上海市眼镜店装修协议

上海市眼镜店装修协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章眼镜店装修范围和内容2.1装修范围2.2装修内容2.3装修标准和质量要求第三章装修费用3.1装修费用预算3.2费用支付方式3.3费用结算时间第四章装修工期4.1工期计划4.2工期延误责任4.3工期提前完成奖励第五章施工单位责任5.1施工质量保证5.2施工安全责任5.3施工材料质量要求第六章甲方（眼镜店）的权利和义务6.1甲方提供的条件6.2甲方协助事项6.3甲方监督权第七章乙方（施工单位）的权利和义务7.1乙方施工义务7.2乙方保密义务7.3乙方保修责任第八章合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除的程序第九章违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿方式第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼地点第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章其他约定12.1知识产权保护12.2保密协议12.3环境影响评估第十三章附件13.1装修设计方案13.2装修材料清单13.3施工进度计划第十四章签署页14.1甲方（眼镜店）签署页14.2乙方（施工单位）签署页14.3见证单位（如有）签署页合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.2合同标的本合同标的为乙方对甲方眼镜店进行装修的设计、施工及保修等服务；1.3合同签订地点和时间本合同于____年__月__日在____（地点）签订。第二章眼镜店装修范围和内容2.1装修范围本合同约定的装修范围包括：眼镜店门面、店内空间、展示柜、办公区等；2.2装修内容本合同约定的装修内容包括：装修设计、施工、装修材料采购、施工监理、验收等；2.3装修标准和质量要求乙方的施工应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。第三章装修费用3.1装修费用预算乙方向甲方提供详细的装修费用预算，包括材料费、施工费、监理费等；3.2费用支付方式甲方按照乙方的进度报告，分阶段支付装修费用；3.3费用结算时间本合同工程完工并经验收合格后，甲乙双方按照约定进行费用结算。第四章装修工期4.1工期计划乙方应按照甲方的要求，制定合理的工期计划，并报甲方审批；4.2工期延误责任乙方如因自身原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金；4.3工期提前完成奖励如乙方提前完成工程，甲方按照约定给予乙方奖励。第五章施工单位责任5.1施工质量保证乙方应保证施工质量，确保工程安全、环保、美观；5.2施工安全责任乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，做好施工现场的安全防护；5.3施工材料质量要求乙方应按照合同约定的材料标准进行采购和使用，保证材料质量。第六章甲方（眼镜店）的权利和义务6.1甲方提供的条件甲方应按照合同约定，为乙方提供施工场地、水电等施工条件；6.2甲方协助事项甲方应协助乙方办理相关施工手续，提供必要的施工资料；6.3甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出合理化建议。第八章合同的变更和解除8.1变更条件本合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，甲乙双方可协商一致进行变更；8.2解除条件双方同意解除合同的，可以协商解除本合同；8.3变更和解除的程序合同变更或解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。第九章违约责任9.1甲方违约责任甲方如未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；9.2乙方违约责任乙方如未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；9.3违约赔偿方式违约方应按照实际损失向守约方支付赔偿金。第十章争议解决10.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼；10.2仲裁机构双方也可以约定仲裁机构进行仲裁；10.3诉讼地点诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；11.2合同终止条件本合同履行完毕，双方权利义务终止；11.3合同解除条件合同解除的条件按照第八章的约定执行。第十二章其他约定12.1知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果；12.2保密协议双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息，应予以保密；12.3环境影响评估乙方应按照相关法律法规，进行环境影响评估，确保施工过程中的环境保护。第十三章附件13.1装修设计方案附件一：装修设计方案及相关图纸；13.2装修材料清单附件二：装修材料清单及品牌规格；13.3施工进度计划附件三：施工进度计划及关键节点。第十四章签署页14.1甲方（眼镜店）签署页（甲方签署页）14.2乙方（施工单位）签署页（乙方签署页）14.3见证单位（如有）签署页（见证单位签署页）多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：设计变更1.1甲方有权根据实际需求对设计方案进行变更，乙方应予以配合；1.2甲方提出的设计变更，乙方应在收到变更通知后10个工作日内提出相应方案；1.3设计变更导致的额外费用，双方应协商解决。附加条款二：施工进度调整2.1甲方因特殊情况需要调整施工进度，应提前通知乙方；2.2乙方接收到进度调整通知后，应尽快调整施工计划，并通知甲方；2.3因甲方原因导致施工进度调整，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。附加条款三：材料品牌及质量3.1甲方对装修材料品牌及质量有特殊要求，应在合同中明确；3.2乙方应按照甲方的要求采购材料，并提供材料合格证明；3.3如乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方承担相应责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：技术咨询与培训4.1乙方应在施工过程中为甲方提供技术咨询与指导；4.2乙方应在工程完工后为甲方提供必要的技术培训；4.3技术咨询与培训的费用，包含在合同总价内。附加条款五：工程质量保修5.1乙方应对施工质量承担保修责任；5.2保修期限自工程验收合格之日起计算，最长不超过2年；5.3保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到维修通知后7个工作日内进行修复。附加条款六：知识产权保护6.1乙方保证施工过程中使用的图纸、设计等不侵犯他人的知识产权；6.2如乙方使用他人的知识产权，应事先取得相关权利人的授权；6.3如乙方侵犯他人的知识产权，甲方有权要求乙方承担相应责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：中介费用7.1第三方中介参与本合同的签订与履行，应向甲方和乙方明确中介费用；7.2中介费用应在合同总价中单独列明，并在支付方式中予以明确；7.3中介费用的支付，应在合同约定的支付时间内完成。附加条款八：中介的责任与义务8.1第三方中介应保证合同的合法性与有效性，如因中介原因导致合同无效，中介应承担相应责任；8.2中介应协助甲方和乙方履行合同，包括但不限于协调双方关系、处理争议等；8.3中介不得干预甲乙双方的正常经营活动，不得侵犯甲乙双方的商业秘密。附加条款九：中介的解除与终止9.1甲乙双方如需解除或终止与中介的合作关系，应签订书面协议；9.2解除或终止合作关系后，中介应立即停止干预合同的履行；9.3解除或终止合作关系后，中介不得要求甲方和乙方支付任何费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案及相关图纸2.装修材料清单及品牌规格3.施工进度计划及关键节点4.知识产权证明文件5.保修条款明细6.进度调整通知模板7.设计变更通知模板8.材料质量合格证明9.技术咨询与培训记录10.工程质量保修合同11.中介费用支付证明12.中介责任与义务协议13.中介解除与终止合作协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付装修费用未提供施工条件和协助事项未按约定时间接受工程验收2.乙方违约行为：未按约定时间完成施工施工质量不符合约定标准未按约定采购和使用材料3.第三方中介违约行为：未按约定提供中介服务干预甲乙双方正常经营活动侵犯甲乙双方商业秘密三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定完成各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.工期延误：施工进度超过合同约定的时间。4.设计变更：在合同履行过程中，因特殊情况需要对设计方案进行修改。5.知识产权：作品的著作权、专利权、商标权等法律保护的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：Solution:协商确定合理的工期计划，乙方按计划施工，甲方提供必要协助。2.材料质量问题：Solution:乙方更换不符合标准的材料，提供合格证明，甲方监督材料验收。3.设计变更导致费用增加：Solution:双方协商确定变更费用