防水工程施工合同范本

防水工程施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX房地产开发有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式/p>

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY防水工程科技有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式/p>

合同简介：

鉴于甲方拥有位于XX省XX市XX区XX地块的房地产项目，现需要对项目中的建筑物进行防水工程；鉴于乙方在防水工程领域拥有丰富的施工经验、专业的技术团队和良好的信誉，甲方决定委托乙方进行防水工程的施工。

为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行防水工程施工一事，达成如下合同：

一、工程概况

1.1工程名称：XX房地产项目防水工程

1.2工程地点：XX省XX市XX区XX地块

1.3工程范围：包括但不限于建筑物屋面、地下室、卫生间等部位的防水施工。

二、合同工期

2.1双方约定，本工程自合同签订之日起开始施工，合同工期为XX天。

三、工程质量

3.1乙方应严格按照国家、行业及地方的施工标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

3.2工程质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为XX年。

四、合同价格与支付

4.1双方经协商确定，本工程合同总价为人民币XX元整（大写：XX圆整）。

4.2甲方按照以下付款方式进行支付：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%的进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价30%的验收款；

（4）剩余10%的款项作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后支付。

五、双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督；

（2）甲方应按时支付合同款项；

（3）甲方应提供施工所需的水、电、材料堆放场地等条件。

5.2乙方权利与义务

（1）乙方有权按照合同约定收取合同款项；

（2）乙方应按照合同约定的工期、质量完成工程；

（3）乙方应负责施工过程中的安全、环保措施。

六、违约责任

6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

七、不可抗力

7.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

十、附则

10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十一、签署

甲方（盖章）：XX房地产开发有限公司

乙方（盖章）：YY防水工程科技有限公司

甲方代表（签字）：张三

乙方代表（签字）：李四

签署日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方对XX房地产项目进行防水工程施工，确保建筑物在防水性能方面达到设计要求和行业标准。具体内容包括但不限于建筑物屋面、地下室、卫生间等部位的防水设计、材料供应、施工、验收及保修。

第二条定义

1.防水工程：指为防止建筑物渗水、漏水而进行的各类防水措施，包括但不限于防水层施工、防水材料铺设等。

2.合同工期：指甲方和乙方约定的完成防水工程所需的时间。

3.工程质量：指防水工程达到的标准和要求，包括设计要求、施工规范等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权按照合同约定对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议；

（2）甲方应按时支付合同款项，确保乙方正常施工；

（3）甲方应提供施工所需的水、电、材料堆放场地等条件，并为乙方办理施工所需的相关手续；

（4）甲方应在工程验收合格后，按约定支付质量保证金；

（5）甲方应配合乙方进行工程验收，及时提出整改意见；

（6）甲方不得无故拖延工程款支付，否则应承担相应的违约责任。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权按照合同约定收取合同款项；

（2）乙方应按照合同约定的工期、质量完成工程，确保防水效果达到设计要求；

（3）乙方应负责施工过程中的安全、环保措施，确保施工安全、环保达标；

（4）乙方应选用符合国家、行业标准的防水材料，并对材料质量承担责任；

（5）乙方应及时向甲方报告工程进度，接受甲方的监督；

（6）乙方应在工程验收合格后，按约定履行保修义务；

（7）乙方不得无故拖延工期，否则应承担相应的违约责任；

（8）乙方应积极配合甲方进行工程验收，对甲方提出的整改意见及时进行整改。

第四条价格与支付条件

本合同双方约定，防水工程施工总价为人民币XX元整。支付方式及时间为：

1.合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；

2.工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%的进度款；

3.工程验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的验收款；

4.剩余10%的款项作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后7个工作日内支付。

第五条履行期限

本合同自签订之日起生效，合同工期为XX天。以下为关键时间节点：

1.合同签订之日起7个工作日内，甲方支付预付款；

2.工程进度达到50%时，甲方支付进度款；

3.工程验收合格后7个工作日内，甲方支付验收款；

4.质量保证金在保修期满且无质量问题后7个工作日内支付。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果

（1）甲方未按约定时间支付合同款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额0.1%的违约金；

（2）甲方未按约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的违约责任；

（3）甲方违反合同其他约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约情形及后果

（1）乙方未按约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付逾期完成工程金额0.1%的违约金；

（2）乙方未按约定质量完成工程，应负责整改，并承担由此产生的费用；

（3）乙方违反合同其他约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

双方同意，违约金不能弥补损失的部分，违约方还需承担相应的赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。

2.责任免除：由于不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明。在不可抗力情况发生后的合理时间内，双方应协商确定是否继续履行合同或采取其他措施。受不可抗力影响的一方在履行合同过程中，可部分或全部免除责任，但需提供相应证明。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至工程所在地的人民法院诉讼解决。

3.在诉讼过程中，除非双方另有约定，否则合同其他条款继续有效，双方仍需继续履行各自的权利义务。

4.争议解决过程中产生的费用，按照法院判决或双方协商结果承担。

5.双方同意，在争议解决期间，应保持合作态度，避免采取任何可能加剧争议的措施。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求或通讯，应以书面形式送达对方指定的地址。通过邮寄方式送达的，以邮戳日期为准；通过快递方式送达的，以签收日期为准。

2.合同变更：任何一方要求变更合同内容的，应书面提出，经双方协商一致后签订变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（2）对方破产、解散或丧失履行合同能力；

（3）双方协商一致终止合同。

4.合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律法规办理合同终止手续。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同