乡村民宿装修承揽协议

乡村民宿装修承揽协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4双方的权利与义务第二章民宿装修项目2.1装修范围与内容2.2设计要求与标准2.3装修材料及质量标准2.4装修时间与进度第三章承揽方义务3.1装修设计与方案提交3.2装修施工与质量控制3.3施工现场管理与安全3.4工程验收与保修第四章甲方权益4.1提供施工场地与条件4.2支付装修费用4.3监督施工过程4.4提出合理化建议第五章费用与支付5.1装修费用构成5.2支付方式与时间5.3价款调整条件与方法5.4违约金与赔偿第六章工期与延期6.1约定工期6.2延期条件与责任6.3工期延误的违约金6.4不可抗力因素的影响第七章质量与保修7.1装修质量标准7.2质量问题的处理7.3保修期限与范围7.4保修责任与费用第八章变更与解除8.1合同变更条件8.2变更内容的协议与确认8.3合同解除条件8.4解除合同的后果与责任第九章争议解决9.1协商解决9.2调解组织9.3仲裁机构9.4法院诉讼第十章违约责任10.1违约行为与后果10.2违约责任的承担10.3赔偿金额的计算方法10.4违约金的支付方式第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密义务与期限11.3泄露保密信息的后果11.4保密条款的效力第十二章合同的生效、变更与终止12.1合同生效的条件12.2合同变更的程序12.3合同终止的条件12.4合同终止后的权利与义务第十三章其他条款13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3合同的转让13.4附件第十四章附则14.1合同的份数与保管14.2合同的修改与补充14.3合同解除后的善后处理14.4合同解除或终止后的权益处理合同编号：_______第一章总则1.1定义与解释本合同是指甲方（民宿业主）与乙方（装修承揽方）就甲方民宿的装修工程达成的一致协议。1.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同的附件、补充协议、修改文件及双方协商一致的其他文件，其优先顺序如下：（1）本合同；（2）合同附件；（3）补充协议；（4）修改文件；（5）其他协商一致的文件。1.4双方的权利与义务双方应严格履行本合同的约定，按照合同约定完成各自的权利与义务。第二章民宿装修项目2.1装修范围与内容装修范围包括但不限于：客房、公共区域、厨房、卫生间等。装修内容包括：设计、施工、材料供应、验收等。2.2设计要求与标准乙方应根据甲方的需求和行业标准，提供符合甲方要求的装修设计方案。2.3装修材料及质量标准乙方应按照合同约定提供符合国家标准的装修材料，并保证装修质量。2.4装修时间与进度乙方应按照合同约定的工期完成装修工程，并按照约定的时间节点提交进度报告。第三章承揽方义务3.1装修设计与方案提交乙方应在合同约定的时间内提交完整的装修设计方案，并按照甲方的要求进行修改。3.2装修施工与质量控制乙方应按照设计方案和施工标准进行施工，并确保施工过程中的质量。3.3施工现场管理与安全乙方应负责施工现场的管理和安全，确保施工过程中的安全无隐患。3.4工程验收与保修乙方应按照合同约定进行工程验收，并承担保修期内的一切维修责任。第四章甲方权益4.1提供施工场地与条件甲方应按照合同约定提供施工场地，并确保施工所需条件的落实。4.2支付装修费用甲方应按照合同约定的时间和方式支付装修费用。4.3监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理化建议。4.4提出合理化建议甲方应在施工过程中提出合理化建议，以提高装修质量和效果。第五章费用与支付5.1装修费用构成装修费用包括：设计费、施工费、材料费、税费等。5.2支付方式与时间甲方应按照合同约定的方式和时间支付装修费用。5.3价款调整条件与方法合同履行过程中，如遇市场行情变化等不可抗力因素，双方可协商调整价款。5.4违约金与赔偿一方违约的，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六章工期与延期6.1约定工期乙方应在合同约定的时间内完成装修工程。6.2延期条件与责任乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前通知甲方，并承担相应的违约责任。6.3工期延误的违约金乙方延误工期的，应向甲方支付违约金。6.4不可抗力因素的影响因不可抗力导致工期延误的，双方互不承担违约责任。第八章变更与解除8.1合同变更条件在合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订补充协议。8.2变更内容的协议与确认合同变更内容应由双方协商一致，并以书面形式确认。8.3合同解除条件一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。8.4解除合同的后果与责任合同解除后，双方应按照约定处理已发生的费用和责任。第九章争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。9.2调解组织如协商不成，可向合同约定的调解组织申请调解。9.3仲裁机构如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.4法院诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。第十章违约责任10.1违约行为与后果一方违约的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。10.2违约责任的承担违约方应按照合同约定和法律规定承担违约责任。10.3赔偿金额的计算方法赔偿金额可根据违约程度和给对方造成的实际损失计算。10.4违约金的支付方式违约方应按照合同约定或法院判决支付违约金。第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息。11.2保密义务与期限双方应对保密信息保密，保密期限至合同解除或终止后五年。11.3泄露保密信息的后果泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。11.4保密条款的效力本保密条款独立于其他条款，即使合同解除或终止，仍具效力。第十二章合同的生效、变更与终止12.1合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更的程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同终止的条件合同终止的条件按照合同约定和法律规定执行。12.4合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应按照约定处理已发生的费用和责任。第十三章其他条款13.1知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。13.2不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。13.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.4附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料清单等。第十四章附则14.1合同的份数与保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的修改与补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章确认。14.3合同解除后的善后处理合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜。14.4合同解除或终止后的权益处理合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余权益。甲方（签字）：_________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方改正，并承担由此产生的额外费用。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，并有权要求乙方提供施工进度报告。如乙方未按照约定的进度进行施工，甲方有权要求乙方按时完成。1.3甲方变更设计要求甲方在合同履行过程中提出变更设计要求的，乙方应根据甲方的要求进行修改。如变更导致合同价款增减，甲方有权要求乙方按照变更后的价款进行调整。1.4甲方解除合同的条件甲方在合同履行过程中有权解除合同，但需提前通知乙方，并承担因解除合同而产生的合理费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提供装修方案乙方应提供符合甲方需求的装修方案，并在合同约定的时间内提交。如乙方未能按时提交方案，甲方有权要求乙方支付违约金。2.2乙方施工质量控制乙方应保证施工质量，如施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。2.3乙方保修责任乙方应承担保修期内的一切维修责任，如乙方未能履行保修责任，甲方有权要求乙方支付违约金。2.4乙方延期施工乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前通知甲方，并承担相应的违约责任。如乙方延期施工导致甲方损失，甲方有权要求乙方支付赔偿金。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，并监督乙方按照合同约定履行合同义务。3.2第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担违约责任。3.3第三方中介的收费标准第三方中介的收费标准应提前告知甲方和乙方，并经双方同意。如第三方中介未提前告知收费标准，甲方和乙方有权拒绝支付相关费用。3.4第三方中介的解除合同条件甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同，但需提前通知第三方中介，并承担因解除合同而产生的合理费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案与施工图纸2.材料清单与规格书3.施工进度计划表4.质量检验标准与方法5.保修条款与服务内容6.合同变更记录7.违约金计算公式与标准8.争议解决流程图9.保密协议与知识产权声明10.施工安全与环保措施11.工程验收报告12.支付凭证与发票13.合同解除或终止证明14.双方签署的补充协议与修改记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付装修费用未提供施工场地或条件不足未按约定提供设计要求或材料提前解除合同且未承担相应费用2.乙方违约行为未按约定时间提交设计方案施工质量不符合约定标准未按进度完成工程未能履行保修责任3.第三方中介违约行为未能协调甲方和乙方关系未监督乙方按约定履行合同未提前告知收费标准未能解决合同纠纷三、法律名词及解释：1.不可抗力不可预见、不可避免、不能克服的客观情况2.违约金因违约行为而支付的违约责任金额3.保修期合同约定的乙方承担维修责任的期限4.合同解除双方或单方根据合同约定或法律规定终止合同关系5.第三方中介协助甲方和乙方签订合同并提供相关服务的独立主体四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计方案调整双方协商确定修改内容重新签订设计变更协议2.施工进度延误协商确定延误原因及责任方根据实际情况调整施工计划3.质量问题处理暂停施工，查找问题原因乙方进行整改，重新验收4.支付纠纷核对支付凭证，明确支付金额通过协商或调解解决支付争议5.合同