光伏项目合作协议（个人学习参考模版）

光伏合同甲方：法定代表人或受委托人：乙方：

法定代表人或受委托人：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

项目地点及承包方式：xxxx有限公司xxxx省xxxx县光伏发电施工项目，合同金额（具体以实际施工量为准）,甲方将该项目的小E施工承包给乙方（具体按清单购买材料施工），超出工程量清单部分按签证量支付给乙方。2、项目名称：xxxx有限公司xxxx省xxxx县光伏发电施工项目3、合同价及金额：双方约定小E施工按照每兆瓦115万元（含税）计算，材料税票6个点劳务票3个点，施工总量为200MW；具体根据xxxx有限公司计划分期实施。施工内容：乙方按照甲方提供的图纸清单按光伏施工标准负责完成光伏电站的施工，包括但不限于：除甲方提供的设备及光伏组件所有电站所需物资的采购，以及在甲方的要求下整体电站的设备保管、仓储、二次物流运输、安装调试、质保期内履行职责等。（除项目勘察设计、甲方供应的光伏板、箱变器、逆变器、三大主材之外的辅材和电缆、光伏支架，具体以实际工程量清单和实际施工范围为准），乙方只负责施工到变电柜，变电柜以外不属于乙方施工范围。二、甲方义务1、甲方负责提供符合发包方施工资质公司、营业执照等相关资料；负责和业主方进行合同谈判。2、甲方全面履行和发包方所签订的施工合同。根据发包方施工要求和工期，保质保量完成施工任务。甲方在履行施工合同期间，如因操作不专业管理不当，而产生的权益和争议与乙方无关。3、甲方负责施工过程中所有外部协调工作，保证乙方顺利施工，负责与业主方和总包方按时结算工程进度款给乙方。4、甲方提供有关该工程项目的信息及资料，最大限度的维护双方的利益。5、甲方需提供给乙方关于此项目的所有材料，包括施工图纸、工程量清单并需注明乙方所需要提供的施工材料说明供乙方进行成本核算。6、甲方负责和发包方协调各种施工手续齐全，并能够正常施工。7、施工过程中（合同期内），甲方负责协调好与发包方的关系，甲方无任何理由进行推脱。三、乙方的义务1、乙方组织足够的施工人员满足施工进度和要求。2、乙方收到甲方的工程进度款时应及时足额支付工人工资及材料款。3、乙方在施工过程中应做到安全施工、文明施工并购买人生意外保险。4、本项目乙方施工单位不能再以其他任何形式方式分包给其他家施工单位，禁止层层分包，转包，一经发现，甲方无条件取消合同，不退还合同履约金，并由此给甲方带来的损失由乙方全权负责，给甲方带来的重大损失的，甲方有权追究其刑事责任和民事赔偿。四、支付时间和支付方式1、预付款为总工程量的20%,甲方需在乙方进场后十五天内支付给乙方。2、甲方按照乙方每月完成工程量的80%结算给乙方，剩余17%按每月滚动式付款，剩余3%满一年无工程缺陷甲方15天内无息结清给乙方。3、工程合同履约金100万元整（大写：壹佰万元整）。在合同签订当天内乙方公对公支付给甲方保证金100万整（大写：壹佰万元整），甲方在收到总包方预付款后三天内退还乙方100万元整（大写：壹佰万元整）。4、甲方户名：账号：开户银行：乙方户名：账号：开户银行：违约责任甲方需保证乙方在xxxx年4月30日之前顺利进场施工，如到期乙方无法进场施工则甲方必须无条件三个工作日内原路退还100万元整（大写：壹佰万元整）合同履约金。甲方如不按时支付工程款乙方有权解除合同并有权向总包方及业主方追讨工程款，追讨期间一切损失由甲方承担。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何一方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。七、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意向乙方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、甲乙双方作为利益共同体，如由于第三方原因对甲乙双方利益造成损失，乙方必须配合甲方进行维权。3、具体合作内容施工以总包方主合同为准，争议部分双方协商解决。4，本合同一式__贰_份，双方各持__壹_份，双方签字后生效，具有同等法律效力。合同签订地址：昆明市官渡区甲方（盖章）：