2024施工合同示范文本 上海市养老服务合同示范文本(机构版)

合同编号：__________鉴于甲方为履行合同的权利义务，经双方友好协商，就甲方养老服务项目委托乙方施工建设事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3项目规模：________________1.4项目内容：________________第二条甲方权利与义务2.1甲方应按照约定的时间和要求，向乙方提供施工场地，确保乙方能顺利进行施工。2.2甲方应负责办理项目所需的各项审批手续，并将审批结果通知乙方。2.3甲方应对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合合同约定。2.4甲方应按合同约定支付工程款项。第三条乙方权利与义务3.1乙方应按照约定的标准和质量要求，完成施工任务。3.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全规范进行施工，确保施工安全。3.3乙方应按合同约定提交施工进度报告，并及时调整施工计划以满足甲方需求。3.4乙方应妥善保管甲方提供的施工场地，确保场地设施完好无损。第四条合同价格与支付4.1双方确认，本合同施工项目的总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照合同约定的付款节点和比例，向乙方支付工程款项。4.3乙方开具符合国家法律法规规定的发票，甲方按约定时间支付款项。第五条工期5.1双方确认，本合同施工项目的工期为____个月。5.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。5.3甲方如提前要求完工，乙方应根据实际情况向甲方提出书面意见，并征得乙方同意后调整施工计划。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律法规，双方应保证合同内容的合法性。解决办法：在合同中明确声明遵守相关法律法规，并在签订合确认双方已了解并遵守相关法律规定。2.双方应确保提供的资料和信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。解决办法：在合同中加入声明条款，要求双方提供真实信息，并在合同签订后进行核实。3.合同价格、付款方式和工期等关键条款需双方充分沟通，达成一致。解决办法：在合同中详细列明价格、付款方式和工期等条款，并由双方共同确认。4.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，如有变更，应书面协商一致。解决办法：在合同中明确约定变更程序，包括书面协商、签字确认等步骤。5.合同履行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法解决。解决办法：在合同中加入争议解决条款，明确协商和诉讼等解决争议的方式和程序。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担一定权利和义务的一方。解释：甲方通常是指委托人、发包人或业主，在合同中承担一定的责任和权利。2.乙方：指合同中承担一定义务的一方。解释：乙方通常是指承包人、施工方或服务提供方，在合同中承担完成特定任务或提供服务的义务。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。解释：合同履行包括按照约定的时间、质量、标准完成工作或提供服务，以及支付价款、履行审批手续等。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定，应支付给对方的金钱。解释：违约金是违约责任的一种形式，用于补偿因违约行为造成的损失。5.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。解释：争议解决旨在维护合同双方的合法权益，确保合同的顺利履行。应用场合：1.上海市养老服务合同示范文本(机构版)适用于养老服务提供商与养老服务接受者之间的合同签订。2.适用于各类施工合同，包括但不限于建筑工程、装修工程、基础设施建设等。补充条款：1.服务内容细化：详细描述服务的具体内容、服务时间、服务人员等。2.服务质量保证：明确服务提供商的质量标准，以及服务质量不符合约定时的处理方式。3.费用支付方式：详细说明费用的支付时间、支付方式、支付金额等。4.违约责任：具体列举违约行为，以及违约时的赔偿责任。5.争议解决：明确争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.施工图纸或设计方案：详细描述施工项目的具体设计要求。2.施工计划：包括施工进度、施工人员、施工材料等。3.费用预算：