2024北仑区建设工程项目管理合同备案登记表项目合同备案

合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为北仑区建设工程的项目业主，乙方为项目承包方，双方为明确项目管理的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条项目管理范围1.1乙方应按照甲方的要求，对北仑区建设工程项目进行全面的项目管理，包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等方面。1.2乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行项目管理，确保项目顺利进行。第二条项目管理职责2.1甲方应提供完整的项目资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单等，以便乙方进行项目管理。2.2乙方应根据项目资料，制定详细的项目管理计划，包括但不限于工程进度计划、质量保证计划、安全生产计划等，并报甲方审批。2.3乙方应按照项目管理计划，组织项目施工，确保项目按期完成。2.4乙方应定期向甲方报告项目进展情况，包括但不限于工程进度、质量、安全等情况。第三条项目管理费用3.1乙方项目管理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照约定时间支付乙方项目管理费用，逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付违约金。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。4.2甲方逾期支付项目管理费用的，乙方有权暂停项目施工，由此造成的损失由甲方承担。第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________注意事项及解决办法：1.注意合同的签订主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的实体，具备签订和履行合同的能力。解决办法：在签订合同前，对甲乙双方的法人资格进行核实，可要求提供营业执照等相关文件。2.注意合同内容的合法性：确保合同内容符合国家法律法规，不得含有违反法律强制性规定的条款。解决办法：在合同签订前，由专业法律顾问对合同内容进行审核，确保合法合规。3.注意合同条款的明确性：合同中应明确双方的权利、义务和责任，避免含糊不清的表述。解决办法：合同条款应详细具体，对于关键条款应进行充分沟通，确保双方理解一致。4.注意合同的履行情况：在合同履行过程中，双方应严格按照合同约定进行，确保项目顺利进行。解决办法：建立定期沟通机制，监督合同履行情况，如有问题及时协商解决。5.注意合同的变更和解除：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，应按照合同约定的程序进行。解决办法：合同中应明确变更和解除的条件及程序，变更或解除合同应经双方协商一致，并签订书面协议。6.注意合同的争议解决：合同中应明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法：在合同中约定明确的争议解决条款，可以选择仲裁或诉讼等方式，并约定有管辖权的仲裁委员会或法院。法律名词及名词解释：1.项目管理：是指对项目的规划、组织、指挥、协调和控制等活动，以实现项目目标的过程。2.法人资格：是指依法成立，能够独立承担民事责任，拥有民事权利能力和民事行为能力的组织。3.合同履行：是指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务的行为。4.违约责任：是指合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定，应当承担的法律责任。5.争议解决：是指当合同双方在合同履行过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决争议的过程。6.仲裁：是指由双方共同选定的仲裁机构，根据仲裁规则对争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：是指当合同双方发生争议，向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法院的审判程序解决争议的方式。应用场合：1.北仑区建设工程项目管理合同备案登记表项目合同备案。补充条款：1.项目变更：如合同执行过程中，项目范围、规模、进度等发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、时间、费用等。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家法律法规的规定，协商解决合同履行问题。3.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权：双方同意，合同履行过程中产生的知识产权，归甲方所有。乙方在合同授权范围内使用甲方提供的技术资料、设计文件等。5.违约金：甲方逾期支付项目管理费用，应支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率。6.争议解决：本合同履行过程中发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方法定代表人身份