钢结构厂房装修合同样本_第1页
钢结构厂房装修合同样本_第2页
钢结构厂房装修合同样本_第3页
钢结构厂房装修合同样本_第4页
钢结构厂房装修合同样本_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

钢结构厂房装修合同样本合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程性质2.4工程预算第三章工程内容和范围3.1工程主要内容3.2工程不包括内容3.3工程变更及增减项目第四章工程质量标准4.1工程质量要求4.2质量检验和验收4.3质量保修期第五章工程进度和工期5.1工程计划工期5.2工程进度计划5.3工期延误及违约责任第六章工程材料和设备6.1材料和设备要求6.2材料和设备供应责任6.3材料和设备验收第七章工程安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八章工程费用和支付8.1工程总价8.2工程预付款8.3工程进度款8.4工程竣工结算8.5工程款支付方式第九章合同的变更、解除和终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件第十章违约责任10.1承包商违约责任10.2发包人违约责任10.3违约赔偿方式第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点和机构11.3诉讼地点和法院第十二章合同的签订、生效和解除12.1合同签订12.2合同生效12.3合同解除第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3广告宣传13.4不可抗力第十四章附则14.1合同附件14.2合同修改和补充14.3合同解除和终止后的义务14.4合同的解释和适用法律14.5合同签订日期和地点合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同由下列双方签订:第二条款合同标的1.2本合同的标的为钢结构厂房的装修工程,包括但不限于:1.2.1室内外装修设计与施工;1.2.2钢结构厂房的结构加固与维修;1.2.3电气、给排水及暖通等机电安装工程;1.2.4厂区绿化及硬化工程。第三条款合同签订地点和时间1.3本合同于______年______月______日在______(地点)签订。第四条款合同生效条件1.4本合同自双方签字盖章之日起生效,并自工程验收合格之日起终止。第二章工程概况第五条款工程地点2.1本工程位于______(详细地址)。第六条款工程规模2.2本工程的钢结构厂房建筑总面积为______平方米。第七条款工程性质2.3本工程钢结构厂房装修后的用途为______(用途)。第八条款工程预算2.4本工程的预算总金额为______元人民币。第三章工程内容和范围第九条款工程主要内容3.1.1钢结构厂房的内外墙面装修;3.1.2钢结构厂房的天花板装修;3.1.3钢结构厂房的地板装修;3.1.4钢结构厂房的门窗安装;3.1.5机电设备的安装调试。第十条款工程不包括内容3.2.1钢结构厂房的结构改造;3.2.2钢结构厂房的基础施工;3.2.3钢结构厂房的土建工程。第十一条款工程变更及增减项目3.3工程变更或增减项目应由双方协商一致,并以书面形式确认。第四章工程质量标准第十二条款工程质量要求4.1本工程的质量要求符合______(标准名称)标准。第十三条款质量检验和验收4.2工程质量的检验和验收按照______(标准名称)标准执行。第十四条款质量保修期4.3本工程的保修期为______年,自工程验收合格之日起计算。第五章工程进度和工期第十五条款工程计划工期5.1本工程计划工期为______天。第十六条款工程进度计划5.2承包商应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划,并提交发包人批准。第十七条款工期延误及违约责任5.3若承包商原因导致工程延误,应按照合同约定承担违约责任。第六章工程材料和设备第十八条款材料和设备要求6.1承包商应按照合同约定的材料和设备要求进行采购和施工。第十九条款材料和设备供应责任6.2材料和设备的供应由承包商负责,并保证其质量符合合同要求。第二十条条款材料和设备验收6.3发包人应对承包商提供的材料和设备进行验收,不符合合同要求的,承包商应负责更换或修复。第七章工程安全第二十一条条款安全生产责任7.1承包商应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定,确保工程施工安全。第二十二条条款安全防护措施7.2承包商应制定并实施针对本工程的安全防护措施,防止安全事故的发生。第二十三条条款安全事故处理7.3一旦发生安全事故,承包商应立即报告发包人,并按照相关法律法规和合同约定处理。第八章合同的变更、解除和终止第二十四条合同变更条件8.1合同变更应由双方协商一致,并以书面形式确认。第二十五条合同解除条件8.2.1双方协商一致;8.2.2不可抗力导致合同无法履行;8.2.3一方严重违约,导致合同无法履行。第二十六条合同终止条件8.3.1工程验收合格,合同约定的义务全部履行完毕;8.3.2双方协商一致终止合同;8.3.3不可抗力导致合同无法继续履行。第九章违约责任第二十七条承包商违约责任9.1承包商违反合同约定的,应承担违约责任,具体包括但不限于:9.1.1工程质量不符合约定的,负责返工、修复或赔偿;9.1.2工程进度延误的,按照约定的违约金比例支付违约金。第二十八条发包人违约责任9.2发包人违反合同约定的,应承担违约责任,具体包括但不限于:9.2.1未按约定时间支付工程款的,应支付滞纳金;9.2.2未按约定提供施工条件的,应承担相应责任。第二十九条违约赔偿方式9.3违约方应按照合同约定和法律规定的方式承担赔偿责任。第十章争议解决第三十条争议解决方式10.1.1向约定的仲裁机构申请仲裁;10.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三十一条仲裁地点和机构10.2双方选择仲裁解决争议的,仲裁地点为______(地点),仲裁机构为______(机构)。第三十二条诉讼地点和法院10.3双方选择诉讼解决争议的,诉讼地点为______(地点),法院为______(法院)。第十一章其他约定第三十三条知识产权保护11.1双方同意,本合同涉及的工程设计、技术成果等知识产权,归______(方)所有。第三十四条保密条款11.2双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。第三十五条广告宣传11.3未经对方同意,任何一方不得以对方的名义进行广告宣传。第三十六条不可抗力11.4不可抗力事件发生后,双方应立即协商采取措施减少损失,并按照本合同约定承担相应责任。第十二章合同的签订、生效和解除第三十七条合同签订12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第三十八条合同生效12.2本合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的义务。第三十九条合同解除12.3本合同解除应符合本章第二十五条、第二十六条约定,并按照约定办理相关手续。第十三章附则第四十条合同附件13.1本合同附件包括:13.1.1工程设计文件;13.1.2工程预算书;13.1.3合同双方的有效证件副本。第四十一条合同修改和补充13.2本合同未尽事宜,双方可以书面形式进行修改和补充,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第四十二条合同解除和终止后的义务13.3合同解除或终止后,双方应按照合同约定和法律规定履行相关义务,包括但不限于工程资料的移交、结算款的支付等。第四十三条合同的解释和适用法律13.4本合同的解释和适用法律为______(法律名称)。第四十四条合同签订日期和地点13.5本合同于______年______月______日在______(地点)签订。(此处为合同双方的签字盖章区域)甲方(发包人):_______________________乙方(承包商):_______________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按甲方要求采购,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量符合甲方的要求。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的信息和资料。3.甲方变更权甲方在不改变工程总价的前提下,有权根据实际情况对工程内容进行变更。若变更导致工程总价发生变动,甲方应及时与乙方协商调整合同价款。4.甲方提前验收权甲方有权在合同约定的工程验收期限之前对工程进行提前验收。若甲方提前验收合格,工程提前交付使用,甲方不应因此要求乙方支付违约金或赔偿损失。5.甲方终止合同权甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约或乙方无法继续履行合同义务,甲方有权终止合同。甲方终止合同的,乙方应按照合同约定承担违约责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺乙方承诺严格按照合同约定的质量标准进行施工,若工程质量不符合约定,乙方应承担修复、返工等费用,并支付违约金。2.乙方进度保证乙方保证按照合同约定的工期完成工程。若乙方原因导致工程进度延误,乙方应按照约定的违约金比例支付违约金,并承担因延误导致的甲方损失。3.乙方材料和设备供应乙方负责采购合同约定的材料和设备,并保证其质量符合合同要求。若乙方提供的材料和设备不符合合同要求,乙方应负责更换或修复。4.乙方安全责任乙方应确保工程施工安全,制定并实施针对本工程的安全防护措施,防止安全事故的发生。若发生安全事故,乙方应承担相应的安全事故处理责任。5.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的合同履行,确保合同的顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。3.第三方中介的解除权若甲方和乙方协商一致,有权解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同的,双方应按照合同约定承担相应的责任。4.第三方中介的违约责任第三方中介在履行合同过程中,如出现违约行为,应承担违约责任。甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。5.第三方中介的信息披露义务第三方中介应对与本合同有关的全部信息予以披露,包括但不限于合同履行过程中的争议、变更、解除等情况。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计文件2.工程预算书3.合同双方的有效证件副本4.工程进度计划5.材料和设备清单6.安全防护措施方案7.工程验收报告8.变更协议9.违约金计算公式10.仲裁协议11.诉讼管辖协议二、违约行为及认定:1.承包商未按照合同约定质量标准施工,导致工程质量不符合要求的,属于违约行为。2.承包商未按照合同约定的工期完成工程,属于违约行为。3.承包商未按照合同约定采购材料和设备,或提供的材料和设备不符合合同要求的,属于违约行为。4.承包商未按照合同约定进行安全防护,导致安全事故发生的,属于违约行为。5.发包人未按照合同约定时间支付工程款,属于违约行为。6.发包人未按照合同约定提供施工条件,属于违约行为。7.双方未按照合同约定协商一致进行工程变更,导致工程总价发生变动的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.违约金:一方违反合同约定,应向对方支付的违约赔偿金。2.工期延误:承包商未按照合同约定的工期完成工程。3.质量不符合要求:工程质量未达到合同约定的标准。4.不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.仲裁:合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理的一种争议解决方式。6.诉讼:合同双方约定将合同争议提交法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:承包商应采取措施加快工程进度,向发包人报告进展情况,必要时调整施工计划。2.工程质量问题:承包商应立即进行修复或返工,并承担相应费用。发包人也可要求承包商支付违约金。3.材料和设备不符合要求:承包

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论