楼房燃气施工合同范本

楼房燃气施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX房地产开发有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式/p>

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY燃气设备安装工程有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式/p>

合同简介：

鉴于甲方作为房地产开发商，拥有XX项目（以下简称“本项目”）的开发、建设及运营权；乙方作为专业的燃气设备安装工程公司，具备丰富的燃气设备安装及施工经验。为了保障本项目燃气设施的安全、可靠、高效运行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方为本项目提供燃气施工服务事宜，达成以下合同内容。

一、背景及前提条件

1.甲方负责本项目的开发、建设及运营，需确保本项目燃气设施的正常供应及安全使用。

2.乙方具备本项目所需的燃气设备安装及施工资质，同意按照甲方要求，提供符合国家标准及行业规范的燃气施工服务。

3.甲乙双方均同意按照本合同约定的条款和条件，共同履行各自的权利和义务，确保本项目燃气施工顺利进行。

二、合作范围

1.乙方负责为本项目提供燃气设备安装、施工、调试、验收及售后服务等一站式服务。

2.甲方负责提供本项目燃气施工所需的场地、资料、施工图纸等相关条件，并确保乙方在施工过程中顺利进行。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至本项目燃气施工工程验收合格、乙方完成售后服务之日止。

四、合同金额及支付条件

1.双方根据本项目燃气施工工程的实际工作量、工程难度及市场行情，协商确定合同金额为人民币XX万元。

2.甲方按照施工进度及合同约定，分阶段向乙方支付合同款项。

五、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督和管理。

（2）甲方应按时支付合同款项，并协助乙方办理相关施工手续。

（3）甲方负责提供本项目燃气施工所需的场地、资料、施工图纸等。

（4）甲方在合同履行过程中，如需变更施工内容，应提前通知乙方，双方协商解决。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方按照甲方提供的施工图纸及要求，保质保量完成燃气施工工程。

（2）乙方负责办理施工过程中的相关手续，并确保施工安全。

（3）乙方应在合同约定的时间内完成施工，并提交相关验收资料。

（4）乙方应提供完善的售后服务，确保本项目燃气设施的正常运行。

六、违约责任

1.甲乙双方应严格履行本合同约定的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按时支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

3.乙方未按照约定完成施工，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。

七、不可抗力

1.因不可抗力导致一方不能履行或部分履行合同的，该方应立即通知对方，并采取措施减少损失。

2.不可抗力事件结束后，双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商无果的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、附则

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：XX房地产开发有限公司

乙方（盖章）：YY燃气设备安装工程有限公司

签署日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲乙双方共同确保本项目燃气设施的安全、可靠、高效运行。具体内容包括：

1.乙方负责为本项目提供燃气设备安装、施工、调试、验收及售后服务等一站式服务。

2.甲方负责提供本项目燃气施工所需的场地、资料、施工图纸等，并确保乙方在施工过程中顺利进行。

3.双方共同履行合同约定的权利与义务，以实现本项目燃气施工工程的高质量、按期完成。

第二条定义

1.本项目：指甲方拥有的XX房地产开发项目。

2.燃气施工：包括燃气设备的安装、调试、验收等服务。

3.合同金额：指甲乙双方协商确定的合同总金额，为人民币XX万元。

4.施工期限：自合同生效之日起至本项目燃气施工工程验收合格之日止。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督和管理。

（2）甲方应按时支付合同款项，并提供必要的施工条件，如场地、资料、施工图纸等。

（3）甲方在合同履行过程中，如需变更施工内容，应提前通知乙方，双方协商解决。

（4）甲方应配合乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。

（5）甲方有权要求乙方提供本项目燃气设施的技术支持和售后服务。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权按照合同约定，获得甲方支付的合同款项。

（2）乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求，保质保量完成燃气施工工程。

（3）乙方负责办理施工过程中的相关手续，并确保施工安全。

（4）乙方应在合同约定的时间内完成施工，并提交相关验收资料。

（5）乙方应提供完善的售后服务，解决本项目燃气设施运行过程中出现的问题。

（6）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、资料、施工图纸等。

（7）乙方应积极配合甲方进行施工质量、进度、安全的监督和管理。

此外，双方还应当履行以下具体义务：

1.甲方应指定专人负责协调与乙方之间的沟通与协作，确保施工顺利进行。

2.乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时解决施工过程中出现的问题。

3.双方应共同遵守国家和地方的相关法律法规，确保本项目燃气施工的合法合规。

4.乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，减少对周边环境的影响。

5.双方在合同履行过程中，如一方变更联系方式、通讯地址等，应立即通知对方。

第四条价格与支付条件

1.双方根据本项目燃气施工工程的实际工作量、工程难度及市场行情，协商确定合同金额为人民币XX万元。

2.甲方采用分期支付方式，按照施工进度及合同约定，向乙方支付合同款项。

3.甲方支付进度款的时间节点如下：

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

（2）施工进度达到50%时，支付合同金额的30%；

（3）施工进度达到80%时，支付合同金额的30%；

（4）工程验收合格后7个工作日内，支付合同金额的10%作为尾款。

4.乙方应提供合法有效的发票给甲方，以便甲方按时支付合同款项。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至本项目燃气施工工程验收合格、乙方完成售后服务之日止。

2.乙方应在合同生效后开始施工，并按照以下时间节点完成关键工作：

（1）施工进场：合同生效后7个工作日内；

（2）施工完成：合同生效后XX个月内；

（3）工程验收：施工完成后7个工作日内。

3.如因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商解决延期履行事宜。

第六条违约责任

1.甲乙双方应严格履行本合同约定的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方违约情形：

（1）甲方未按时支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金金额为逾期付款金额的0.1%；

（2）甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成施工，甲方应承担相应的违约责任。

3.乙方违约情形：

（1）乙方未按照约定完成施工，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金，违约金金额为合同金额的0.1%；

（2）乙方施工质量不符合约定标准，应承担返工、修复等费用，并支付甲方相应的违约金，违约金金额为合同金额的0.1%；

（3）乙方未提供完善的售后服务，导致本项目燃气设施无法正常运行，乙方应承担相应的违约责任。

4.如一方违约给对方造成损失的，除承担违约责任外，还应赔偿对方因此所遭受的损失。

5.双方在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商无果的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方在履行合同过程中，可暂时中止履行合同，待不可抗力事件结束后，双方协商确定是否继续履行合同及履行期限的调整。

4.发生不可抗力事件，受影响的一方不承担违约责任，但应尽最大努力减少损失，并及时通知对方。

5.双方应共同评估不可抗力事件对合同履行的影响，如双方无法达成一致，可依据相关法律法规及本合同约定寻求解决。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，双方均有权向合同签订地所在的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方仍应继续履行合同，除非双方另有约定或法院作出中止履行的裁定。

4.争议解决过程中产生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用，按照以下原则承担：

（1）如一方违约导致争议产生，由违约方承担；

（2）如双方均无过错，按照人民法院或仲裁机构作出的判决或裁决承担。

5.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方。通过快递或挂号邮件寄送的，以邮戳日期为准；通过电子邮件发送的，以发送日期为准。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认，方具有法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行；

（2）对方发生破产、清算、解散等情形，无法继续履行合同；

（3）不可抗力事件持续发生，影响合同履行超过180天。

4.合同终止后，双方应按照合同约定完成尚未履行的事项，包括但不限于支付款项、办理验收等。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法