装修包清工合同大学城

装修包清工合同大学城合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3装修工程内容和范围1.4合同价款和支付方式1.5合同的有效期限第二章双方的权利和义务2.1承包人的权利和义务2.2发包人的权利和义务第三章装修工程的质量标准3.1装修材料质量标准3.2施工工艺质量标准3.3验收标准第四章工程进度和工期4.1工程进度计划4.2工期延误的处理第五章工程变更5.1工程变更的程序5.2工程变更的费用和时间调整第六章合同的解除和终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件第七章违约责任7.1承包人的违约责任7.2发包人的违约责任第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁或诉讼的地点和法院第九章税款和费用9.1合同税款9.2合同费用第十章保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密责任的期限和条件第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义和范围11.2不可抗力事件的应对和处理第十二章合同的转让和继承12.1合同转让的条件和程序12.2合同继承的适用和条件第十三章其他条款13.1附加条款13.2附录和附件第十四章合同的签署和生效14.1合同签署的时间和地点14.2合同生效的条件和时间合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：具体名称1.1.2承包人：具体名称1.2合同签订地点和时间1.2.1签订地点：具体地点1.2.2签订时间：具体日期1.3装修工程内容和范围1.3.1工程内容：具体工程内容1.3.2工程范围：具体工程范围1.4合同价款和支付方式1.4.1合同价款：具体金额1.4.2支付方式：具体支付方式1.5合同的有效期限1.5.1起始日期：具体日期1.5.2终止日期：具体日期第二章双方的权利和义务2.1承包人的权利和义务2.1.1承包人权利：具体权利2.1.2承包人义务：具体义务2.2发包人的权利和义务2.2.1发包人权利：具体权利2.2.2发包人义务：具体义务第三章装修工程的质量标准3.1装修材料质量标准3.1.1材料品牌：具体品牌3.1.2材料质量：具体质量标准3.2施工工艺质量标准3.2.1施工工艺：具体工艺3.2.2质量标准：具体标准3.3验收标准3.3.1验收程序：具体程序3.3.2验收标准：具体标准第四章工程进度和工期4.1工程进度计划4.1.1工程进度：具体进度计划4.1.2进度调整：具体调整方式4.2工期延误的处理4.2.1工期延误：具体延误情况4.2.2处理方式：具体处理方法第五章工程变更5.1工程变更的程序5.1.1变更程序：具体变更程序5.1.2变更审批：具体审批流程5.2工程变更的费用和时间调整5.2.1费用调整：具体费用调整方式5.2.2时间调整：具体时间调整方式第六章合同的解除和终止6.1合同解除的条件6.1.1解除条件：具体解除条件6.1.2解除程序：具体解除程序6.2合同终止的条件6.2.1终止条件：具体终止条件6.2.2终止程序：具体终止程序第七章违约责任7.1承包人的违约责任7.1.1违约行为：具体违约行为7.1.2责任承担：具体责任承担方式7.2发包人的违约责任7.2.1违约行为：具体违约行为7.2.2责任承担：具体责任承担方式第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1争议解决：具体的解决方式8.1.2协商调解：具体的协商调解程序8.2仲裁或诉讼的地点和法院8.2.1仲裁地点：具体的仲裁地点8.2.2诉讼法院：具体的诉讼法院第九章税款和费用9.1合同税款9.1.1税款支付：具体的税款支付方式9.1.2税款责任：具体的税款责任承担9.2合同费用9.2.1费用支付：具体的费用支付方式9.2.2费用承担：具体的费用承担方式第十章保密条款10.1保密信息的定义和范围10.1.1保密信息：具体的保密信息定义10.1.2保密范围：具体的保密范围10.2保密责任的期限和条件10.2.1保密期限：具体的保密期限10.2.2保密条件：具体的保密条件第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义和范围11.1.1不可抗力：具体的不可抗力定义11.1.2不可抗力范围：具体的不可抗力范围11.2不可抗力事件的应对和处理11.2.1应对措施：具体的应对措施11.2.2处理方式：具体的处理方式第十二章合同的转让和继承12.1合同转让的条件和程序12.1.1转让条件：具体的转让条件12.1.2转让程序：具体的转让程序12.2合同继承的适用和条件12.2.1继承适用：具体的继承适用条件12.2.2继承条件：具体的继承条件第十三章其他条款13.1附加条款13.1.1附加条款内容：具体的附加条款内容13.1.2附加条款生效：具体的附加条款生效条件13.2附录和附件13.2.1附录内容：具体的附录内容13.2.2附件效力：具体的附件效力第十四章合同的签署和生效14.1合同签署的时间和地点14.1.1签署时间：具体签署时间14.1.2签署地点：具体签署地点14.2合同生效的条件和时间14.2.1生效条件：具体的生效条件14.2.2生效时间：具体生效时间[合同方签字栏]甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未能按照甲方要求采购，需承担相应的违约责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对施工进度进行监督，并要求乙方按照约定的工期完成工程。若乙方未能按照约定工期完成，需支付违约金作为补偿。1.3甲方变更设计甲方在合同履行过程中有权提出设计变更，乙方应根据甲方的要求进行调整。因设计变更导致的工程费用增加和工期延误，由甲方承担。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方推荐材料供应商乙方有权向甲方推荐装修材料供应商，甲方应给予考虑。若甲方未能按照乙方推荐采购，需承担相应的违约责任。2.2乙方保证施工质量乙方应保证施工质量，确保装修工程达到约定的质量标准。若乙方未能达到质量标准，需承担返工、修复等费用。2.3乙方提前完成工程乙方若提前完成工程，甲方应按照约定的奖励条件进行奖励。奖励金额和方式由双方在合同中另行约定。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。中介方应公正、中立地处理双方的争议。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由双方共同承担。中介费用的具体金额和支付方式在合同中另行约定。3.3第三方中介的解除若双方协商一致，可以解除中介服务。解除中介服务的前提是双方达成一致，并书面通知中介方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.材料供应商名单3.施工进度计划表4.工程质量标准说明5.合同价款明细表6.支付凭证复印件7.工程变更申请表8.违约金计算公式9.争议解决方式说明10.保密协议复印件11.不可抗力事件证明文件12.合同转让和继承协议13.附加条款和说明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款2.乙方未按约定工期完成工程3.乙方使用非甲方指定的材料供应商4.乙方施工质量不符合约定标准5.乙方未按约定提前完成工程6.甲方未按约定支付奖励费用7.甲方未履行合同约定的保密义务8.甲方未履行合同约定的不可抗力义务9.未经甲方同意，乙方擅自变更设计10.乙方未按约定处理争议三、法律名词及解释：1.装修包清工合同：指甲方委托乙方进行装修工程施工，乙方负责完成施工任务并保证工程质量的合同。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的赔偿金。4.争议解决：指当合同各方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。5.保密协议：指双方约定对合同中的特定信息保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付合同价款解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方及时支付价款，必要时可依法采取措施。2.问题：乙方未按约定工期完成工程解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，并有权要求违约金作为补偿。3.问题：乙方使用非甲方指定的材料供应商解决办法：乙方应立即停止使用非指定供应商的材料，并承担相应违约责任。4.问题：乙方施工质量不符合约定标准解决办法：甲方有权要求乙方进行返工、修复，并要求乙方承担相关费用。5.问题：乙方未按约定提