商务酒店装修改造协议_第1页
商务酒店装修改造协议_第2页
商务酒店装修改造协议_第3页
商务酒店装修改造协议_第4页
商务酒店装修改造协议_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

商务酒店装修改造协议合同目录第一章总则1.1定义与术语解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4合同的生效与终止第二章项目概述2.1项目概况2.2装修改造的目的与要求2.3项目范围与内容2.4项目的时间安排第三章双方责任与义务3.1甲方(酒店)的责任与义务3.2乙方(装修公司)的责任与义务3.3丙方(供应商)的责任与义务(如有)第四章设计与施工4.1设计要求与审批流程4.2施工标准与规范4.3施工图纸与技术文件4.4施工期间的协调与管理第五章工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序与组织5.3质量问题的处理5.4验收后的保修服务第六章工程费用与支付6.1工程预算与决算6.2支付方式与时间6.3工程变更与费用调整6.4审计与结算第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与后果第八章违约责任8.1违约行为与责任8.2赔偿原则与计算方法8.3违约争议的解决第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁机构与仲裁程序9.3诉讼管辖法院第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2分包管理的责任与义务第十一章信息安全与保密11.1信息安全义务11.2保密信息的范围与期限11.3泄密后的处理措施第十二章附则12.1合同的修订与补充12.2合同的生效条件12.3合同解除或终止后的规定12.4合同的完整性与冲突规则第十三章其他条款13.1项目管理与协调13.2沟通协调机制13.3应急预案与风险管理第十四章附件14.1附件列表14.2附件内容说明(如有)合同编号_________第一章总则1.1定义与术语解释1.2合同文件的优先顺序(1)本合同协议书;(2)本合同附件;(3)本合同补充协议;(4)本合同相关法律法规。1.3法律的适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的装修改造工程完毕并验收合格后终止。第二章项目概述2.1项目概况2.1.1项目名称:商务酒店装修改造工程2.1.2项目地点:_________2.1.3项目规模:_________2.2装修改造的目的与要求2.2.1装修改造的目的是提升酒店的形象和品质,增强酒店的市场竞争力。2.2.2装修改造的要求是符合星级酒店的标准,注重功能性与美观性的结合。2.3项目范围与内容2.3.1项目范围包括但不限于:客房部、大堂、餐厅、会议室、娱乐设施等区域的装修改造。2.3.2项目内容包括:设计、施工、采购、验收等各个阶段的工作。2.4项目的时间安排2.4.1项目计划开始时间为:_________2.4.2项目计划完成时间为:_________第三章双方责任与义务3.1甲方(酒店)的责任与义务3.1.1提供项目实施所需的场地、设施、资料等。3.1.2负责对乙方的设计、施工等进行监督和验收。3.2乙方(装修公司)的责任与义务3.2.1根据甲方的要求,完成设计、施工等工作。3.2.2保证装修改造工程的质量、安全、进度等。3.3丙方(供应商)的责任与义务(如有)3.3.1提供合同约定的材料、设备等。3.3.2保证所供材料、设备的质量、数量、交货时间等。第四章设计与施工4.1设计要求与审批流程4.1.1乙方应根据甲方的要求,制定符合星级酒店标准的装修设计方案。4.1.2设计方案应经过甲方的审批,方可实施。4.2施工标准与规范4.2.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。4.2.2施工过程中,乙方应严格按照设计方案进行,确保工程质量。4.3施工图纸与技术文件4.3.1乙方应向甲方提供完整的施工图纸和技术文件。4.3.2甲方应认真审查施工图纸和技术文件,提出审查意见,乙方应及时整改。4.4施工期间的协调与管理4.4.1乙方应设立项目管理机构,负责施工期间的协调与管理。4.4.2乙方应定期与甲方沟通,解决施工过程中的问题。第五章工程质量与验收5.1工程质量标准5.1.1装修改造工程应符合国家和行业的相关标准、规范。5.1.2工程质量应满足甲方的要求,达到星级酒店的标准。5.2验收程序与组织5.2.1工程完成后,甲方应组织验收。5.2.2验收合格后,双方签署验收报告。5.3质量问题的处理5.3.1验收过程中发现质量问题,乙方应负责整改。5.3.2整改合格后,甲方应予验收。5.4验收后的保修服务5.4.1工程验收合格后,乙方应提供一定的保修服务。5.4.2保修服务的具体内容、期限等,双方另行协商确定。第六章工程费用与支付6.1工程预算与决算6.1.1乙方应根据设计方案,编制工程预算。6.1.2工程决算应报甲方审批。第八章违约责任8.1违约行为与责任8.1.1任何一方违反合同的约定,应承担违约责任。8.1.2违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金等。8.2赔偿原则与计算方法8.2.1赔偿损失的原则是以实际损失为限。8.2.2违约金的计算方法按合同总金额的_________%计算。8.3违约争议的解决8.3.1违约争议应通过协商解决。8.3.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构与仲裁程序9.2.1双方同意提交仲裁机构仲裁。9.2.2仲裁程序应按照中华人民共和国仲裁法进行。9.3诉讼管辖法院9.3.1双方约定合同签订地人民法院为诉讼管辖法院。9.3.2双方同意接受该法院的管辖和判决。第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.1.1任何一方如需转让合同权利或义务,应取得对方的书面同意。10.1.2转让应遵循公平、公正、公开的原则。10.2分包管理的责任与义务10.2.1乙方不得未经甲方同意将合同工程全部或部分分包给第三方。10.2.2乙方对分包工程的质量、安全等承担连带责任。第十一章信息安全与保密11.1信息安全义务11.1.1双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。11.1.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕后_________年。11.2保密信息的范围与期限11.2.1保密信息包括但不限于合同内容、商业计划、客户资料等。11.2.2保密期限内,未经对方书面同意,不得向第三方披露保密信息。11.3泄密后的处理措施11.3.1如发生泄密事件,泄露方应立即采取补救措施,减轻损失。11.3.2泄露方应承担因此给守密方造成的全部损失。第十二章附则12.1合同的修订与补充12.1.1合同的修订或补充应采用书面形式。12.1.2修订或补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2合同的生效条件12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.2本合同的生效不得违反法律法规的强制性规定。12.3合同解除或终止后的规定12.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定履行后续义务。12.3.2合同解除或终止不影响双方因合同产生的权利和义务。12.4合同的完整性与冲突规则12.4.1本合同及其附件是双方完整的意思表示。12.4.2如本合同及其附件与双方之前的口头协议有冲突,以本合同为准。第十三章其他条款13.1项目管理与协调13.1.1乙方应设立项目管理团队,负责项目的日常管理和协调。13.1.2项目管理团队应确保项目的顺利进行,并及时处理突发事件。13.2沟通协调机制13.2.1双方应定期召开项目协调会议,解决项目实施过程中的问题。13.2.2双方应通过电子邮件、电话等方式保持日常沟通。13.3应急预案与风险管理13.3.1乙方应制定应急预案,应对项目实施过程中可能出现的突发事件。13.3.2乙方应采取有效措施,降低项目实施过程中的风险。第十四章附件14.1附件列表14.1.1附件1:合同协议书14.1.2附件2:设计方案14.1.3多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊约定1.1甲方变更要求当甲方在合同履行过程中提出变更要求时,乙方应立即进行评估,并在_________工作日内向甲方提出变更方案及相应的影响评估报告。若变更导致合同价款或工期的调整,双方应另行协商确定。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的资料和信息,并确保甲方监督不会影响项目的正常进行。1.3甲方审批权甲方对乙方提交的设计方案、施工图纸等文件享有审批权。乙方在未经甲方审批前,不得擅自修改或实施。附加条款二:乙方为主导时的特殊约定2.1乙方设计义务乙方应按照甲方的要求,提交符合星级酒店标准的设计方案。设计方案应包括完整的施工图纸、材料清单、施工工艺等,并确保方案的可行性。2.2乙方施工义务乙方应按照设计方案和施工标准进行施工,并确保工程质量、安全、进度等方面的满足甲方的要求。乙方不得擅自修改设计方案,如确需修改,应向甲方提出申请,并取得甲方书面同意。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方书面同意,不得向第三方披露。保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕后_________年。附加条款三:第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的选定双方应共同选定一家具有专业资质的第三方中介机构,负责对工程的质量和进度进行监督和评估。3.2第三方中介的义务第三方中介机构应客观、公正地履行监督职责,及时发现和指出施工过程中的问题,并协助双方解决。3.3第三方中介的费用第三方中介机构的费用应由双方协商确定,并按照合同约定的方式支付。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件1:合同协议书2.附件2:设计方案3.附件3:施工图纸4.附件4:材料清单5.附件5:施工工艺6.附件6:工程预算7.附件7:工程决算8.附件8:付款凭证9.附件9:验收报告10.附件10:保修服务承诺11.附件11:保密协议12.附件12:应急预案13.附件13:分包协议14.附件14:中介机构资质证明二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款或进度款未按约定提供施工场地或必要资料擅自变更设计方案或工程内容2.乙方违约行为设计方案不符合星级酒店标准施工质量、安全、进度不满足要求未按设计方案进行施工或擅自修改设计3.丙方违约行为(如有)提供的材料、设备不符合质量标准延迟交货或供应的数量不足分包工程质量不符合要求三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方为实现一定目的,明确相互权利义务的协议。2.违约:未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。3.星级酒店:符合特定服务质量标准,提供高品质服务的酒店。4.装修改造:对现有建筑物进行装饰、翻新或改造工程。5.保修服务:在一定期限内,对施工质量问题提供免费维修或更换服务。6.违约金:违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.设计变更遇到设计变更时,应及时与甲方沟通,取得书面同意。调整设计方案,重新提交甲方审批。2.工程进度延误分析延误原因,制定相应的补救措施。加强项目管理,确保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论