建筑施工分包协议书样本

建筑施工分包协议书样本合同编号：__________建筑施工分包协议书鉴于：2.分包商具备本项目所需的专业技术能力和施工经验，愿意承担本项目的部分施工任务；3.双方本着平等互利的原则，同意就本项目的分包事宜签订本协议。现双方达成如下协议：一、分包工程概况1.1本项目位于________________，分包工程名称为________________。1.2分包工程的施工范围和内容具体包括但不限于：________________。1.3分包工程的施工工期为：自双方签订本协议之日起至________________止。二、分包商的义务和责任2.1分包商应按照本协议约定的范围和标准完成分包工程的施工，确保工程质量符合主合同约定的标准。2.2分包商应按照业主的要求，提供与分包工程相关的施工图纸、技术资料和其他必要的信息。2.3分包商应自行承担分包工程施工所需的全部费用，包括但不限于人力、材料、设备、运输、临时设施等。2.4分包商应按照业主的要求，对分包工程进行验收和保修，确保工程的安全和可靠性。2.5分包商应遵守国家有关法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工过程中的安全和环保。三、业主的义务和责任3.1业主应按照本协议的约定，向分包商支付分包工程的施工费用。3.2业主应按照分包商的要求，提供与分包工程相关的施工图纸、技术资料和其他必要的信息。3.3业主应按照分包商的验收要求，对分包工程进行验收，并在验收合格后按时支付分包工程的施工费用。3.4业主应协助分包商办理与分包工程相关的施工许可和验收手续。3.5业主应遵守国家有关法律法规，不得干涉分包商的正常施工活动。四、合同价款及支付方式4.1本协议约定的分包工程施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主应按照分包商的施工进度，分期支付分包工程的施工费用。具体支付方式如下：（1）双方签订本协议后七个工作日内，业主向分包商支付分包工程总价的30%作为预付款；（2）分包商完成分包工程的50%后，业主向分包商支付分包工程总价的30%；（3）分包商完成分包工程的100%并经业主验收合格后，业主向分包商支付分包工程总价的剩余40%。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致分包工程无法按照约定的工期、质量和标准完成，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议约定的分包工程总价款的10%。5.2因不可抗力导致分包工程无法按照约定的工期、质量和标准完成的，双方互不承担违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，该方应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且双方结算完毕之日终止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________代表（姓名）：__________代表（姓名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.分包工程图纸和技术资料2.分包工程施工方案和安全操作规程3.分包工程验收标准和方法4.施工费用支付凭证5.违约金计算公式和相关法律依据6.不可抗力事件证明文件7.法院管辖权约定文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成分包工程。2.工程质量不符合标准：分包工程的质量不符合主合同约定的标准。3.施工安全违规：违反国家有关法律法规和施工方案的安全操作规程。4.支付违约：未按照约定的时间和比例支付分包工程施工费用。5.资料提供不及时：未能按时提供分包工程所需的图纸和技术资料。6.违约金的计算和支付：按照约定比例和计算公式支付违约金。7.不可抗力事件的认定：按照相关法律和协议约定认定不可抗力事件。三、法律名词及解释：1.分包商：承担分包工程施工的法人或其他组织。2.业主：负责组织项目施工的法人或其他组织。3.分包工程：主合同项下的部分施工任务。4.施工费用：分包商完成分包工程所需的全部费用。5.违约金：因违约行为而向对方支付的违约赔偿金。6.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.法院管辖权：协议约定的争议解决法院的管辖权。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商确定合理的延期时间，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换分包商。3.施工安全违规：加强安全培训和监督，立即整改，避免再次发生。4.支付纠纷：核对支付金额和比例，协商解决，必要时法律途径。5.资料提供不及时：协商确定资料提供的时间和方式，必要时签订补充协议。6.不可抗力事件：及时报告，提供相关证明