独立书店装修施工协议_第1页
独立书店装修施工协议_第2页
独立书店装修施工协议_第3页
独立书店装修施工协议_第4页
独立书店装修施工协议_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

独立书店装修施工协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3合同目的和范围1.4合同文件的组成第二章施工内容2.1施工项目列表2.2施工标准和质量要求2.3施工材料和设备2.4施工进度计划第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四章施工质量控制4.1施工质量标准4.2质量检查和验收4.3质量问题处理4.4施工验收程序第五章施工安全5.1安全标准和要求5.2安全事故处理5.3施工方的安全责任5.4业主方的安全责任第六章工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理6.3工期延误的赔偿第七章合同变更和解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿金额的计算8.4违约的解决方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点和机构9.3仲裁裁决的执行第十章合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的例外情况第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让方的责任第十三章附则13.1合同的适用法律13.2合同的语言版本13.3合同的修订历史第十四章附件14.1施工图纸和技术文件14.2施工预算和成本明细14.3施工合同的补充协议合同编号:独立书店装修施工协议第一章总则1.1合同主体甲方:独立书店所有者乙方:装修施工方1.2合同签订地点和时间签订地点:__________签订时间:__________1.3合同目的和范围目的:为了规范独立书店的装修施工过程,保证施工质量,按时完成施工任务。范围:包括但不限于书店的室内设计、装修施工、材料采购、设备安装等。1.4合同文件的组成本合同文件包括:合同、附件、图纸、技术文件等。第二章施工内容2.1施工项目列表包括但不限于:书店室内墙面刷漆、地面铺设、天花板装修、书架安装等。2.2施工标准和质量要求按照国家和行业的相关标准进行施工,保证装修质量。2.3施工材料和设备使用的材料和设备应符合国家质量标准,并提供相应的合格证明。2.4施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为人民______元整(大写:_______________________元整)。3.2价格调整机制如遇市场行情变化,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方的施工进度,分期支付合同价款。3.4支付进度详见附件中的支付进度计划。第四章施工质量控制4.1施工质量标准按照国家相关标准和行业规范进行施工,保证装修质量。4.2质量检查和验收乙方应定期进行质量自检,甲方有权对施工过程进行监督检查。4.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应及时修复,并承担相应责任。4.4施工验收程序施工完成后,乙方应组织甲方进行验收。第五章施工安全5.1安全标准和要求乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业规范,确保施工安全。5.2安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按相关规定处理。5.3施工方的安全责任乙方应对施工现场的安全负责,确保施工人员的人身安全和工程安全。5.4业主方的安全责任甲方应对施工现场的安全负责,确保甲方人员的人身安全和工程安全。第六章工期延误6.1工期延误的原因包括但不限于:不可抗力、乙方施工原因等。6.2工期延误的处理工期延误应由乙方承担相应责任。6.3工期延误的赔偿乙方应按合同约定,向甲方支付工期延误的赔偿金。第七章合同变更和解除7.1合同变更的条件合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。7.2合同变更的程序变更协议应经双方签字盖章,并作为本合同的附件。7.3合同解除的条件合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。7.4合同解除的程序解除协议应经双方签字盖章,并作为本合同的附件。第八章违约责任8.1违约行为包括但不限于:不按合同约定履行义务、延迟履行、擅自变更或解除合同等。8.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。8.3违约赔偿金额的计算违约赔偿金额根据双方约定或法律规定计算。8.4违约的解决方式违约争议应通过协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.2仲裁地点和机构仲裁地点为__________,仲裁机构为__________。9.3仲裁裁决的执行仲裁裁决生效后,双方应按照裁决履行义务。第十章合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同的终止条件合同终止的条件包括但不限于:合同约定的义务履行完毕、合同解除、合同到期等。第十一章保密条款11.1保密信息的定义保密信息包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止后__________年。11.3保密信息的例外情况保密信息的例外情况按照相关法律法规规定。第十二章合同的转让12.1合同转让的条件合同转让应经双方同意,并签订书面转让协议。12.2合同转让的程序合同转让应按照双方约定的程序进行。12.3转让方的责任转让方应对转让前的合同义务承担责任。第十三章附则13.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的语言版本本合同以中文版本为准。13.3合同的修订历史合同修订历史应记录在附件中。第十四章附件14.1施工图纸和技术文件附件中应包含施工图纸和技术文件。14.2施工预算和成本明细附件中应包含施工预算和成本明细。14.3施工合同的补充协议附件中应包含施工合同的补充协议。甲方(独立书店所有者):__________年__________月__________日乙方(装修施工方):__________年__________月__________日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定材料品牌条款甲方有权要求乙方在施工过程中使用指定的材料品牌。如乙方使用非指定品牌材料,需事先征得甲方书面同意。如乙方未经甲方同意使用非指定品牌材料,甲方有权要求乙方拆除重新施工,并要求乙方承担由此产生的费用。2.甲方变更设计条款甲方在合同履行过程中,有权根据实际需求变更设计。如甲方提出设计变更,乙方应根据甲方的要求进行调整,并重新提交施工方案。甲方变更设计产生的额外费用,由甲方承担。3.甲方验收标准条款甲方有权按照合同约定的标准对施工质量进行验收。如甲方对施工质量不满意,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到甲方满意的质量标准。4.甲方延期付款条款如甲方因特殊情况无法按时支付合同价款,甲方有权申请延期付款。延期付款的申请应提前书面通知乙方,并由双方协商确定延期付款的具体时间。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方提前完成施工条款乙方如提前完成施工,应提前书面通知甲方。甲方应在收到通知后7个工作日内对乙方提前完成施工进行验收。如甲方对乙方提前完成施工满意,甲方应按照合同约定支付合同价款。如甲方对乙方提前完成施工不满意,甲方有权要求乙方按照原合同约定的时间重新施工。2.乙方材料采购条款乙方应按照合同约定的材料品牌和质量标准进行材料采购。如乙方无法按照合同约定采购到所需材料,乙方有权选择其他符合合同约定的材料品牌和质量标准进行替代。如乙方未经甲方同意使用非指定品牌材料,甲方有权要求乙方拆除重新施工,并要求乙方承担由此产生的费用。3.乙方施工安全责任条款乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业规范进行施工,确保施工安全。如乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任。4.乙方违约责任条款如乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的具体金额按照双方约定或法律规定计算。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介服务条款双方同意将本合同的履行过程中产生的争议提交给第三方中介机构进行调解。第三方中介机构的服务费用由双方协商承担。2.第三方中介调解结果条款第三方中介机构提出的调解结果具有法律效力,双方应按照调解结果履行合同义务。如双方对调解结果不满意,均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方中介保密条款第三方中介机构应对本合同及合同履行过程中获悉的双方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。保密信息的保护期限为合同终止后5年。4.第三方中介违约责任条款如第三方中介机构未按照约定履行调解职责,导致合同争议无法解决,第三方中介机构应承担相应的违约责任。违约责任的具体金额由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸和技术文件2.施工预算和成本明细3.施工合同的补充协议4.材料采购凭证和质量证明5.施工进度计划和时间表6.安全生产措施和应急预案7.设计变更通知和甲方确认书8.付款凭证和银行转账记录9.验收报告和甲方满意度调查10.第三方中介机构的相关文件和调解结果二、违约行为及认定:1.不按合同约定履行义务2.延迟履行3.擅自变更或解除合同4.使用非指定品牌材料5.未按照约定采购材料6.未按照设计要求施工7.未按照工期完成施工8.施工质量不符合约定标准9.未按照安全规范施工10.未按照保密协议保护信息三、法律名词及解释:1.独立书店所有者:指拥有独立书店产权的个人或法人。2.装修施工方:指承担独立书店装修施工的法人或其他组织。3.合同价款:指双方约定的装修施工费用。4.工期延误:指施工方未按照合同约定的时间完成施工。5.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.第三方中介机构:指双方约定的进行合同争议调解的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工质量问题:及时沟通,要求乙方整改,直至达到甲方满意的质量标准。2.工期延误:按照合同约定向乙方追究违约责任,要求赔偿损失。3.材料品牌争议:甲方有权要求乙方使用指定品牌材料,乙方应遵守合同约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论