电信营业厅装修合同

电信营业厅装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3合同目的和范围1.4合同文件的组成1.5合同的生效和解除第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模和内容2.4工程目标和期限第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式和要求3.4发票和税务第四章工程设计和施工4.1设计要求和技术标准4.2施工方案和进度计划4.3施工质量和安全4.4施工材料和设备4.5施工变更和调整第五章工程验收和保修5.1工程验收标准和方法5.2验收程序和时间5.3保修期限和责任5.4保修服务和维修第六章合同的履行和维护6.1合同的履行和监督6.2合同的修改和补充6.3合同的暂停和终止6.4违约责任和赔偿第七章争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点和机构7.3仲裁裁决的承认和执行第八章合同的转让和分包8.1合同转让的条件和程序8.2分包商的选择和管理8.3分包合同的履行和监督第九章保密和知识产权9.1保密义务和范围9.2知识产权的保护和归属第十章不可抗力10.1不可抗力的定义和范围10.2不可抗力事件的影响和处理第十一章税费和保险11.1税费的支付和承担11.2保险的购买和维护第十二章合同的解除和终止12.1合同解除的条件和程序12.2合同终止的效果和责任第十三章一般条款13.1语言和适用法律13.2通知和通讯13.3合同的保管和复印件13.4合同的完整性和独立性第十四章附录14.1附录A：工程设计文件14.2附录B：施工图纸和技术规范14.3附录C：付款凭证和发票14.4附录D：保修证书和维修记录合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.2本合同签订地点为甲方所在地，签订时间为____年__月__日。1.3甲方同意对电信营业厅进行装修，乙方同意承担装修工程。1.4本合同文件包括合同、附件及双方协商一致的其他文件。1.5本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并支付完毕所有款项后终止。第二章工程概述第二条款工程名称和地点2.1本工程名称为电信营业厅装修工程。2.2工程地点位于__________。第三条款工程规模和内容3.1工程规模包括__________。3.2工程内容包括__________。第四条款工程目标和期限4.1工程目标为按约定标准完成装修工程。4.2工程期限为自合同签订之日起至____年__月__日。第三章合同价格第五条款合同总价5.1乙方向甲方提供的装修工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第六条款价格调整机制6.1价格调整按合同约定的__________进行。第七条款付款方式和要求7.1甲方按工程进度支付乙方工程款项。7.2付款方式为__________。7.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。第四章工程设计和施工第八条款设计要求和技术标准8.1乙方根据甲方的要求进行设计，并提交设计方案。8.2设计方案应符合国家相关规范和标准。第九条款施工方案和进度计划9.1乙方制定施工方案和进度计划，报甲方审批。9.2乙方按照审批后的施工方案和进度计划进行施工。第十条款施工质量和安全10.1乙方保证施工质量，符合设计要求和标准。10.2乙方应确保施工安全，采取必要的安全防护措施。第五章工程验收和保修第十一条款工程验收标准和方法11.1工程验收标准按合同约定的__________执行。11.2验收方法为__________。第十二条款验收程序和时间12.1工程完成后，乙方组织验收。12.2甲方应在验收合格后支付剩余款项。第十三条款保修期限和责任13.1乙方提供____年的免费保修服务。13.2保修期内，乙方负责维修和更换损坏的部分。第四章合同的履行和维护第十四条款合同的履行和监督14.1乙方按照合同约定的标准和要求履行合同。14.2甲方有权对乙方的工作进行监督。第十五条款合同的修改和补充15.1合同的修改和补充应书面协议，并由双方签字盖章。第十六条款合同的暂停和终止16.1乙方的违约行为导致合同无法履行，甲方有权暂停或终止合同。16.2甲方未经乙方同意单方面终止合同，应承担相应的违约责任。第五章违约责任第十七条款违约责任和赔偿17.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。17.2甲方未按约定时间支付款项，应承担违约责任。第五章争议解决第十八条款争议解决方式18.1合同争议应通过友好协商解决。18.2如协商不成，争议提交__________仲裁委员会仲裁。第六章合同的转让和分包第十九条款合同转让的条件和程序19.1未经对方同意，乙方不得将合同转让给第三方。第二十条款分包商的选择和管理20.1乙方不得将合同工程全部或部分分包给未经甲方同意的第三方。20.2乙方对分包商的施工质量和安全负责。第七章保密和知识产权第二十一条款保密义务和范围21.1双方对合同内容和商务信息保密。21.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第二十二条款知识产权的保护和归属22.1乙方保证其施工不侵犯他人知识产权。22.2工程成果的知识产权归甲方所有。第八章税费和保险第二十三条款税费的支付和承担23.1乙方负责办理合同工程所需的各项税费手续，并承担相应税费。23.2甲方应按法律规定支付相关税费。第二十四条款保险的购买和维护24.1乙方应购买施工期间所需的保险，包括但不限于建筑工程保险。24.2保险费用由乙方承担。第九章合同的解除和终止第二十五条款合同解除的条件和程序25.1合同解除应由双方协商一致，并书面确认。25.2解除合同后，乙方应立即停止施工，并办理相关手续。第二十六条款合同终止的效果和责任26.1合同终止后，乙方应按约定办理工程交接手续。26.2合同终止后，乙方应承担因违约造成的损失。第十章一般条款第二十七条款语言和适用法律27.1本合同采用中文书写，适用中华人民共和国法律。27.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十八条款通知和通讯28.1双方应以书面形式相互发送通知和通讯。28.2通知和通讯的有效地址为合同中双方明确约定的地址。第二十九条款合同的保管和复印件29.1双方各执合同正本一份，副本一份，具有同等法律效力。29.2双方应妥善保管合同正本，不得擅自转让或借给他人。第三十条款合同的完整性和独立性30.1本合同构成双方之间关于本工程的完整协议。30.2本合同独立于任何其他协议或合同，不影响其他协议或合同的效力。第十一章附录第三十一条款附录A：工程设计文件31.1附录A包括工程设计图纸、说明和技术规范。第三十二条款附录B：施工图纸和技术规范32.1附录B包括施工图纸、施工方案和技术规范。第三十三条款附录C：付款凭证和发票33.1附录C包括付款凭证、发票及有关财务文件。第三十四条款附录D：保修证书和维修记录34.1附录D包括保修证书、维修记录及其他相关文件。第十二章签字第三十五条款合同签字35.1本合同由甲乙双方授权代表于__________年__________月__________日签字。甲方（盖章）：____________________________授权代表（签字）：_______________________乙方（盖章）：____________________________授权代表（签字）：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商附加条款1.1：甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。附加条款1.2：乙方应根据甲方指定的供应商采购材料，并确保材料质量符合设计要求。附加条款1.3：甲方对乙方因使用非指定供应商材料而导致的质量问题不承担责任。2.甲方监督工程进度附加条款2.1：甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查。附加条款2.2：乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应向甲方支付违约金。附加条款2.3：甲方有权要求乙方采取措施加快工程进度，以保证工程按时完成。3.甲方验收标准附加条款3.1：甲方有权根据实际情况调整工程验收标准。附加条款3.2：乙方应按照甲方确定的验收标准进行施工，确保工程质量符合要求。附加条款3.3：工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。4.甲方变更要求附加条款4.1：甲方有权在合同履行过程中提出变更要求。附加条款4.2：乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工方案和进度计划。附加条款4.3：因甲方变更导致工程量和费用的增减，双方应按合同约定的价格调整机制进行协商。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商附加条款1.1：乙方有权自主选择材料供应商，但需保证材料质量符合设计要求。附加条款1.2：乙方应向甲方提供所选材料供应商的相关信息，以便甲方进行监督。附加条款1.3：乙方因使用非指定供应商材料导致质量问题的，应承担相应责任。2.乙方保证施工质量附加条款2.1：乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。附加条款2.2：乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。附加条款2.3：工程验收不合格的，乙方应承担整改费用，并按照甲方的要求重新施工。3.乙方按时完成工程附加条款3.1：乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应向甲方支付违约金。附加条款3.2：乙方应采取措施确保工程进度，避免因乙方原因导致工程延期。附加条款3.3：乙方如需调整施工进度，应提前通知甲方，并征得甲方同意。4.乙方保护甲方知识产权附加条款4.1：乙方应对施工过程中涉及到的甲方知识产权予以保护。附加条款4.2：乙方不得将甲方的商业秘密泄露给第三方，否则应承担违约责任。附加条款4.3：乙方应在合同终止后立即归还所有与甲方知识产权相关的资料和文件。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和权益附加条款1.1：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。附加条款1.2：第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题。附加条款1.3：第三方中介的费用由甲乙双方协商承担。2.第三方中介的监督和协调附加条款2.1：第三方中介有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。附加条款2.2：第三方中介应协助甲方对工程验收，确保工程质量符合要求。附加条款2.3：第三方中介应协调甲乙双方的处理和解决合同履行过程中的问题和争议。3.第三方中介的保密义务附加条款3.1：第三方中介应对合同内容和甲乙双方的商业秘密予以保密。附加条款3.2：第三方中介不得将合同内容和甲乙双方的商业秘密泄露给无关第三方。附加条款3.3：第三方中介违反保密义务的，应承担违约责任并赔偿甲乙双方的损失。4.第三方中介的退出机制附加条款4.1：甲乙双方均有权终止第三方中介的服务，但应提前通知对方。附加条款4.2：第三方中介终止服务的，应向甲乙双方说明原因，并协助处理后续事宜。附加条款4.3：甲乙双方因第三方中介的原因需解除合同的，应按合同约定的解除和终止条款处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.付款凭证和发票4.保修证书和维修记录5.合同履行过程中的变更记录6.工程验收报告7.质量保修单8.材料供应商资质证明9.施工人员资格证明10.保险单据11.合同解除和终止的书面协议12.争议解决的仲裁裁决书或法院判决书13.合同履行过程中的通讯记录14.其他双方协商一致的附件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合验收标准。2.乙方未按合同约定的时间支付款项。3.乙方擅自将合同转让给第三方。4.乙方分包给未经甲方同意的第三方。5.乙方未按合同约定保护甲方知识产权。6.乙方未按合同约定履行保密义务。7.甲方未按约定时间支付款项或擅自终止合同。8.甲方未按合同约定提供施工条件或协助。9.第三方中介未按合同约定履行协调和监督职责。10.第三方中介未按合同约定保密。三、法律名词及解释：1.电信营业厅：指甲方经营电信业务的场所。2.装修公司：指乙方，负责电信营业厅的装修工程。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合设计要求和合同约定。4.保修：指乙方对工程在保修期内出现的质量问题提供维修或更换服务。5.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。8.法院判决：指法院对合同争议作出的具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的整改措施和违约金赔偿。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时扣除违约金或重新施工。3.付款纠纷：核对付款凭证，明确付款责任和时间，必要时通过法律途径解决。4.