服务工程合同

服务工程合同服务工程合同1甲方：（以下称甲方）__________乙方：（以下称乙方）__________根据国家物业管理法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，经甲乙双方友好协商，在服务合同（以下简称“原合同”）基础上，签订本补充协议（以下简称“补充协议”），由双方共同恪守，协议内容如下：第一章合同有效期本合同有效期自20__________年01月01日起至20__________年__________月31日止，分包期为__________个月。第二章环境保护及职业健康安全第一条乙方在工作过程中，应严格遵守安全生产以及环境保护有关的法律、法规和标准，落实事故防范措施，确保安全生产，防止或减少粉尘、废水、固体废物、噪声等对人和环境的危害和污染，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。第二条甲方有权利组织和督促乙方对项目实施过程的现场人员、设备设施、材料、环境和安全管理实施监督检查，促进现场安全生产、节能环保和防止污染工作。第三条甲方有权利对乙方不符合安全/环保的行为进行制止，并向乙方送达整改通知书。对于构成严重违章行为，存在重大安全/环保隐患的，甲方应勒令无条件停止作业，直至问题或隐患排除，方允许继续作业。第四条乙方应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。第五条乙方的特种作业人员必须取得有效的特种作业操作资格证书，方可上岗作业。乙方应将相关作业人员花名册、特种作业操作证报甲方审查备案。第六条乙方应保证用工合法性，按照国家有关规定，为作业人员办理意外伤害保险，使用持合法证件人员，配备齐全合格的劳动防护用品和安全防护用具，并教育、督促作业人员正确佩戴。第七条乙方应定期组织人员进行安全检查和巡视，制止不安全因素出现。并按规定参加甲方人员组织的安全检查和安全例会。对查出的缺陷和隐患及时进行整改。对布置的安全措施要及时落实。第八条乙方在工作过程中不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的`原材料、机具设备、防护用品等。第九条乙方应组织制定、演练和实施分包方安全事故应急预案；向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第十条乙方应对其人员进行安全法规、标准、安全操作技能和安全意识教育，使其具备相应的安全知识、安全意识和安全操作技能。第三章其他第十一条补充协议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。第十二条本合同在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十三条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方：____________________（盖章）代表人：____________________签订日期：____________________乙方：（盖章）____________________代表人：____________________签订日期：____________________服务工程合同2编号：日期：______年________月________日公司（如下简称“甲方”）为一方国公司（如下简称“乙方”）为一方两边就工程的手艺征询办事,受权两边代表按以下条目签定本协议书：一、甲方请乙方就工程供应手艺征询办事,乙方违心供应如许的办事。二、乙偏向甲方供应的手艺征询办事局限以下：１．坝基岩体稳固、变形及根底处置步伐。２．大坝下流的防洪防冲和岸坡维护题目。３．库岸滑坡涌浪题目及岸坡变形观测手艺。三、乙方的义务以下：１．乙方应于年月份内差遣３名身材康健、可以或许胜任事情的专家来举行２５天的手艺征询办事,派出手艺征询专家的名单应事前征得甲方批准。２．乙方专家应到现场调查,并精确、周全地解答甲方职员提出的征询题目,在脱离前,向甲方提出征询呈报底稿,并在脱离后一个月内提出正式征询呈报一式五份,呈报内容应包孕附件一所列内容,并用英文书就。３．乙方的专家在举行手艺征询办事的时候为二十五个日历日（包孕四个旅途日和三个周末日）,每周事情六天,天天事情八小时。４．专家在事情时期应遵照的法令和事情地域的无关划定。５．乙方将正式的手艺征询报告给甲方寄出后,应以电传关照甲方以下内容：呈报寄出日期、邮单号。６．手艺征询呈报如在邮寄途中失落,乙方接到甲方关照后即时收费补寄。四、甲方的义务局限：１．考虑到本协议第二、三条所划定的乙方所供应的征询办事,甲方支付给乙方一笔总费用,其金额为美圆（大写美圆整）。２．为乙方３名专家提供在境内食、宿及事情需求的交通。３．供应事情必需的手艺材料、图纸和手艺文件。４．提供在事情所需的翻译职员。５．帮忙办理专家收支签证和在居留、观光手续并提供便利。五、用度的领取１．本协议书的费用以美圆领取。２．本协议总金额２５％,计美圆,在乙方派出的专家到后,甲方凭收到以下票据,经考核无误后３天内经由过程银行和__国贸易银行向乙方领取。Ａ．____进展无限公司办事处出具的以甲方为受益人金额为和谈总金额２５％计（美圆）弗成撤消的保障函正正本各一份（保障函花样见本合同第二号附件）。Ｂ．贸易发票本来一份、复印本五份。３．本协议总金额７５％,计美圆在乙方实现手艺征询办事并提交正式的手艺征询呈报后,甲方凭收到以下票据,经考核无误后不迟于天经由过程银行和__国贸易银行向乙方领取。Ａ．贸易发票本来一式六份。Ｂ．即期汇票一式两份。Ｃ．邮寄正式手艺征询呈报的邮单或空运单一式两份。六、凡在之外所产生的统统银行用度由乙方负担。在产生的统统银行用度由甲方负担。七、两边应答相互供应的'统统材料赋予失密,未经对方书面批准不得向圈外人吐露。八、税费１．当局依据现行税法对甲方课征无关施行本协议的统统税费,由甲方领取。２．当局依据现行《中华人民共和国所得税法》对乙方课征无关施行本协议的统统税费由乙方领取。３．境外课征无关施行本协议所产生的统统税费将由乙方领取。九、甲方和乙方在施行和谈中产生的统统辩论应经由过程两边友爱商议解决。十、施行本协议的统统文件与材料应以英文誊写并接纳公制。十一、本协议书经两边签字后需经当局同意能力见效。本协议以英文写成一式两份,两边各执一份,拥有一致效能。十二、两边法定地点公司：国公司：地点：地点：电传：电传：甲方代表具名：乙方代表具名：公司、国公司附件：进展无限公司办事处弗成撤消的保障函（花样）受益人：______年________月________日对于贵公司与__公司（如下简称乙方）于______年________月________日签定的总金额为美圆的第________号协议书（如下简称协议书）,我办事处愿对乙偏向贵公司完整执行上述和谈所划定的责任担任以下保障义务：咱们保障义务局限为上述和谈总金额的２５％即美圆,假如贵公司书面关照乙方未能根据上述和谈规定向贵公司执行和谈责任而请求退款时,我服务处在接到上述关照后３天内,无条件地将贵公司按上述协议书第五章第二条划定已支付给乙方的金额计美圆整退还给贵公司,本保障函自即日起见效,有效期到乙方全数执行本协议责任之日终止。服务工程合同3甲方：__有限公司乙方：___有限公司第一条总则为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施，安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方)，承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，经双方友好协商签订本合同。第二条工程名称湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。第三条工程项目及技术服务内容湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。第四条工程工期乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起，10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。第五条双方权利和义务甲方权利和义务：1负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。2负责制定工程计划及组织协调工作。3负责待调试站点管理协调工作。4全权委托乙方承担调试任务。5按时向乙方支付技术服务工程款。乙方权利和义务：1乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。2乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。3站点调试完毕及线缆铺设完成后，乙方向甲方提交端站维修报告。4在调试过程中严格按照甲方的要求执行，自觉维护甲方的形象和信誉，处理好与甲方及用户的关系。5乙方保证小站的'正常接收和发射。第六条卫星远端站工程技术服务费湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程：人民币7000元第七条付款方式甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元，以方安排工程师上门对站点进行调试，同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票第八条合同生效本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意，任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分，同合同正文具有同等效力。甲方：有限公司授权代表：日期：_年_月_日乙方：有限公司授权代表：日期：_年_月_日服务工程合同4项目名称：_______________________委托方（甲方）：_______________________服务方（乙方）：_______________________签订地点：___________省___________市签订时间：_______年______月_____日_________（以下简称委托方）为一方，（以下简称为服务方）为另一方，双方就_________的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本合同。第一条合同内容委托方希望获得服务方就_________提供的技术咨询服务，而服务方愿意提供此项服务。技术咨询服务范围如下：招标文件、施工合同、工程监理合同、进度款支付、材料采购合同等审核；设计变更、现场洽商记录、材料采购等协助建设方提出主导意见；施工现场其它技术服务。技术咨询服务的进度安排：项目实施全过程。根据工程进度按委托方要求及时提供技术咨询报告，向委托方及时通报工程进展情况和存在的问题，为委托方全面掌握工程情况和下一步决策提供可靠依据。第二条双方的责任和义务委托方应向服务方提供有关的资料、技术咨询报告、图纸和可能得到的信息并给予服务方开展工作提供力所能及的协助，并指定一名总代表随时联系。服务方应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务，对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使委托方免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。服务方应根据咨询服务的内容和进度安排，按时提交技术咨询报告及有关数据资料。服务方对因执行其提供的'咨询服务而给委托方和委托方工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于服务方人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。服务方仅对本合同项下的工作负责。第三条报酬及支付方式本项目服务费以工程造价为计取基数，500万元以内按8‰计取，500—3000万元按按7‰计取，3000—5000万元按6‰计取，5000—10000万元按‰计取，超过10000万元按3‰计取。合同签订后预付30%，工程施工到一半付30%，竣工前再付30%，竣工验收后一个月内付清10%余款。第四条保密由委托方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给服务方时，均被视为保密的，不得泄漏给除委托方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束服务方。合同有效期内，双方应采取适当措施对本合同项下的任何资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。第五条保证服务方保证委派有施工经验和协调能力的工程技术人员到现场开展技术咨询服务工作，依据双方接受的标准完成任务。如果服务方在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向委托方提供本合同中的工作范围内的服务不能令委托方满意，委托方可将不满意之处通知服务方，服务方7天之内必须改正或弥补。第六条争议的解决办法：在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成，由包头仲裁委员会仲裁。第七条合同的生效及其它本合同双方授权代表签字盖章后生效，工程竣工验收合格服务费支付完毕后自动失效。本合同的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字盖章后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本合同正本一式四份，双方各持二份。委托方（盖章）：法定代表人：委托代理人：联系人：住所：电话：开户银行：帐号：邮编：服务方（盖章）：法定代表人：委托代理人：联系人：住所：电话：开户银行：帐号：邮编：服务工程合同5_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同是根据《中华人民共和国民法典》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(G--0212)制定的。第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务(一)项目名称(全称)：__________________________________(二)建设地址(全称)：__________________________________(三)项目咨询所涵盖的业务范围：(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(C类)建设工程进度申报的编制、审核;(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。(F类)所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。第三条咨询人、委托人的义务(一)咨询人的义务向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。(1)正常服务是指双方约定的工程造价咨询工作;(2)附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务;(3)额外服务是指不属于正常服务和附加服务。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定，应增加的额外工作量。合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。(二)委托人的义务委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。第四条咨询人、委托人的权利(一)咨询人的权利咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。(二)委托人的权利委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。第五条咨询人、委托人的责任(一)咨询人的责任咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的.推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担赔偿责任，按照完成工作量比例扣除咨询费用。咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。(二)委托人的责任委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的所有损失。由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。第六条合同生效，变更与终止(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。(二)当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在____日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。(三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。第七条合同争议的解决因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：(一)提交________________仲裁委员会仲裁;(二)依法向________________人民法院起诉。第八条咨询业务的酬金及其支付办法(一)双方同意用___________支付酬金。(二)双方同意：该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后，一周内，委托人支付咨询人三万元，按照工程进度，发包方每支付一次工程款，按照实际资金到达项目部财务部门日期计算，一周内，委托人支付咨询人一万元，余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。第九条其他约定(一)因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。(二)咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。(三)未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。(四)除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(五)下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。咨询人是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。第十条附加协议条款：____________________________________________________________。第十一条本合同自________年____月____日开始实施，至________年____月____日终止。第十二条本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日服务工程合同6（以下简称甲方）_________（以下简称乙方）_________依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一致，订立条款，共同遵照执行。施工承包方：_________居间人：_________工程名称：_________工程总价：_________施工地点：_________一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付______给居间人作为酬金。二、居间酬金付款方式分三交性付清，具体方式（承包方第一次拨款时给付中间费_________%，第二次拨款付中间费_________%，第三次全部付清中间费）。三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。注：1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。2、居间酬金以现金或转账支付。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日服务工程合同7甲方：____(身份证号码：)（以下简称甲方)乙方：___（以下简称乙方）甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县（）项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着对通辽市开鲁县（）项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县（）项目的合同签订给予配合把关。2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。二、乙方义务与责任1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。2、本着甲方对（）工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。三、报酬支付1、在甲方帮助乙方取得这一项（）工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6%。2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。四、违约责任（一）甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（承建商）。2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。（二）乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的`第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。甲方：乙方：见证人：____年__月__日服务工程合同8委托人：_________(以下简称甲方)居间人：_________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：委托事项及具体要求1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。第二条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的.2.5%(税后)报酬。2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日服务工程合同9编号：日期：年月日中国公司（以下简称“甲方”）为一方，__国__公司（以下简称“乙方”）为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书：一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下：１．坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。２．大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。３．库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。三、乙方的责任如下：１．乙方应于年月份内派遣３名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行２５天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。２．乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。３．乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日（包括四个旅途日和三个周末日），每周工作六天，每天工作八小时。４．专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。５．乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。６．技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即免费补寄。四、甲方的责任范围：１．考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为美元（大写美元整）。２．为乙方３名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。３．提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。４．提供在中国工作所需的翻译人员。５．协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。五、费用的支付１．本协议书的费用以美元支付。２．本协议总金额２５％，计__美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后３天内通过北京中国银行和_国商业银行向乙方支付。ａ．__发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额２５％计（美元）不可撤销的保证函正副本各一份（保证函格式见本合同第二号附件）。ｂ．商业发票正本一份、复印本五份。３．本协议总金额７５％，计__美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后不迟于天通过北京中国银行和_国商业银行向乙方支付。ａ．商业发票正本一式六份。ｂ．即期汇票一式两份。ｃ．邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的.一切银行费用由甲方承担。七、双方应对互相提供的一切资料给予保密，未经对方书面同意不得向第三者透露。八、税费１．政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费，由甲方支付。２．政府根据现行《中华人民共和国个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。３．中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。十一、本协议书经双方签字后需经政府批准才能生效。本协议以英文写成一式两份，双方各执一份，具有同等效力。十二、双方法定地址中国公司地址：电传：_国公司地址：电传：甲方代表签字：乙方代表签字：中国公司_国公司附件__发展有限公司北京办事处不可撤销的保证函（格式）受益人：中国公司____年月日关于贵公司与_公司（以下简称乙方）于年月日签订的总金额为美元的第号协议书（以下简称协议书），我办事处愿对乙方向贵公司完全履行上述协议所规定的义务负责下列保证责任：我们保证责任范围为上述协议总金额的２５％即美元，如果贵公司书面通知乙方未能按照上述协议规定向贵公司履行协议义务而要求退款时，我办事处在接到上述通知后３天内，无条件地将贵公司按上述协议书第五章第二条规定已支付给乙方的金额计美元整退还给贵公司，本保证函自即日起生效，有效期到乙方全部履行本协议义务之日终止。服务工程合同10发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)甲方现将二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：1、工程承包范围：2、工程承包方式：清工3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款元，甲方在次月天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按元/天支付，在不超支的前提下按己完成的%，经项目部审核批准后允许借支。完工后付%，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。8、乙方必须有固定在施工现场工人人(其中技工人，普人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按元/天支付，算在月进度款内。9、安全文明施工：乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的`各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：(1)对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。(2)对当日施工段的施工道路每天清扫一次。(3)如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。(4)对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。10、其他：(1)乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。(2)因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。(3)混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。(4)乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。11、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。发包人：承包人：联系电话：联系电话：____年_____月_____日____年_____月_____日服务工程合同11甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供的保洁服务达成以下协议：一、服务的内容及要求：1、服务的地址为：2、服务的内容范围和要求：工地现场所有建筑装修装饰物品，按照卫生保洁规范要求做好清洁工作。3、质量要求：包工程卫生保洁验收合格。工程完工后，由双方代表、监理、总包单位共同验收。验收标准为：墙面无污迹（包括明显透迹、水渍、灰渍）、无因清洗产生的墙面明显褪色或颜色差异；玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺，玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍；内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹，现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损；另在施工结束后15日为质量观察期，此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。9、如经双方验收达不到上述标准的，由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担，造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。二：甲方的权利和义务1、按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。2、确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方服务的'行为。3、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。4、负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。5、甲方对乙方提供的保洁服务享有监督权和检查权，有权对乙方服务提出意见和建议的权利。6、甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和要求返工；如不满意乙方保洁员的服务，可责令乙方及时调换。三：乙方的权利和义务1、按照甲方的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。2、负责提供清洁用的设备、工具、药剂及其它耗材。3、乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。本工程所有安全责任均由乙方独立承但，甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。4、爱护甲方内、外各项设备设施，注意节水节电，不得擅自挪用甲方的物品，施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。5、清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准，不得造成所清洁物品损坏及污染，如有造成，照价赔偿。6、乙方清洁作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更，双方协商解决。7、乙方应当保证其服务质量，工程完毕应主动邀请甲方进行检查；对不合格部分，乙方应进行重新处理，直到甲方满意为止。8、乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工，但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。四：合同金额、付款方式及时间1、单价：3.5元/m2金额合计：85000元；2、付款方式及时间：现金；甲方于工程验收合格后一周内付清乙方工程款。五：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向烟台市莱山区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。六：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：盖章：盖章：日期：日期服务工程合同12甲方(委托方)：乙方(被委托方)：依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，结合咨询服务具体情况，协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则，就可研报告编制协商一致，签订本协议书。第一条工程概况工程名称：工程地点：第二条第三条协议书内容双方权利与义务甲方委托乙方编制该项目的可行性研究报告1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠，并且符合国家有关法律、法规;2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求;3、甲方应在双方商定的合理时间内，就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复;4、甲方为乙方的`工作开展提供必要的工作条件和相应配合;5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;6、乙方在履行本协议书期间，应遵循公平、公正、科学及合法的原则，进行咨询服务工作;乙方须确保可行性研究报告的科学性、完整性;7、协议书双方均应保守对方的商业机密，不得泄漏相关机密资料;第四条协议书履行期限、方式及时效1、本协议书自签订之日起生效;2、甲方于协议签定之日起3工作日内提供技术经济资料;3、乙方于协议签订之日起份第五条合同费用及支付方式1、经双方协商，本项目工程咨询总费用为(人民币大写)签订后甲方付给乙方;可研报告编制完成甲方再付给乙方。第六条违约责任1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款;2、本协议书发生违约，甲乙双方应本着友好协商的精神，妥善处理;3、如协商处理不成，可按下列程序进行：(1)甲方原因造成违约，按协议费用总额，支付给乙方50%违约金;(2)乙方原因造成违约，按协议费用总额，支付给甲方50%违约金;(3)甲、乙双方发生违约争议，可由双方协商聘请调解人进行调解;(4)若调解不成，可向仲裁委员会或人民法院起诉。本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方(章)：乙方(章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：地址地址：邮编：邮编：年月日年月日服务工程合同13甲方：乙方：乙方应甲方邀请承包甲方公司技术部的全部技术工作，双方确认技术部承包的“责、权、利”如下：一、责任：对公司客户需求并签订合同的产品，提出设计方案，经公司决策批准后负责生产过程中的技术、组织、质量监督，应达到合格产品。经济技术责任工程师签字合格的.产品方可出厂。严格执行公司关于产品质量、奖优罚劣规定，下大力量创建名牌产品。对公司提出要求技术部研发的新技术、新产品，由技术部调查研究后上报项目建议书和研发经费预算，经公司决策层批准后，试制的技术组织由技术部负责。试制的产品交公司决策层验收后进入产品中试和生产，按要求另做预算，由公司组织实施。小试和中试过程由于研发费用不足不能保证按预算拨付，造成中断和停止，其经济责任由甲方负责。二、权利：工程部按公司要求提出的产品设计方案经批准后不得随意变动修改。如在试制生产过程中发现需要改进的问题，经技术部提出改进方案报公司决策批准后方可进行。凡研制生产的创新产品由公司向有关部门申请专利，批准后的专利产品所有权归公司，专利发明权归技术部或责任工程师。三、经济利益：为保证技术部工作持续开展和创新产品的开发、试制，公司在流动资金项目中拨付元专项资金予以保证，并做到专款专用。一是支付按公司标准，用于日常生产中技术部工作人员的劳动报酬；二是按新产品试制、生产的预算，用于技术部必须的调研费、资料费、设计费、试制费等开支。上述费用由技术部负责人提出费用申请，公司负责人签认由财务部拨付。四、本合同从20_年十一月一日至是二月二十一日为试行期。20_年一月一日签订正式合同。五、本合同