茶饮店广告装修清新自然

茶饮店广告装修清新自然合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解除第二章：广告内容2.1广告主题2.2广告风格2.3广告宣传方式2.4广告投放时间第三章：装修设计3.1设计理念3.2设计风格3.3装修材料3.4装修预算第四章：店面布局4.1空间规划4.2功能区划分4.3动线设计4.4装修细节第五章：店面装饰5.1墙面装饰5.2地面装饰5.3天花板装饰5.4灯光布置第六章：家具及设备6.1家具选型6.2设备配置6.3家具及设备质量6.4家具及设备安装第七章：色调搭配7.1色调选择7.2色彩搭配原则7.3色调应用7.4色彩调整第八章：绿植布置8.1绿植种类选择8.2绿植摆放位置8.3绿植养护8.4绿植更换第九章：艺术元素9.1艺术品选型9.2艺术品摆放9.3艺术品更换9.4艺术品维护第十章：广告宣传与推广10.1宣传策略10.2推广活动10.3宣传渠道10.4宣传效果评估第十一章：装修施工11.1施工单位选择11.2施工周期11.3施工质量监控11.4施工安全第十二章：合同履行12.1双方义务12.2违约责任12.3合同变更12.4合同终止第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用13.4法律适用第十四章：附则14.1合同生效14.2合同份数14.3合同修改14.4合同解除后的处理合同编号_________第一章：总则1.1合同主体甲方：（茶饮店名称）乙方：（广告装修公司名称）1.2合同目的为规范甲方茶饮店的广告装修工作，确保装修效果清新自然，达到提升品牌形象和吸引顾客的目的。1.3合同效力双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本合同并严格履行。1.4合同解除任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。第二章：广告内容2.1广告主题“自然、健康、美味”2.2广告风格以自然、简约、清新的风格为主，体现茶饮店的特色和品牌理念。2.3广告宣传方式网络推广、户外广告、社交媒体、线下活动等。2.4广告投放时间自合同签订之日起至合同约定终止日期止。第三章：装修设计3.1设计理念以自然、简约、舒适为设计理念，打造清新自然的店面环境。3.2设计风格采用北欧风格，以白色、灰色、木色为主色调，搭配绿植、石材等自然元素。3.3装修材料选用环保、安全、耐用的材料，符合国家相关标准和规定。3.4装修预算双方根据设计方案确定装修预算，并在合同中约定。第四章：店面布局4.1空间规划合理规划店面的功能区域，包括接待区、休息区、制作区等。4.2功能区划分明确各功能区的位置和面积，确保店面使用方便、合理。4.3动线设计合理设计顾客动线，使顾客流动自然、舒适。4.4装修细节注意店面装修的细节处理，如照明、插座、装饰品等。第五章：店面装饰5.1墙面装饰采用石材、涂料、壁纸等材料进行墙面装饰。5.2地面装饰选用防滑、耐磨、易清洁的地砖或木地板进行地面装饰。5.3天花板装饰采用简洁的天花板设计，配以适当的灯具。5.4灯光布置根据店面氛围和功能区需求进行灯光布置，创造舒适、温馨的店面环境。第六章：家具及设备6.1家具选型选择符合店面风格的简约、实用家具。6.2设备配置配置必要的制茶、冷藏、加热等设备。6.3家具及设备质量确保家具及设备质量合格，符合国家相关标准和规定。6.4家具及设备安装乙方负责家具及设备的安装、调试工作。第八章：绿植布置8.1绿植种类选择选择具有净化空气、美化环境效果的绿植，如吊兰、绿萝、竹子等。8.2绿植摆放位置根据店面的空间布局和设计风格，合理摆放绿植，以达到点缀和美化店面的效果。8.3绿植养护提供专业的绿植养护服务，确保绿植生长良好，维持店面的绿化效果。8.4绿植更换定期更换枯萎或生长不良的绿植，保持店面的绿化品质。第九章：艺术元素9.1艺术品选型选择与店面风格相协调的艺术品，如抽象画、摄影作品等。9.2艺术品摆放根据店面的空间和设计要求，合理摆放艺术品，提升店面的文化氛围。9.3艺术品更换定期更换艺术品，保持店面的艺术氛围和新鲜感。9.4艺术品维护提供艺术品的清洁和保养服务，确保艺术品的完好和展示效果。第十章：广告宣传与推广10.1宣传策略制定针对性的广告宣传策略，包括目标人群、宣传渠道和推广活动等。10.2推广活动策划吸引顾客的促销活动，如新品试饮、优惠券发放等。10.3宣传渠道利用网络、社交媒体、户外广告等多种渠道进行广告宣传。10.4宣传效果评估定期评估广告宣传效果，根据评估结果调整宣传策略。第十一章：装修施工11.1施工单位选择选择具有良好口碑和专业资质的施工单位进行店面装修。11.2施工周期根据设计方案和施工单位的要求，确定合理的施工周期。11.3施工质量监控甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。11.4施工安全乙方应确保施工过程中的安全，防止意外事故的发生。第十二章：合同履行12.1双方义务双方应履行合同约定的义务，确保合同的顺利实施。12.2违约责任违反合同规定的一方应承担相应的违约责任，赔偿对方损失。12.3合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应双方协商一致，并书面确认。12.4合同终止合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现，合同即告终止。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。13.2争议解决机构选择具有权威性和专业性的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。13.3争议解决费用因争议解决产生的费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。13.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四章：附则14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同修改合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定履行解除后的相关手续，并互相配合处理好后续事宜。甲方签字：_________乙方签字：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定品牌及原料甲方有权要求乙方在装修过程中使用指定的品牌和原料，以保证店面的品质和品牌形象。如乙方使用的品牌和原料与甲方要求不符，甲方有权要求乙方进行整改。2.甲方验收权甲方对乙方的装修质量和效果有验收权。在装修完成后，甲方有权进行验收，如不符合合同约定，乙方应负责整改，直至达到甲方的要求。3.甲方变更权在合同履行过程中，甲方有权根据实际需要变更合同内容，包括但不限于装修设计、施工周期、物料选择等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案和进度。4.甲方知情权甲方有权随时了解乙方的装修进度、质量及使用物料等情况。乙方应定期向甲方报告装修进度，并在甲方要求时提供相关资料和证明。5.甲方索赔权如乙方在装修过程中出现质量问题、延误工期或未按约定使用物料等情况，甲方有权要求乙方进行赔偿，具体赔偿金额双方协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方建议权乙方有权根据店面实际情况，向甲方提出合理的装修建议，以优化店面的功能和视觉效果。甲方应认真考虑乙方的建议，并有权决定是否采纳。2.乙方质量保障乙方应对装修过程中的质量问题负责，如出现质量问题，乙方应无条件进行整改。如因乙方原因导致店面无法正常经营，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方工期保障乙方应保证在合同约定的工期内完成装修任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的相应损失。4.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和客户信息保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露甲方信息，乙方应承担相应的法律责任。5.乙方服务后续装修完成后，乙方应提供一定期限的售后服务，如店面的维护、保养、调整等。具体服务内容和期限双方协商确定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行中介职责，协助甲方和乙方达成合同约定。中介费用由双方协商确定。2.第三方中介权利第三方中介有权要求甲方和乙方提供与合同履行相关的资料和信息，以确保合同的顺利实施。3.第三方中介义务第三方中介应保密甲方和乙方的商业秘密和客户信息，不得泄露给无关方。如中介泄露甲方和乙方信息，中介应承担相应的法律责任。4.第三方中介解约权如第三方中介未能履行中介职责，导致甲方和乙方无法达成合同约定，双方均有权解除与中介的合同，并要求中介承担相应的赔偿责任。5.第三方中介收费标准第三方中介的收费标准由双方协商确定，并在合同中明确。如双方对中介收费有异议，双方有权协商调整中介费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.店面设计图纸2.装修材料清单3.家具及设备配置清单4.绿植布置方案5.艺术品选型及摆放方案6.广告宣传方案7.施工单位资质证明8.施工周期及进度计划9.质量监控报告10.安全防护措施方案11.合同履行证明文件12.争议解决机构证明文件13.合同解除证明文件14.合同变更证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违反合同规定，导致乙方无法按时完成装修，视为甲方违约。2.乙方使用不符合甲方要求的品牌和原料，视为乙方违约。3.乙方未按照合同约定完成装修任务，视为乙方违约。4.乙方泄露甲方商业秘密和客户信息，视为乙方违约。5.第三方中介未能履行中介职责，导致甲方和乙方无法达成合同约定，视为第三方中介违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方应当承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.争议解决：双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。5.仲裁：由仲裁机构对争议进行审理，并作出具有法律效力的裁决。6.诉讼：通过人民法院对争议进行审理，并作出具有法律效力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：装修材料不符合约定或质量问题。解决办法：及时更换或整改，并要求乙方承担相应责任。2.问题：工期延误。解决办法：协商确定延期费用，并根据实际情况调整合同履行期限。3.问题：甲方变更合同内容。解决办法：双方协商一致，并书面确认变更内容。4.问题：乙方泄露甲方信息。解决办法：要求乙方停止侵权行为，并承担相应法律责任。5.问题：第三方中介未能履行中介职责。解决办法：解除与中介的合