B、C、D项中的情形都是行政机关对自身内部成员的管理活动，应该通过申请

复核、申诉的途径解决，属于内部的行政行为，不能通过行政诉讼的途径解决。

20.题型：单选题

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当

在（）提出。[2014]A

中标候选人公示期间B

中标通知书发出之后C

合同谈判期间D

评标报告提交之前

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的

项目的评标结果有异议，应在中标候选人公示期间提出。

考点：公示中标候选人。

21.题型：单选题

当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是（）。

A某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格

B某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用

C某人保局给予工作人员田某记过处分

D某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准

答案

A

解析

答案A

B「C、D项中的情形都是行政机关对自身内部成员的管理活动，应该通过申请复

核、申诉的途径解决，属于内部的行政行为，不能通过行政诉讼的途径解决。

22.题型：单选题

甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购

事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。

A乙对丙的行为承担责任

B乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C甲与乙对丙的行为承担连带责任

D乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

答案

B

解析

《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意

或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接

指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

23.题型：多选题

某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项

中，应属于该劳动合同必备条款的有（）o

A劳动合同期限为5年

B劳动报酬为2000元/月

C劳动合同试用期为3个月

D每年参加培训时间不得少于10天

E从事施工现场管理工作

答案

A,B,E

解析

劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主

要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；

（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；

（六）劳动报酬；（七）社会保险；（A）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。故A,B,E选项正确。

24.题型：单选题

甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行

为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获

利1000元，乙应赔偿甲（）。*

A60万元

B80万元

C120万元

D160万元

答案

C

解析

考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：

①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确

定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得

的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损

失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权

的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：

600x2000=120万元。【题库维护老师CJ]

25.题型：单选题

关于招标代理机构的说法，不正确的有（）。

A招标代理机构是社会中介机构

B招标代理机构应有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

C工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

D招标代理机构由评标委员会指定

答案

D

解析

AC表述正确，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的

社会中介组织，不得与招标工程的投标人有利益关系。招标代理机构应当具备下列

条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和

组织评标的相应专业力量；（3）有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选

的技术、经济等方面的专家库，B表述正确。招标代理机构在其资格许可和招标人

委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉，D项表述错误。

26.题型：多选题

建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时验收工程。

A建设工程施工合同

B施工图纸及说明书

C国家颁发的施工验收规范

D国家质量验收标准

E工程技术资料

答案

B,C,D

解析

《合同法》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁

发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约

定支付价款，并接收该建设工程。《建筑法》也规定，发包单位应当按照合同的约

定，及时拨付工程款项。

27.题型：多选题

某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托建设项

目设计招标合同》。该房地产开发商的义务主要体现在（）。A

提供委托事务的费用B

受托人完成委托事务，应向其支付报酬C

及时提交完成委托事务报告D

可超越权限处理委托事务E

受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失

考占

2Z204037委托合同的法律规定

解析

委托人的主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。委托人应当预付处理委托事

务的费用。受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。受托人处理委托事

务时，因不可归责于自己的事由收到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。

考点：委托人的义务

28.题型：单选题

关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工

程施工项目的除外

B注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企

业。

C发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换

施工项目负责人

D因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程

施工项目负责人

答案

c

解析

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之

一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收

合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位

同意的。

注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应

当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业

已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊

情况必须更换项目负责人的。

29.题型：单选题

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上

诉，则下列错误的是（）。

A甲为上诉人

B甲应在判决之日起15日内上诉

C甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

答案

C

30.题型：单选题

两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体

中（）的业务许可范围。A

资质等级高的单位B

资质等级低的单位C

实际达到的资质等级D

核定的资质等级

考占

2Z202022禁止无资质或越级承揽工程的规定

解析

联合共同承包的有关法律规定《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行

联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

考点：禁止越级承揽工程。

31.题型：单选题

王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试

用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。

A必须取得用人单位同意

B口头通知用人单位即可

C应提前30日以书面形式通知用人单位

D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

答案

C

解析

劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用

期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。故C选项正确。

32.题型：多选题

建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位

的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是（）。

A施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E施工单位就该工程拍卖款优先于所有消费者受偿

答案

A,D

解析

《合同法》第286条作出规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告

发包人在合理的期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程性质不宜

折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人将该工程协议折价，也可以申请人民法院

将该工程依法拍卖，并优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自

建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

33.题型：多选题

建筑施工企业应当遵守强制性规定有（）。

A未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

B对没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

C企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证

D企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产

管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查

E对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证

答案

A,C,D,E

解析

本题涉及的考点是政府对发放安全生产许可证的监管。建设主管部门在审核发放

施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，

对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证

后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证

颁发管理机关的监督检查。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生

产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒用安全生产许可

证或者使用伪造的安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工

活动。

34.题型：单选题

甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路

供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。

A该约定属于有关相邻关系的约定

B该约定属于土地承包合同

C该约定属于地役权合同

D没有进行登记合同不成立

答案

C

解析

地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不

动产的权利。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机

构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

35.题型：单选题

下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）□[2013]A

主体、客体均变更B

主体、内容均变更C

客体、内容均变更D

形式、主体均变更

考占

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

考查合同的狭义变更的概念。广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客

体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。合同主体变更

是改变债权人或债务人，实质上是合同权利义务的转让。本题C项正确。

考点：合同的变更

36.题型：单选题

施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）以外均是法律禁止的.

A将承包的工程全部转让给他人完成的

B将有关专业工程发包给了业主推荐的专业分包人的

C将承包的工程肢解后以分包的方式全部转让给他人完成的

D将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

答案

B

37.题型：单选题

下列合同债务中，可以转移的债务是（）。

A提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务

B必须采用施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务

C委托监理合同中监理单位的主债务

D施工合同中关于主体结构施工的债务

答案

A

38.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人

安全生产责任的有（）。A

对建设工程项目的安全施工负责B

落实安全生产责任制度C

确保安全生产费用的有效使用D

消除安全事故隐患E

及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

考点

2Z206022施工项目负责人的安全生产责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业

资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全

生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织

制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

考点：施工单位项目负责人施工现场带班制度

39.题型：单选题

工程师在接到延期开工申请后（）不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺

延。A

24小时内B

36小时内C

48小时内D

72小时内

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应

顺延。

考点：开工及开工日期。

40.题型：单选题

建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。*

A规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B工程竣工验收报告

C施工企业签署的工程质量保修书

D住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

答案

A

41.题型：单选题

建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。

A建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

B工程价款确定之日

C建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

答案

D

42.题型：多选题

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工

日期的说法，正确的有（）。

A应当以鉴定合格日期为竣工日期

B应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

C应当以申请鉴定日期为竣工日期

D应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

E鉴定期间为顺延工期的期间

答案

D,E

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定

（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人

已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日

期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日

为竣工日期。

43.题型：单选题

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用（）。

A吹风器

B吸尘器

C密网覆盖

D高压喷雾

答案

B

解析

答案B

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的

设备；对现场易飞扬物质可采取密网覆盖，对于构筑物爆破拆除前，可在建筑外设

高压喷雾状水系统。故选项B正确。

44.题型：单选题

质押权中不属于权利质押的是（）。A

汇票B

股票c

依法可以转让的专利权中的财产权D

汽车

考坐上点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

可以质押的权利包括：1.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；2.依法

可以转让的股份、股票；3.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产

权；4.依法可以质押的其他权利。

考点：质押的分类。

45.题型：多选题

赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是()。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

30%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%。故选项A、C、E正确。

46.题型：单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为

()。

A6个月

B1年

C2年

D3年

答案

D

解析

《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时

间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信

息公布期限一般为3年。

47.题型：多选题

用人单位可以随时解除劳动合同的情形有（）。

A劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

B劳动者经过培训仍不能胜任工作

C劳动者严重违反劳动纪律或用人单位规章制度

D劳动者严重失职，给用人单位利益造成重大损害

E劳动者被依法追究刑事责任

答案

A,C,D,E

解析

《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳

动合同：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足

额支付劳动报酬的；（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（4）用人单位的规

章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（5）因《劳动合同法》第26

条第1款规定的情形致使劳动合同无效的；（6）法律、行政法规规定劳动者可以

解除劳动合同的其他情形。

48.题型：多选题

某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包给一个工程

总承包单位。

A代建

B施工

C监理

D设计

E设备采购

答案

B,D,E

解析

本题考查的是工程发包制度。建筑工程的发包单位可将建筑工程的勘察、设计、

施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位；也可以将勘察、设计、施工、设

备采购的一项或多项发包给一个承包单位。

49.题型：单选题

下列法律中，属于社会法的是（）.

A《环境影响评价法》

B《城市房地产管理法》

C《节约能源法》

D《安全生产法》

答案

D

50.题型：单选题

企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更

手续后的（）天内办理资质证书变更手续.

A15

B30

C45

D60

答案

B

51.题型：单选题

建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者

其他有关部门备案。

A15天

B30天

C45天

D60天

答案

A

解析

2009年10月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日

内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下

简称备案机关）备案。

52.题型：单选题

劳动合同应当采用（）订立。A

书面形式B

口头形式C

公正形式D

格式条款

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合

同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

考点：建立劳动关系即应订立劳动合同

53.题型：单选题

下列选项中，不属于我国现行的强制性标准的是（）。

A批准发布时已明确为强制性标准的

B批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的

C批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的

D批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”

的

答案

C

54.题型：单选题

甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司

应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租

金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和

国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由（）行使索赔的权利。A

甲设备租赁公司B

担保人C

乙建筑工程公司D

代理人

考点

2Z204035融资租赁合同的法律规定

解析

融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而A设备

租赁公司为出租人，与题意不符；B、D分别为担保任何代理人，在题中没有出

现。因此只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利；故正确答案为C。

考点：出租人的义务

55.题型：单选题

按照我国实行的最低工资保障制度，用人单位在劳动者正常劳动情况下支付给劳动

者的工资,不得低于当地最低工资标准.这里所说的劳动者工资包括（）.

A延长工作时间的工资

B特殊工作环境、条件下的津贴

C法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇

D法定工作时间内依法参加社会活动期间的工资

答案

D

56.题型：单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不服，

认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事

实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）o

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决。由当事人重新选任仲裁员重新仲裁

C甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权的

人民法院起诉

D甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

57.题型：多选题

无效合同、可撤销合同的确认应由（）裁定。

A人民法院

B当事人双方

C主管部门

D仲裁机构

E检察机构

答案

A,D

58.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定

经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述

选项中不属于特种作业人员的是（）o

A垂直运输机械作业人员

B登高架设作业人员

C钢筋工

D起重信号工

答案

C

解析

按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸

工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国

家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗

作业。故C选项不属于特种作业人员。

59.题型：单选题

不同法律对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,

由（）裁决。

A国务院

B最高人民法院

C全国人民代表大会

D全国人民代表大会常务委员会

答案

D

解析

法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规

定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

60.题型：单选题

劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。

A7日

B10日

C30日

D60日

答案

C

解析

《劳动合同法》第37条规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以

解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

61.题型：单选题

下列关于委托代理终止的说法，正确的是（）。

A被代理人恢复了民事行为能力

B被代理人取得了民事行为能力

C指定代理的人民法院取消指定

D代理期间届满或者代理事务完成

答案

D

62.题型：单选题

甲建筑公司与在其公司工作了15年的海外部副总王经理解除了劳动合同，甲建筑公

司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过（）支付。

A6年

B10年

C15年

D12年

答案

D

63.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列（）行为之一的，责令改

正，处20万元以上50万元以下的罚款。A

迫使承包方以低于成本的价格竞标B

任聿压缩合理工期C

施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工D

未实行工程监理E

未按照国家规定办理工程质量监督手续

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

《建设工程质量管理条例》第56条规定：“建设单位有下列行为之一的，责令改

正，处20万元以上50万元以下的罚款：（1）迫使承包方以低于成本的价格竞标

的；（2）任意压缩合理工期的；（3）……；（4）施工图设计文件未经审查或者

审查不合格，擅自施工的；（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理

的；（6）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；……。”对照可知，选项A、

B、C、E均属于应当“责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款”的行为。故正

确答案为A、B、C、E„

考点：建设单位质量违法行为应承担的法律责任

64.题型：单选题

土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于（）米,

不扩散到场区外。

A0.5

B1.0

C1.2

D1.5

答案

D

65.题型：多选题

王某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间工资，双方就伤残补偿问

题达成书面协议，约定再付一万元，王某不得起诉，但是王某收款后又起诉，以下

关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼权利的说法中，正确的是（）。

A双方是通过和解方式达成协议

B双方是通过调解方式达成协议

C协议书具有强制执行约束力

D协议书具有法律效力

E王某仍有权起诉

答案

A,D,E

66.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理

应采取的措施有（）。

A由专人管理

B经常进行检查

C定期维修和保养

D建立相应的资料档案

E根据使用情况确定报废时间

答案

A,C,D

67.题型：单选题

根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）。A

代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B

代理人可以超越代理实施代理行为C

被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D

代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

考点

2Z201031代理的法律特征和主要种类

解析

本题考查的是代理的法律特征。代理人不可以超越代理实施代理行为。代理人以自

己的名义进行代理活动，被代理人无需担责；代理人无权代理，被代理拒绝追认

时，也无需担责。代理是代理人以被代理人的名义实施民事法律行为。

考点：代理的法律特征。

68.题型：多选题

施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括（）等内容.

A承包人为保证工程质量和安全采取的措施

B发包人为提前竣工提供的条件

C承包人为提前竣工对材料供应商的要求

D发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求

E提前竣工所需追加合同价款

答案

A,B,E

69.题型：单选题

根据《水污染防治法》关于建设项目水污染的具体规定，下列说法错误的是（）o

A建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或

者流域管理机构同意

B建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使

用

C禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的

建设项目

D禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的

建设项目

答案

D

解析

建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或

者流域管理机构同意；建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同

时施工、同时投入使用。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水

设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项

目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新

建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级

以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水

体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

70.题型：单选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）o

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

C

71.题型：多选题

注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有（）□

A未按要求提供注册建造师信用档案信息

B未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的

C无正当理由拒绝或未及时签字盖章

D不积极配合有关部门监督检查

E

为自己的执业活动进行辩解造成不良影响

答案

A,B,C,D

解析

按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师有下列行为之

一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师

执业信用档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未

履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正

当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）

未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目

未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检

查的。

72.题型：单选题

下列关于债的表述，正确的是（）。A

债权只有通过当事人的约定才能产生B

债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C

在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D

建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事

人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债

务人。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，

债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。建筑物、构筑物

或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。施工合

同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权

人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

考点：债的概念。

73.题型：单选题

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内向发

证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A1

B2

C3

D4

答案

A

解析

《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之

日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑

工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设

单位应当报发证机关核验施工许可证。

74.题型：多选题

关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。

A招标信息公开

B评标标准公开

C开标程序公开

D评标委员会组成人员公开

E中标结果公开

答案

A,B,C,E

75.题型：单选题

根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土

搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A

地下水B

市政自来水C

雨水D

中水

考占

-J八、、

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

本题考查的是施工节能的规定。

考点：节水与水资源利用

76.题型：多选题

下列关于土地所有权的表述中，正确的有（）。*

A城市市区的土地属于国家所有

B农村和城市郊区的土地一律属于农民集体所有

C宅基地属于国家所有

D宅基地属于农民集体所有

E自留地、自留山属于农民集体所有

答案

A,D,E

77.题型：多选题

施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中

部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关

于责任承担的说法，正确的有（）。

A甲有权要求乙承担民事责任

B甲有权要求丙承担民事责任

C甲无权要求丙承担民事责任

D乙应当向甲承担民事责任，并无权向丙追偿

E丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

答案

A,B,E

解析

本题综合考核总、分包的连带责任以及违法分包的责任承担。乙与丙之间属于合

法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间

属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙

与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。

78.题型：单选题

在《民法通则》对民事权利的分类中，只有知识产权具有（）的双重属性。

A财产权和专有性

B人身权和地域性

C经济性和专有性

D财产权和人身权

答案

D

解析

本题涉及的考点是财产权和人身权的双重属性。在《民法通则》对民事权利的分

类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产

权和人身权的双重属性。

79.题型：单选题

下列法律法规中属于法律的是（）。A

《建筑法》B

《建设工程质量管理条例》C

《招标公告发布暂行办法》D

《北京市建筑市场管理条例》

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

A是法律，B是行政法规，C部门规章，D地方性法规。

考点：法律。

80.题型：单选题

《北京市建筑市场管理条例》属于哪一法的形式（）。A

法律B

行政法规C

地方性法规D

部门规章

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

建设领域的地方性法规包括：《天津市建筑市场管理条例》《北京市建筑市场管理

条例》《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等。

考点：地方性法规、自治条例和单行条例。

81.题型：多选题

物权的种类包括（）。

A所有权

B债权

C用益物权

D知识产权

E担保物权

答案

A,C,E

解析

答案A、C、E

根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。即A、C、E四

个选项为正确答案。此外，债权为相对权，物权为绝对权；知识产权为无形财产

权，物权为有形财产权。故B、D选项不合题意。

82.题型：多选题

在生产、作业中违反安全管理的规定，造成下列后果中，属于重大伤亡事故或者其

他严重后果的是（）。

A死亡1人以上

B重伤2人

C直接经济损失50万元

D直接经济损失80万元

E直接经济损失H0万元

答案

A,E

解析

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体

应用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，属于重大伤亡事故或者其他严

重后果：（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；（2）造成直接经济损失100

万元以上的；（3）造成其他严重后果的情形。

83.题型：单选题

当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A原告住所地

B合同签订地

C仲裁机构所在地

D标的物所在地

答案

C

84.题型：单选题

关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）*

A安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

答案

D

解析

安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对

涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。负有安全生产监督管理职

责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应

当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

85.题型：多选题

在民事诉讼的执行过程中，人民法院应裁定中止执行的情形包括()=

A申请人表示可以延期执行的

B案外人对执行标的提出确有理由异议的

C据以执行的法律文书被撤销的

D作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

E作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

答案

A,B,D,E

86.题型：单选题

某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更

细些，到时不会少了你们的“。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加

了费用，则该笔费用应由()承担

A发包人

B承包人

C监理工程师

D承包人和发包人共同

答案

B

87.题型：单选题

建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有

关竣工验收资料。该期限为（）。

A1个月

B3个月

C6个月

D12个月

答案

C

解析

《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主

管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责

令限期补报；逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。故选项C正确。

88.题型：单选题

标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式

是（）.

A简易交付

B占有改定

C指示交付

D拟制交付

答案

A

89.题型：单选题

使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元

以上的，必须进行招标。

A50

B100

C200

D3000

答案

B

90.题型：单选题

对采用虚假证明文件骗取施工许可证的，应由发证机关（）.

A责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B撤销施工许可证，责令停止施工,对建设单位处以罚款

C追究责任者刑事责任，没收非法所得

D对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款2%以下的罚款

答案

B

91.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收阶段执

行强制性标准的情况实施监督的机构是（）