社区活动中心地砖铺设协议

社区活动中心地砖铺设协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章项目概述2.1社区活动中心的基本情况2.2地砖铺设的范围和面积2.3地砖铺设的质量标准和要求第三章地砖供应3.1地砖的种类和规格3.2地砖的供应数量和时间3.3地砖的质量保证和验收第四章施工方案4.1施工单位的选择和资质要求4.2施工方案的设计和审批4.3施工过程中的质量监控和验收第五章工程进度5.1施工工期的约定5.2工程进度的报告和审核5.3工程延误的责任和处理第六章工程费用6.1工程总造价的确定6.2工程费用的支付方式和方法6.3工程费用的调整和结算第七章质量保证7.1地砖铺设的质量标准7.2质量问题的处理和修复7.3质量保证期的约定第八章安全文明施工8.1施工安全的规定和要求8.2文明施工的规定和要求8.3安全事故的处理和责任第九章环境保护9.1施工过程中的环境保护要求9.2施工废弃物的处理和处置9.3环境保护的监督和检查第十章违约责任10.1各方违约的情形和处理10.2违约责任的赔偿和承担10.3违约纠纷的解决方式第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的申请和程序11.3法院诉讼的管辖和判决第十二章合同的变更和解除12.1合同变更的条件和程序12.2合同解除的条件和程序12.3变更和解除后的责任处理第十三章附则13.1合同的解释和适用13.2合同的附件和补充协议13.3合同的生效日期和有效期限第十四章签约各方信息14.1甲方的基本信息14.2乙方的基本信息14.3丙方的基本信息（如有）合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章项目概述2.1社区活动中心的基本情况2.2地砖铺设的范围和面积2.3地砖铺设的质量标准和要求第三章地砖供应3.1地砖的种类和规格3.2地砖的供应数量和时间3.3地砖的质量保证和验收第四章施工方案4.1施工单位的选择和资质要求4.2施工方案的设计和审批4.3施工过程中的质量监控和验收第五章工程进度5.1施工工期的约定5.2工程进度的报告和审核5.3工程延误的责任和处理第六章工程费用6.1工程总造价的确定6.2工程费用的支付方式和方法6.3工程费用的调整和结算第七章质量保证7.1地砖铺设的质量标准7.2质量问题的处理和修复7.3质量保证期的约定第八章安全文明施工8.1施工安全的规定和要求8.2文明施工的规定和要求8.3安全事故的处理和责任第九章环境保护9.1施工过程中的环境保护要求9.2施工废弃物的处理和处置9.3环境保护的监督和检查第十章违约责任10.1各方违约的情形和处理10.2违约责任的赔偿和承担10.3违约纠纷的解决方式第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的申请和程序11.3法院诉讼的管辖和判决第十二章合同的变更和解除12.1合同变更的条件和程序12.2合同解除的条件和程序12.3变更和解除后的责任处理第十三章附则13.1合同的解释和适用13.2合同的附件和补充协议13.3合同的生效日期和有效期限第十四章签约各方信息14.1甲方的基本信息14.2乙方的基本信息14.3丙方的基本信息（如有）甲方签字：_____________________日期：____年__月__日乙方签字：_____________________日期：____年__月__日丙方签字：_____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定地砖的供应商，乙方应接受甲方选定的供应商提供的地砖。甲方应确保供应商提供的地砖符合本协议规定的质量标准和要求。2.甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合本协议的约定。甲方有权要求乙方定期报告施工进度和质量情况。3.甲方验收权甲方有权对施工完成后的地砖铺设进行验收，确保铺设质量符合本协议规定的质量标准。甲方应在验收合格后支付工程尾款。4.甲方变更权在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况变更地砖铺设的范围、面积、质量标准等，乙方应按甲方的变更要求进行施工。5.甲方解除合同权在合同履行过程中，如乙方严重违反本协议的约定，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责施工质量和安全乙方应按照本协议约定的施工方案和质量标准进行施工，确保施工质量和安全。乙方应对施工过程中的质量问题及时进行修复。2.乙方按时完成施工乙方应按照本协议约定的工期完成地砖铺设工作。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方提供施工进度报告乙方应定期向甲方提供施工进度报告，确保甲方了解施工进展情况。4.乙方保护甲方利益乙方应确保施工过程中甲方的利益不受损害，如发现可能损害甲方利益的情况，乙方应立即通知甲方并采取措施予以解决。5.乙方协助甲方办理验收手续乙方应协助甲方办理地砖铺设工程的验收手续，确保甲方顺利验收。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和义务第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地处理各方之间的纠纷。2.第三方中介的收费标准第三方中介的收费标准应在本协议中明确规定。双方应按照约定支付第三方中介的费用。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方披露。4.第三方中介的解除权如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。5.第三方中介的责任限制第三方中介应对因其过错导致的合同履行损失承担相应的赔偿责任。但第三方中介的赔偿责任不应超过其收取的费用总额。附件及其他补充说明一、附件列表：1.地砖供应合同2.施工方案设计图纸3.施工单位资质证明4.地砖质量检测报告5.施工进度报告6.工程费用支付凭证7.质量保证期保修证书8.安全事故处理记录9.环境保护措施说明10.合同变更和解除的书面协议11.争议解决的仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程预付款或尾款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按约定保护甲方利益，视为违约。5.第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.违约：指合同当事人违反合同约定的行为。2.合同解除：指合同当事人根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。3.质量保证期：指合同约定的乙方对施工质量承担保证责任的期限。4.争议解决：指合同当事人通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的赶工措施，必要时根据合同约定索赔违约金。2.地砖质量问题：立即停止使用不合格地砖，更换合格地砖，并根据情况索赔损失。3.安全事故发生