舞蹈教室装修制式合同模板

舞蹈教室装修制式合同模板合同目录第一章总则1.1合同双方的定义与权利义务1.2合同的签订时间与地点1.3合同的生效条件与生效时间1.4合同的解除、终止与违约责任第二章装修工程概述2.1装修工程的范围与内容2.2装修工程的设计与施工标准2.3装修工程的工期与进度安排2.4装修工程的材料与设备要求第三章合同价格与支付方式3.1合同总价与分期支付方式3.2合同价格的调整与变更3.3质量保证金的设定与支付3.4支付凭证与支付流程第四章设计与施工4.1设计方案的提交与审批4.2施工方案的提交与审批4.3设计与施工的协调与配合4.4施工过程中的变更与调整第五章质量管理5.1工程质量的标准与要求5.2质量检查与验收程序5.3质量问题的处理与维修5.4工程质量的保修与质保期第六章安全生产与管理6.1安全生产的责任与要求6.2施工现场的安全管理6.3安全事故的处理与责任认定6.4施工现场的环境保护与卫生管理第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3合同变更与解除的法律后果7.4合同变更与解除的赔偿责任第八章争议解决8.1合同争议的解决方式8.2仲裁程序与仲裁结果8.3诉讼程序与诉讼法院8.4争议解决的费用承担第九章合同的转让与分包9.1合同转让的条件与程序9.2合同分包的条件与程序9.3分包商的资质要求与责任9.4合同转让与分包的赔偿责任第十章合同的履行与验收10.1合同履行的期限与要求10.2工程验收的标准与程序10.3验收不合格的处理与整改10.4工程验收的日期与验收报告第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件与程序11.2合同终止的条件与程序11.3合同解除与终止的法律后果11.4合同解除与终止的赔偿责任第十二章违约责任12.1违约行为的认定与处理12.2违约责任的承担方式与赔偿金额12.3违约责任的免除条件与程序12.4违约责任的争议解决方式第十三章合同的附则13.1合同的效力与适用范围13.2合同的解释与适用法律13.3合同的附件与补充协议13.4合同的修订与更新第十四章合同的签署14.1合同签署的时间与地点14.2合同签署的主体与代表14.3合同的盖章与生效14.4合同的副本与正本合同编号_________第一章总则1.1合同双方的定义与权利义务1.1.1本合同甲方为舞蹈教室的所有权人或使用权人，乙方为装修工程的承包商。1.1.2甲方应提供舞蹈教室的场地，并确保场地的合法使用。1.1.3乙方应按照合同约定进行装修设计、施工，并保证工程质量。1.2合同的签订时间与地点1.2.1本合同于____年__月__日由双方在中国____市（省、自治区、直辖市）签订。1.3合同的生效条件与生效时间1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。1.4合同的解除、终止与违约责任1.4.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。1.4.2合同终止后，乙方应按照合同约定完成工程验收并支付剩余款项。1.4.3如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。第二章装修工程概述2.1装修工程的范围与内容2.1.1装修工程包括舞蹈教室的室内设计、施工、材料采购、设备安装等。2.1.2乙方应根据甲方提供的场地和需求，提供详细的装修设计方案。2.2装修工程的设计与施工标准2.2.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行设计和施工。2.2.2乙方应提供装修设计方案和施工图纸，并经甲方批准后施工。2.3装修工程的工期与进度安排2.3.1乙方向甲方承诺装修工程的工期为____个月，自合同生效之日起计算。2.3.2乙方应按照合同约定的工期和进度完成装修工程。2.4装修工程的材料与设备要求2.4.1乙方应按照合同约定采购装修材料和设备。2.4.2乙方提供的材料和设备应符合国家和行业的相关标准。第八章争议解决8.1合同争议的解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁程序与仲裁结果8.2.1双方同意将合同争议提交至中国仲裁协会设立的仲裁委员会进行仲裁。8.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3诉讼程序与诉讼法院8.3.1如双方同意通过诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3.2双方应遵守诉讼程序，并按照法院的判决执行。8.4争议解决的费用承担8.4.1双方应承担各自在争议解决过程中的费用。8.4.2仲裁费用和诉讼费用按双方协商确定的方式承担。第九章合同的转让与分包9.1合同转让的条件与程序9.1.1任何一方如欲转让合同权利或义务，应提前通知对方并征得对方同意。9.1.2转让应遵循平等、自愿、公平的原则。9.2合同分包的条件与程序9.2.1乙方不得将合同的全部或主要部分分包给第三方。9.2.2乙方如确需分包，应提前通知甲方并征得甲方同意。9.3分包商的资质要求与责任9.3.1乙方选定的分包商应具备相应的资质和能力。9.3.2分包商应按照乙方的指示和合同约定履行合同义务。9.4合同转让与分包的赔偿责任9.4.1如合同转让或分包导致合同履行出现问题，乙方应承担相应的赔偿责任。9.4.2乙方应对分包商的履行承担连带责任。第十章合同的履行与验收10.1合同履行的期限与要求10.1.1乙方应按照合同约定的工期完成装修工程。10.1.2乙方应按照合同约定的质量标准完成装修工程。10.2工程验收的标准与程序10.2.1工程验收应按照国家和行业的相关标准进行。10.2.2甲方应组织验收，乙方应配合并提供必要的资料和协助。10.3验收不合格的处理与整改10.3.1如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。10.3.2整改完成后，乙方应重新申请验收。10.4工程验收的日期与验收报告10.4.1工程验收日期由双方协商确定。10.4.2验收报告应由甲方签字确认，并作为合同履行的依据。第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件与程序11.1.1如一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。11.1.2合同解除应提前通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。11.2合同终止的条件与程序11.2.1合同终止的条件与程序应按照合同约定的条款执行。11.2.2合同终止后，乙方应按照合同约定完成工程验收并支付剩余款项。11.3合同解除与终止的法律后果11.3.1合同解除与终止不影响双方在合同中的违约责任。11.3.2合同解除与终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十二章违约责任12.1违约行为的认定与处理12.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.1.2违约行为的处理应按照合同约定的条款执行。12.2违约责任的承担方式与赔偿金额12.2.1违约方应承担守约方的损失赔偿责任。12.2.2赔偿金额应根据守约方的实际损失计算。12.3违约责任的免除条件与程序12.3.1如因不可抗力导致违约，违约方可申请免除责任。12.3.2免除违约责任的条件与程序应按照合同约定的条款执行。12.4违约责任的争议解决方式12.4.1违约责任的争议应多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方变更需求甲方在合同履行过程中，如需变更舞蹈教室的装修设计或施工内容，应提前书面通知乙方。乙方应在收到通知后__天内提出合理意见，并在__天内完成变更后的设计或施工。变更导致的额外费用和工期延误由甲方承担。2.甲方提前完工要求甲方要求提前完成装修工程，应向乙方提出书面申请。乙方应在收到申请后__天内评估并提出实施方案，并在__天内完成提前完工所需的额外工作。提前完工导致的额外费用由甲方承担。3.甲方提供的材料和设备甲方应按照合同约定提供合格的材料和设备。甲方提供的材料和设备应符合国家和行业的相关标准。如甲方提供的材料和设备不符合标准，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换。4.甲方监督权甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督。甲方应委派代表常驻施工现场，负责监督工程进度、质量及安全。乙方应提供必要的协助和配合。5.甲方验收权甲方有权对装修工程进行验收。甲方应在工程完成后__天内组织验收，乙方应配合并提供必要的资料和协助。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方设计变更乙方在设计过程中如需对原设计进行变更，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。甲方应在收到通知后__天内提出意见，并在__天内完成变更后的设计审批。变更导致的额外费用和工期延误由乙方承担。2.乙方分包管理乙方应严格按照合同约定的条件和程序进行分包。乙方应对分包商的履行承担连带责任。如乙方未经甲方同意擅自分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.乙方进度和质量保证乙方应确保装修工程的进度和质量。乙方应按照合同约定的工期完成施工，并保证工程质量符合国家和行业的相关标准。如乙方未能按照约定完成工程或工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方支付违约金。4.乙方安全生产责任乙方应承担施工过程中的安全生产责任。乙方应制定并落实安全生产措施，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。5.乙方资料和信息保密乙方应对在合同履行过程中获取的甲方资料和信息予以保密。未经甲方同意，乙方不得向第三方披露甲方的商业秘密。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利实施。第三方中介应公正、中立地处理双方的争议和问题。2.第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定第三方中介。第三方中介应具备相应的资质和能力，并受到双方的认可。如双方在选定第三方中介时发生争议，应通过友好协商解决。3.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应按照协商确定的方式支付第三方中介的费用。如一方未按约定支付费用，另一方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。4.第三方中介的调解和仲裁如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方同意将争议提交至第三方中介设立的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。5.第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督。第三方中介应确保甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务。如发现甲方或乙方违反合同约定，第三方中介有权要求违约方改正。附件及其他补充说明一、附件列表：1.舞蹈教室装修设计方案2.装修工程施工图纸3.装修工程材料和设备清单4.分包商资质证明文件5.工程进度计划和时间表6.工程质量标准和要求7.安全生产措施和应急预案8.保密协议9.第三方中介的选定文件10.第三方中介的费用支付凭证11.仲裁委员会的成立文件和仲裁规则12.合同履行过程中的相关证明文件和验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供场地或违反合同约定导致乙方无法正常施工。2.乙方未按约定时间完成设计或施工，或工程质量不符合约定标准。3.乙方未经甲方同意擅自分包或转包。4.乙方未按照合同约定采购材料和设备或提供的材料和设备不符合标准。5.甲方未按约定时间支付款项或支付的款项不符合约定用途。6.甲方未按约定提供设计图纸或提供的图纸不符合要求。7.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或履行不符合约定。三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。2.合同解除：指合同双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同效力。3.违约责任：指违约方因未履行合同约定而应承担的赔偿责任。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：指合同双方约定将争议提交至仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。6.仲裁裁决：指仲裁委员会对争议作出的具有法律效力的裁决结果。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到设计变更或施工变更时，应及时沟通并书面通知对方，避免工期延误和费用增加。2.在工程进度和质量方面，双方应定期检查和沟通，确保工程按计划进行。3