2024内外墙粉刷施工合同模板

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程内容：1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程单价：__________5.工程总价：__________二、工程期限：1.工程开工日期：__________2.工程竣工日期：__________三、质量标准：1.工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。2.工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期限内的维修责任。四、付款及结算：1.甲方按工程进度分阶段支付工程款。2.工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。3.具体付款及结算事宜，双方另行签订补充协议。五、违约责任：1.双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。2.如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方造成的损失。六、争议解决：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意合同双方的主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的企事业单位、社会组织或具有完全民事行为能力的个人。若发现主体资格不齐全，应要求对方补充相关证明材料，或寻求法律专业人士的帮助进行合同主体的合规性审查。2.注意工程内容的明确性：确保工程名称、地点、规模、单价和总价等关键信息明确无误。如有疑问或误解，应及时沟通澄清，避免因工程内容不明确导致的后期争议。3.注意工程期限的合理性：确保工程开工日期和竣工日期符合实际情况，避免因期限不合理导致的工程延误或提前完成的问题。如有必要，可与法律专业人士咨询，根据工程实际情况调整工程期限。4.注意质量标准的符合性：确保工程质量符合国家及行业现行质量标准及规范要求。如有质量问题，应按照合同约定的保修期限和维修责任进行解决。5.注意付款及结算的合规性：确保按照合同约定分阶段支付工程款，并在工程验收合格后支付剩余工程款。如有付款及结算方面的疑问，可寻求法律专业人士的帮助，确保付款及结算的合规性。6.注意违约责任的明确性：确保双方明确了解违约行为及相应的法律责任，避免因违约导致的损失无法得到合理赔偿。如有必要，可与法律专业人士咨询，进一步完善违约责任条款。7.注意争议解决的途径：确保双方了解争议解决的方式，包括友好协商和诉讼等。如有疑问或误解，应及时沟通澄清，确保争议解决途径的明确性。法律名词及名词解释：1.内外墙粉刷施工工程：指对建筑物内外墙进行表面处理，以达到美化、防护和延长使用寿命的目的。2.合同法：我国法律法规体系中调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。3.建筑法：我国法律法规体系中调整建筑活动的法律规范，包括建筑许可、建筑设计、建筑施工、建筑质量和安全等方面的规定。4.法人：指依法成立，具有独立法人资格，可以自己的名义享有民事权利和承担民事义务的组织。5.民事行为能力：指自然人依法独立进行民事活动的能力，包括完全民事行为能力和限制民事行为能力。6.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为，包括不履行合同义务和履行合同义务不符合约定的情况。7.法律责任：指合同当事人因违约行为而应当承担的法律后果，包括民事责任、行政责任和刑事责任等。8.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互沟通、谅解和协商的方式，达成一致意见，解决争议的方法。9.诉讼：指合同当事人因争议无法通过协商解决时，依法向人民法院提起的诉讼活动，请求法院对争议进行审理和判决。应用场合：1.适用于各类建筑物的内外墙粉刷施工工程。2.适用于内外墙粉刷施工合同的签订。3.适用于承包商与甲方之间的内外墙粉刷施工工程合作。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容、工程期限、工程造价等发生变化，双方可协商签订补充协议，对相关内容进行调整。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法按约定履行，双方可协商签订补充协议，根据实际情况调整工程期限、工程质量等要求。3.工程保险：双方可另行签订补充协议，约定工程保险的购买、保险责任等内容。4.知识产权：如工程设计、施工技术等涉及第三方知识产权，双方可签订补充协议，明确知识产权归属、使用权限等相关事项。5.保密条款：双方可签订补充协议，约定在合同履行过程中所涉及的保密信息范围、保密期限、违约责任等内容。附件列表：1.工程设计图纸及相关技术