工程款违约金合同范本

工程款违约金合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX集团有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号，邮编：XXXXXX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY建设有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：XX市XX区XX路XX号，邮编：XXXXXX

合同简介：

鉴于甲方为一家专业从事房地产开发的企业，拥有丰富的项目开发经验和良好的信誉；乙方作为一家专业的建筑工程施工企业，具备优秀的施工能力及丰富的工程经验。双方在长期的合作过程中，建立了稳定的合作关系。

鉴于甲方将其开发的XX项目委托给乙方进行施工，双方就工程款的支付及违约金等相关事宜达成如下协议，以共同遵守。

一、背景及前提条件

1.甲方作为XX项目的开发商，按照国家有关法律法规，将项目工程的施工任务委托给乙方。

2.双方签订的《XX项目施工合同》已明确工程款的支付方式、时间等条款。

3.为确保乙方按照合同约定履行工程进度和质量要求，甲乙双方同意在本合同中约定工程款违约金条款，以保障双方权益。

二、定义

1.工程款：指甲方根据《XX项目施工合同》约定，应支付给乙方的工程进度款、结算款等费用。

2.违约金：指甲方未按照本合同约定支付工程款，应向乙方支付的违约赔偿金。

三、双方权利与义务

1.甲方应按照《XX项目施工合同》约定的时间和金额，及时支付工程款。

2.乙方应按照《XX项目施工合同》约定，保证工程进度和质量，确保工程按期完工。

四、价格与支付条件

1.甲方应按照《XX项目施工合同》约定的价格支付工程款。

2.甲方未按约定支付工程款的，应按照本合同约定支付违约金。

五、履行期限

1.甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请后，按照约定时间支付工程款。

2.乙方应在工程完工后，按照约定时间提交工程结算款申请。

六、违约责任

1.甲方未按照约定支付工程款的，应自逾期之日起，按照逾期金额的千分之五向乙方支付违约金。

2.乙方未按照约定完成工程进度和质量的，应按照《XX项目施工合同》约定承担违约责任。

七、不可抗力

1.因不可抗力导致一方不能履行本合同的，不承担违约责任。

2.双方应积极采取措施，减少不可抗力事件带来的损失。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

十、附则

1.本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确。

2.本合同签订后，如国家法律法规发生变化，不影响本合同的履行。

十一、签署

甲方（买方/出租方/委托方）：（盖章）

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：（盖章）

签署日期：XXXX年XX月XX日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是确保甲乙双方在XX项目工程款的支付及违约金等方面达成一致，明确双方的权利和义务，保障工程进度和质量，维护双方的合法权益。具体内容包括：

1.确定工程款的支付方式、时间及违约金计算方式；

2.规定甲乙双方在工程款支付及违约金方面的权利和义务；

3.明确合同履行期限、违约责任及争议解决方式。

第二条定义

1.工程款：指甲方根据《XX项目施工合同》约定，应支付给乙方的工程进度款、结算款等费用。

2.违约金：指甲方未按照本合同约定支付工程款，应向乙方支付的违约赔偿金。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权按照合同约定，对乙方的工程进度和质量进行监督、检查。

（2）甲方应在约定时间内支付工程款，确保乙方正常施工。

（3）甲方未按约定支付工程款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

（4）甲方应积极配合乙方办理相关手续，为乙方提供必要的施工条件。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权按照合同约定，向甲方申请工程进度款和结算款。

（2）乙方应保证工程进度和质量，确保工程按期完工。

（3）乙方未按照约定完成工程进度和质量的，应承担违约责任。

（4）乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全，防止安全事故发生。

（5）乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，防止污染。

此外，甲乙双方还应履行以下权利与义务：

1.及时沟通、协商解决合同履行过程中出现的问题。

2.互相尊重，诚实守信，严格按照合同约定履行各自义务。

3.在合同约定的范围内，双方均有权要求对方提供与工程款支付及违约金相关的证明材料。

4.双方应共同维护合同效力，确保合同目的的实现。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：甲乙双方确认，工程款的具体金额按照《XX项目施工合同》的约定执行。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付工程款。

3.支付时间：甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请后15日内支付工程款；工程完工后，甲方应在收到乙方提交的工程结算款申请后30日内支付结算款。

第五条履行期限

1.本合同自双方签署之日起生效，有效期为XX年。

2.关键时间节点：

（1）乙方提交工程进度款申请的时间：每完成一个工程阶段后的5个工作日内；

（2）甲方支付工程进度款的时间：收到乙方申请后的15日内；

（3）乙方提交工程结算款申请的时间：工程完工后的10个工作日内；

（4）甲方支付工程结算款的时间：收到乙方申请后的30日内。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果：

（1）甲方未按照约定时间支付工程款的，自逾期之日起，按照逾期金额的千分之五向乙方支付违约金；

（2）甲方未按约定支付工程款，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此产生的损失；

（3）甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程的款项及违约金。

2.乙方违约情形及后果：

（1）乙方未按照约定完成工程进度和质量的，甲方有权要求乙方支付违约金，并根据实际情况要求乙方承担损失；

（2）乙方未按照约定完成工程进度，导致工程延期完工的，乙方应承担甲方因此产生的损失；

（3）乙方在施工过程中发生安全事故，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.违约金的计算方式：

双方确认，违约金按照逾期未付款项的千分之五计算，自逾期之日起至实际支付之日止。

4.赔偿责任：

双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据实际损失计算，包括但不限于直接经济损失、可得利益损失等。

第七条不可抗力

1.不可抗力的情况：指在合同履行期间，由于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致一方或双方无法履行或部分履行合同义务。

2.责任免除条件：

（1）发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料；

（2）双方应积极采取措施，减少不可抗力事件带来的损失；

（3）在不可抗力事件发生后的30日内，双方协商解决合同履行问题；

（4）在不可抗力事件持续期间，受影响的一方或双方可暂停履行合同义务，待不可抗力事件结束后继续履行；

（5）因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行的，受影响的一方或双方不承担违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成，双方同意将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

4.若仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意，本合同履行过程中的任何通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方。送达地点为合同双方各自的注册地址或双方另行约定的地址。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均应以书面形式进行，由双方共同签署。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（2）对方发生破产、清算等情形，无法继续履行合同；

（3）不可抗力事件持续发生，导致合同无法履行。

4.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定和法