量化施工合同范本_第1页
量化施工合同范本_第2页
量化施工合同范本_第3页
量化施工合同范本_第4页
量化施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

量化施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX集团有限公司(以下简称“甲方”)

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:依照我国工商行政管理部门登记的通讯方式

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:YY建设有限公司(以下简称“乙方”)

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式:依照我国工商行政管理部门登记的通讯方式

合同简介:

甲方为拓展业务,拟对位于XX省XX市XX区的项目进行量化施工,乙方具备丰富的量化施工经验及专业的团队,具备完成本项目的能力。经双方友好协商,就甲方委托乙方进行量化施工事宜,达成以下合同条款:

一、定义

1.1本合同所述“量化施工”系指甲方根据项目需求,委托乙方进行施工前的测量、计算及制定施工方案等工作。

1.2本合同所述“项目”系指位于XX省XX市XX区的甲方项目。

二、双方权利与义务

(以下内容将在后续章节详细阐述)

三、价格与支付条件

(以下内容将在后续章节详细阐述)

四、履行期限

(以下内容将在后续章节详细阐述)

五、违约责任

(以下内容将在后续章节详细阐述)

六、不可抗力

(以下内容将在后续章节详细阐述)

七、争议解决

(以下内容将在后续章节详细阐述)

八、其他条款

(以下内容将在后续章节详细阐述)

九、附则

(以下内容将在后续章节详细阐述)

十、签署

(以下内容将在后续章节详细阐述)

鉴于以上背景,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,签订本合同,共同遵守以下条款。

本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,可由双方另行协商补充。

特此说明,本合同简介仅作为合同范本的开篇引导,后续章节将针对具体内容进行详细阐述。请双方予以关注并审慎阅读。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方进行项目量化施工,具体内容包括但不限于:项目施工前的测量、计算、制定施工方案、施工过程中的质量把控及施工后的验收工作。双方将通过本合同的约定,确保项目按照甲方要求顺利完成,同时确保乙方在约定的时间内完成施工任务,达到双方预期的质量标准。

第二条定义

2.1“量化施工”系指乙方根据甲方提供的项目需求,进行施工前的各项数据测量、计算及施工方案制定等工作。

2.2“项目”系指甲方位于XX省XX市XX区的施工项目。

2.3“质量标准”系指双方约定的施工质量标准,具体内容将在合同附件中详细阐述。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利和义务

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准、施工进度完成项目施工。

(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度进行监督、检查,并提出合理建议。

(3)甲方应在合同约定的时间内向乙方支付合同款项。

(4)甲方应提供项目施工所需的资料、数据,协助乙方办理相关施工手续。

(5)甲方应确保乙方在施工过程中的合法权益,不得无故干涉乙方的正常施工。

2.乙方的权利和义务

(1)乙方有权按照合同约定收取甲方支付的合同款项。

(2)乙方有权要求甲方提供项目施工所需的资料、数据,并协助办理相关施工手续。

(3)乙方应按照合同约定的质量标准、施工进度完成项目施工。

(4)乙方应自行承担施工过程中的安全责任,确保施工安全。

(5)乙方应在合同约定的履行期限内完成施工任务,并及时向甲方报告施工进度。

(6)乙方应按照甲方的要求,对施工过程中出现的问题进行整改,确保项目质量。

双方应严格按照本合同约定的权利与义务履行各自职责,确保项目顺利进行。如一方未履行或未完全履行合同义务,导致项目无法按期完成或质量不达标,应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

双方经协商一致,确定本项目量化施工的价格及支付条件如下:

1.乙方完成项目量化施工的总价为人民币XX元整(大写:XX元整)。

2.甲方支付方式:采用银行转账方式支付。

3.甲方支付时间:本合同签订后,甲方于7个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款;乙方完成量化施工并经甲方验收合格后,甲方于验收合格之日起7个工作日内支付合同总价款的60%;剩余10%作为质保金,质保期为验收合格之日起12个月,质保期满后,无质量问题,甲方于质保期满之日起7个工作日内支付。

4.乙方收到甲方支付的款项后,应向甲方出具相应的正规发票。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.乙方应自合同生效之日起开始进行项目量化施工,并在合同约定的工期内完成施工任务。

3.甲方应在乙方完成量化施工并提交验收申请后,及时验收。

4.以下为关键时间节点:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付预付款;

(2)乙方完成量化施工后,提交验收申请;

(3)甲方验收合格后7个工作日内,支付合同总价款的60%;

(4)质保期满后7个工作日内,甲方支付剩余10%的质保金。

第六条违约责任

1.一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的10%。

2.乙方未按约定工期完成施工任务,每逾期一日,应向甲方支付逾期违约金,逾期违约金为本合同总价款的0.5%。

3.甲方未按约定时间支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期违约金,逾期违约金为本合同总价款的0.5%。

4.若因乙方原因导致项目质量不符合约定,乙方应负责无偿修复或返工,直至达到约定质量标准,并承担因此产生的所有费用。

5.一方违反合同约定,造成对方损失的,除支付违约金外,还应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

6.双方应遵守本合同约定,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为(如征收、征用等)、社会异常事件(如战争、罢工、骚乱等)。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据不可抗力事件对合同履行的影响,决定以下措施:

(1)暂时停止履行合同;

(2)变更合同履行方式;

(3)延长合同履行期限;

(4)解除合同。

3.发生不可抗力事件,受影响的一方在履行合同过程中产生迟延或无法履行合同义务的,该方不承担违约责任,但应尽最大努力减轻损失。

4.不可抗力事件消除后,双方应恢复履行合同。如不可抗力事件导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并互不追究违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成,双方同意提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

4.若一方不履行仲裁裁决,另一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

5.在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同的其他条款。

6.争议解决过程中产生的费用,按照仲裁裁决或法院判决承担。

第九条其他条款

1.通知方式:双方就本合同履行过程中的相关事宜需通知对方时,应以书面形式(包括但不限于快递、挂号信等方式)送达对方指定的地址。如一方变更通讯地址,应提前五个工作日通知对方。

2.合同变更:本合同签订后,如双方同意对合同内容进行变更,应签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知对方终止本合同:

(1)对方严重违反本合同约定,导致合同无法履行;

(2)对方发生破产、清算等情形,丧失履行合同能力;

(3)双方协商一致终止合同。

4.合同终止后,双方应按照终止前的合同约定处理未了事宜。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

2.本合同附件包括

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论