办公室装修施工合同_第1页
办公室装修施工合同_第2页
办公室装修施工合同_第3页
办公室装修施工合同_第4页
办公室装修施工合同_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

办公室装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同签订主体1.2合同宗旨1.3法律法规适用1.4合同附件第二章施工内容与范围2.1装修项目列表2.2施工标准与规范2.3施工图纸与设计文件2.4施工期限第三章合同双方的权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务3.3丙方权利与义务(如有)第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2质量验收程序4.3质量问题处理4.4验收合格证书第五章工程费用与支付5.1工程预算5.2费用支付方式5.3进度付款条件5.4发票开具与税务第六章施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理6.4应急预案第七章变更与解除合同7.1合同变更条件7.2变更程序7.3合同解除条件7.4解除合同的后续事宜第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿方式8.4违约争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院9.4保密条款第十章合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止后的相关事宜第十一章其他条款11.1知识产权保护11.2不可抗力11.3信息保密11.4法律顾问第十二章附件12.1装修设计方案12.2施工图纸12.3工程预算明细12.4合同相关法律法规第十三章合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充条款的形式13.3修订文的生效13.4修订文的保管第十四章合同的份数与保管14.1合同正本与副本14.2每方保留的合同副本数量14.3合同的保管责任14.4合同查阅与复制合同编号_________第一章总则1.1合同签订主体1.1.1甲方:_________(公司名称)1.1.2乙方:_________(施工单位名称)1.1.3丙方:_________(如有,例如设计单位或监理单位)1.2合同宗旨1.2.1双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,签订本合同。1.2.2甲方向乙方委托进行办公室装修施工,乙方接受委托并承诺按照约定的标准、期限完成施工。1.3法律法规适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同附件1.4.1本合同附件包括:装修设计方案、施工图纸、工程预算明细等。第二章施工内容与范围2.1装修项目列表2.1.1项目一:_________(具体项目,如办公室墙面翻新)2.1.2项目二:_________(具体项目,如办公家具采购与安装)2.1.3项目三:_________(具体项目,如网络布线)2.2施工标准与规范2.2.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。2.2.2乙方应提交施工标准及规范给甲方确认,并按照确认后的标准进行施工。2.3施工图纸与设计文件2.3.1乙方应提供完整的施工图纸和设计文件给甲方。2.3.2甲方应在收到图纸和文件后_________天内确认,并提出修改意见。2.4施工期限2.4.1乙方应按照合同约定的日期开始施工,并在合同约定的期限内完成所有施工内容。2.4.2施工开始日期:____年__月__日2.4.3施工结束日期:____年__月__日第三章合同双方的权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等。3.1.2甲方应按时支付合同约定的款项。3.2乙方权利与义务3.2.1乙方应按照合同约定进行施工,保证工程质量。3.2.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任。3.3丙方权利与义务(如有)3.3.1丙方应按照合同约定进行设计、监理等工作。3.3.2丙方应对因其原因导致的工程质量问题负责。第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.1.1乙方应保证工程质量符合国家和行业的相关标准、规范。4.1.2乙方应提交工程质量保证书给甲方。4.2质量验收程序4.2.1乙方应在工程完成后向甲方申请验收。4.2.2甲方应在收到验收申请后_________天内组织验收。4.3质量问题处理4.3.1验收过程中如发现质量问题,甲方有权要求乙方及时整改。4.3.2乙方应在甲方要求的时间内完成整改,并承担由此产生的费用。4.4验收合格证书4.4.1工程验收合格后,乙方应向甲方提供验收合格证书。第五章工程费用与支付5.1工程预算5.1.1乙方应根据设计方案和施工内容编制工程预算,提交给甲方。5.1.2甲方应在收到预算后_________天内确认,并提出修改意见。5.2费用支付方式5.2.1甲方支付工程款项的方式为:_________(如预付定金、进度付款、验收合格后支付尾款等)。5.3进度付款条件5.3.1乙方完成合同约定的施工进度后,甲方应按照约定的比例支付工程款项。5.4发票开具与税务5.4.1乙方应向甲方提供合法的税务发票。5.4.2乙方应承担因未提供发票而产生的税务责任。第六章施工安全管理6.1安全生产责任6.1.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工,保证施工安全。6.1.2乙方应承担因施工安全事故产生的全部责任。6.2安全防护措施6.第八章违约责任8.1违约行为8.1.1乙方未按照合同约定时间完成施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的__%。8.1.2甲方未按照合同约定时间支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的__%。8.2违约责任认定8.2.1违约行为的认定和违约金的计算按照合同约定的条款执行。8.2.2因不可抗力导致的违约除外。8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失。8.3.2违约方应支付给对方因此造成的间接损失赔偿。8.4违约争议解决8.4.1违约争议通过友好协商解决,协商不成时,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生合同争议时,应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构9.2.1如双方同意仲裁解决争议,仲裁机构为_________(具体名称)。9.3诉讼管辖法院9.3.1诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.4保密条款9.4.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。第十章合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同变更程序10.2.1合同变更需双方协商一致,并以书面形式确认。10.2.2合同变更不得违背国家法律法规和合同约定的基本原则。10.3合同终止条件10.3.1合同履行完毕,双方签署验收合格证书,合同即终止。10.3.2一方违约导致合同无法履行,对方可以解除合同。10.4合同终止后的相关事宜10.4.1合同终止后,乙方应将施工场地恢复原状,并承担相关费用。10.4.2合同终止后,双方应对合同终止的原因、过程等进行书面记录,并签字确认。第十一章其他条款11.1知识产权保护11.1.1乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权。11.1.2乙方应承担因侵犯他人知识产权而产生的法律责任。11.2不可抗力11.2.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免、不可克服的情况。11.2.2因不可抗力导致乙方无法履行合同的,乙方应及时通知甲方,并采取措施减少损失。11.3信息保密11.3.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。11.3.2保密信息的具体内容和保密期限在附件中详细列明。11.4法律顾问11.4.1双方可各自聘请法律顾问,就合同执行过程中的法律问题提供咨询。11.4.2法律顾问对本合同的解释意见不具有决定性,不影响合同的履行。第十二章附件12.1装修设计方案12.2施工图纸12.3工程预算明细12.4合同相关法律法规第十三章合同的修订与补充13.1修订条件13.1.1合同执行过程中,如因客观情况发生变化,需对合同进行修订的,双方可协商修订。13.1.2修订不得违背国家法律法规和合同约定的基本原则。13.2补充条款的形式13.2.1合同修订或补充均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。13.2.2补充条款与本合同具有同等法律效力。13.3修订文的生效13.3.1合同修订或补充文件自双方签字盖章之日起生效。13.3.2修订文的生效不影响多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定供应商甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供材料和服务。乙方应按照甲方的要求,向甲方提供的供应商采购所需材料,并支付相应费用。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应允许甲方或其代表进入施工场地进行巡视、检查和指导,以确保施工进度和质量符合甲方的要求。1.3甲方变更权甲方有权在合同执行过程中对施工内容、施工标准或工期进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划,并承担因变更引起的额外费用。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方自主选择供应商乙方有权自主选择供应商提供材料和服务。甲方不得干预乙方的供应商选择,但乙方应确保所选供应商能够满足合同约定的质量标准和服务要求。2.2乙方施工管理乙方应负责施工现场的管理和协调,确保施工顺利进行。乙方应对施工过程中的安全、质量、进度等方面进行全面管理,并承担相应的责任。2.3乙方不可抗力乙方应承担因不可抗力事件导致的施工延误或合同的风险。乙方应及时通知甲方不可抗力事件的发生,并采取措施减少损失。附加条款三:第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的角色第三方中介作为甲乙双方的协调者和见证人,负责监督合同的履行,并协助解决合同执行过程中的争议。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的报酬金额和支付方式。3.3第三方中介的决策权第三方中介在合同执行过程中有权对施工进度、质量问题等进行监督和决策。乙方向甲方提出的变更请求,需得到第三方中介的同意。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密。中介违反保密义务的,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.办公室装修设计方案2.施工图纸3.工程预算明细4.合同相关法律法规5.供应商名单和材料规格6.施工进度计划表7.安全生产措施方案8.质量验收标准和方法9.不可抗力事件证明文件10.保密协议11.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间支付工程款未提供施工场地或施工条件不满足约定未履行信息保密义务2.乙方违约行为未按约定时间完成施工施工质量不符合约定的标准使用非甲方指定供应商的材料和服务3.第三方中介违约行为未履行监督职责导致施工进度延误未公正处理争议导致合同履行困难泄露甲乙双方的商业秘密或技术秘密三、法律名词及解释:1.不可抗力:不可预见、不可避免、不可克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:因违约行为而支付给对方的一种经济补偿。3.合同变更:在合同履行过程中,因客观情况变化或双方协商一致,对原合同内容进行修改。4.合同终止:合同履行完毕或因特定原因提前结束合同关系。5.知识产权保护:对发明、实用新型、外观设计、商标、著作权等知识产权的保护。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论