二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1383

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」383

1.题型：单选题

实行开工报告审批制度的建设工程，对开工报告审查的内容中与颁发施工许可证的

工程不同的是（）。

A资金到位情况

B投资项目市场预测情况

C设计图纸是否满足施工要求

D现场条件是否三通一平等

答案

B

2.题型：单选题

关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。[2015]A

依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办办理招标事宜

B

招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得

批准C

招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需

要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。

考点：履行项目审批手续。

3.题型：单选题

根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接

受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月[2015]A

12B

IOC

8D

6

考占

-J八、、

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

工伤医疗的停工留薪期

考点：工伤医疗的停工留薪期

4.题型：单选题

某合同未约定保修期。工程竣工交付使用后二年半，由于给水管道破裂造成该工程

直接损失10万元；原承包商接建设单位通知后及时赶来修理，维修费用5万元，

则（）。

A建设单位承担直接损失10万元，承包商承担维修费用5万元

B建设单位和承包商各承担7.5万元

C直接损失10万元和维修费用5万元均由建设单位承担

D直接损失10万元和维修费用5万元均由承包商承担

答案

C

解析

5.题型：多选题

下列关于共同体承包工程的表述中，正确的有（）。

A共同体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程

B共同体各方对承包合同的履行负连带责任

C如果出现赔偿责任，建设单位只能向共同体索赔

D共同体承包工程不利于规避承包风险

E共同体成员结成非法人联合体承包工程

答案

A,B,E

解析

共同体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任，如果出现赔偿

责任，建设单位有权向其任何一方请求赔偿，被请求方不得拒绝。止匕外，共同体承

包有利于成员之间的优势互补，能有效规避承包风险。因此，本题的C、D选项错

误，B、E为正确选项。

6.题型：单选题

关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性

标准的限制

C工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行

政主管部门确定后，可作为强制性条文

D工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的

限制

答案

C

解析

工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公

共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反

国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。

7.题型：单选题

根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期

限劳动合同。*

A5年

B3年

C2年

D1年

答案

C

8.题型：多选题

下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B采购人的全资子公司能够自行建设的

C需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D只有少量潜在投标人可供选择的项目

E已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

答案

A,C,E

解析

《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊

情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者

专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特

许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工

程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情

形。

9.题型：单选题

承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500t,由于施工内容的调整变化，发包人通知

承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额.交货期到达，供应商将

500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是

().

A供应商应承担由此给承包人造成的损失

B承包人可根据实际情况部分接受货物

C由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D如承包人拒绝接受钢材，应承担违约责任

答案

D

10.题型：单选题

《绿色施工导则》规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达

到材料损耗率比定额损耗率降低（）。A

15%B

20%C

25%D

30%

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

《绿色施工导则》进一步规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内

容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。

考点：节材与材料资源利用

11.题型：多选题

《绿色施工导则》对节能措施作出了规定，下面属于该规定的是（）.

A制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率

B优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具

C施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

D照明设计以满足最低照度为原则

E根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能，地热等可再生能源

答案

A,B,C,E

12.题型：单选题

某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不

能包括（）。A

罚款B

吊销许可证C

责令停产停业D

行政处分

考点

2Z201093建设工程行政责任的种类及承担方式

解析

行政处罚的种类：警告；罚款；没收违法所得，没收非法财物；责令停产停业；5.

暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；6.行政拘留；7.法律、行政法规规定的

其他行政处罚。

考点：行政处分。

13.题型：单选题

下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）=[2013]A

超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B

以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程C

子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程D

分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

考点

2Z202024违法行为应承担的法律责任

解析

《建筑法》第26条规定：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围

或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形

式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽

工程。《建设工程质量管理条例》第25条规定：禁止施工单位超越本单位资质等

级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单

位或者个人以本单位的名义承揽工程。A项错误，B、C项属于允许其他单位或者

个人以本单位的名义承揽工程；D项正确。解答本题时应明确的是：子公司属于独

立法人，而分公司不属于法人，分公司属于法人（总公司）的一部分，故D项正

确。

考点：企业申请办理资质违法行为应承担的法律责任。

14.题型：单选题

投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。

A由工商行政管理机关吊销营业执照

B取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D由招标行政主管部门责令改正并处罚金

答案

D

15.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。

A自撤销后无效

B申请撤销时无效

C自始无法律约束力

D合同有效

答案

C

16.题型：单选题

施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）.

A发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C发包人需要与承包人协商一致.签订提前竣工协议

D发包人与承包人需要针对此工程另订协议

答案

C

17.题型：多选题

在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有

（）O

A屋面防水工程为5年

B给排水管道为2年

C供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E设备安装和装修工程为5年

答案

A,B,C,D

18.题型：单选题

某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的()。

A按照设计图纸改动电器线路布置

B按照建设单位要求将原门洞口扩大

C按照设计单位要求对结构梁进行加固

D按照监理单位要求做防水层蓄水试验

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》规定，房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动

房屋建筑主体和承重结构。

19.题型：单选题

某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院按照卫生院选定的设备

和生产厂家购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院

()oA

享有受买人的权利但不承担买受人的义务B

向该卫生院承担该设备的瑕疵担保C

既为出租人，又为买受人D

承担该设备的维修义务

考占

2Z204035融资租赁合同的法律规定

解析

出租人身份的二重性。

考点：融资租赁合同的法律规定

20.题型：单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构

安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取

样数量的（）。

A20%

B25%

C30%

D40%

答案

C

21.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设

备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是（）o

A未经检验的，不得用于工程上

B检验不合格的，应当重新检验，直至合格

C检验要按规定的格式形成书面记录

D检验要有相关的专业人员签字

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》第二十九规定：”施工单位必须按照工程设计要求、

施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检

验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”

显然，选项A、C、D符合规定，选项B不符合规定。

22.题型：单选题

下列关于法的形式与效力说法错误的是0。

A宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保证公民权力

B宪法也是建设法规的最高形式

C法律分为基本法律和一般法律

D行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件

答案

D

解析

国务院根据宪法和法律制定行政法规

23.题型：多选题

按照《行政诉讼法》的规定，人民法院作出的一审判决可以有（）o

A维持原判

B撤销原判

C履行判决

D变更判决

E依法判决

答案

A,B,C,D

解析

按照《行政诉讼法》的规定，人民法院作出的一审判决可以有维持原判、撤销原

判、履行判决、变更判决。

24.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为的，责令限期改正；逾

期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。

A使用未经验收的施工起重机械

B在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡

C在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有在城市市区内的建设工程的施

工现场未实行封闭围挡行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并

处5万元以上10万元以下的罚款。

25.题型：单选题

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长

不得超过（）个月。

A1

B2

C3

D6

答案

D

解析

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最

长不得超过6个月。

26.题型：单选题

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，作为消防安全重点单位的施工

单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为（）.

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

B

27.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标

志。

A施工现场入口处

B项目管理人员办公室内

C员工宿舍内

D施工起重机械处

E电梯井口

答案

A,D,E

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起

重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁

口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明

显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

28.题型：单选题

对于可预见性原则，说法错误的是（）。A

如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿B

只有违约所造成的损害是违约方在订约时可以预见的情况下方能认为损害结果与违

约行为之间具有因果关系C

违约损害结果和违约行为之间有因果关系方才应当对这些损害承担赔偿责任D

赔偿损失可以超过违反合同一方订立合同时预见到的违反合同可能造成的损失

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能

造成的损失。

考点：赔偿损失的可预见性原则

29.题型：单选题

在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）.

A法律形式

B法律体系

C法律规范

D法律部门

答案

D

30.题型：多选题

施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有

（）O

A总承包合同中约定分包的内容

B建设单位指定分包人

C总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D劳务分包合同由建设单位确认

E总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

答案

A,C

解析

总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得

认可。这种认可应当依法通过两种方式：（1）在总承包合同中规定分包的内容；

（2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。需要

说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，”建设单位不得

直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出

拒绝或者采用的选择。

D选项错误，选项与题干无关。题干问的是分包的认可方式，只有两种，一种约

定，一种同意，其他选项都没有关系。同时，D选项说法有歧义，在行业规定及工

程实践中，劳务分包无需建设单位同意。《中华全国律师协会律师办理建设工程法

律业务操作指引》（中华全国律师协会发布）的第128条第二款规定，"施工总承

包人作为劳务分包合同发包人，施工总承包人分包劳务工程无需合同约定或建设单

位同意。"

31.题型：单选题

下列选项中，除（）以外都视为投标人串通投标.

A不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制

B不同投标人的报价呈规律性差异

C不同投标人的投标保证金从同一个账户转出

D投标人以他人名义投标

答案

D

32.题型：单选题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争

议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判

定该合同无效。则此合同自（）无效。

A4月1日

85月1日

C5月20日

D6月30日

答案

A

解析

根据无效合同的特征，无效合同自订立之时就不具有法律效力，故A选项正

确。

33.题型：单选题

依据《消防法》有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当

履行的消防安全职责的是（）.

A制定灭火和应急疏散预案

B设置消防安全标志

C对建筑消防设施必须每两年全面检测一次

D保障疏散通道畅通

答案

C

34.题型：单选题

从事房屋建筑、市政基础设施建设以及建筑物拆除等施工单位，应当向（）备案。

A建设主管部门

B环保主管部门

C规划主管部门

D监管扬尘污染防治主管部门

答案

D

解析

从事房屋建筑、市政基础设施建设以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督

管理扬尘污染防治的主管部门备案。

35.题型：单选题

物权包括所有权、（）和担保物权。

A占有权

B使用权

C处分权

D用益物权

答案

D

解析

物权包括所有权、用益物权和担保物权。

36.题型：单选题

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上

诉，则下列错误的是（）。

A甲为上诉人

B甲应在判决之日起I5日内上诉

C甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

答案

C

37.题型：单选题

会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定，为本单位全部职

工或者雇工（）A

缴纳工伤保险费B

缴纳意外伤害险费C

缴纳建设工程一切险费用D

缴纳安装工程一切险费用

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定，为本单位全部职

工或者雇工缴纳工伤保险费。

考点：工伤保险的规定

38.题型：单选题

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。A

报废B

登记C

更新D

淘汰

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。

考点：使用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定

39.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知

（）。

A建设单位和监理单位

B建设单位和建设工程质量监督机构

C监理单位和勘察设计单位

D监理单位和建设工程质量监督机构

答案

B

40.题型：单选题

隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注

册，并给予警告，申请人（）不得再次申请注册。A

1年内B

2年内C

3年内D

4年内

考点

2Z202035违法行为应承担的法律责任

解析

隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注

册，并给予警告，申请人I年内不得再次申请注册。

考点：建造师执业活动中违法行为应承担的法律责任。

41.题型：单选题

根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A厂房

B可转让的专利权

C生产原材料

D公立幼儿园的教育设施

答案

D

42.题型：单选题

根据《中华人民共和国合同法》规定，下列可以作为保证人的是（）。A

高等院校B

国家机关C

社会团体D

公民

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

《中华人民共和国担保法》规定国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构

不可以作为保证人。保证人资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公

民，可以作为保证人。故公民可以作为保证人。答案为D。

考点：保证人资格。

43.题型：单选题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，建筑企业新职工上

岗前至少获得（）的安全培训I。A

12学时B

22学时C

32学时D

42学时

考点

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工

先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至

少20学时的再培训。

考点：进入新的岗位或者新的施工现场前的安全生产教育培训

44.题型：单选题

下列招标人的行为中合法的是（）。

A招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件

D依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

答案

C

解析

A错误，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

B错误，招标人不得限定或指定特定的专利、品牌、原产地或供应商。

C有争议，招标人不得以特定行政区域或者特定行业业绩、奖励作为加分条件，但

是并不代表招标人可以以非特定行业的奖励作为加分条件。

D错误，招标人不得非法限定潜在投标人的所有制形式。

45.题型：单选题

关于危大工程安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。

A由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B建设单位应当结合危大工程专项施工方案对危大工程施工实施专项巡视检查

C对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察

资质的单位进行监测

D对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位、监理单位应当组织相关人员进行

验收

答案

c

46.题型：单选题

某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与

承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方

对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据.

A备案的建设工程施工合同

B补充协议

C重新商定合同

D当地建设行政主管部门发布的计价方法

答案

A

解析

本题中的备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白合同”，依据《最高人民

法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称"《解

释》”）第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备

案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根

据.因此，本题选A

47.题型：单选题

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算

款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可

以采取的处理方式是（）。

A发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

答案

D

解析

根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应

在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以

催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支

付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工

程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款

优先受偿。故D选项正确。

48.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬

补助金为（）o

A6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C6个月的职工本人工资

D12个月的职工本人工资

答案

A

解析

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧

葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

49.题型：多选题

关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。

A承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日

为竣工日期

B建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日

期

D工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之

日为竣工日期

E工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

答案

A,B,C

解析

实际竣工日期的确定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日

为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用

的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

50.题型：多选题

下列情形中，用人单位可与劳动者终止劳动合同的有（）。

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

B劳动者失踪的

C用人单位被依法宣告破产或被吊销营业执照的

D劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的

E劳动者因工致残被鉴定为7级至10级伤残、劳动合同期满的

答案

A,C,E

51.题型：多选题

施工项目专职安全生产管理人员应当履行的职责包括（）。

A对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

B对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

C依法报告生产安全事故情况

D负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录

E编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

答案

A,B,C,D

52.题型：单选题

下列劳动合同中，属于无效劳动合同的是（）.

A李某急于就业，不得已以低于当地平均工资的劳动报酬与用人单位签订了劳动合

同

B甲企业与王某订立的劳动合同，约定王某应自己办理社会保险

C乙企业与张某签订的劳动合同，双方签字的时间不一致

D赵某与用人单位签订的劳动合同未向劳动行政部门备案

答案

B

53.题型：多选题

某施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给B材料供应

商，随后施工单位索要回货款支付给A供应商。关于本案中债的性质，下列说法

中正确的有（）o

A向A供应商支付货款属于合同之债

B向B供应商支付货款属于合同之债

CA、B供应商之间原本没有债的关系

DB供应商获得货款形成无因管理之债

EB供应商获得货款形成不当得利之债

答案

A,C,E

54.题型：单选题

职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能

力鉴定.根据《工伤保险条例》的规定.工伤职工劳动能力鉴定结论应由（）做出.

A用人单位

B医疗卫生专家组

C市级劳动能力鉴定委员会

D社会保险行政部门

答案

C

解析

劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委

员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

设区的市级劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请后，应当从其建立的医疗卫

生专家库中随机抽取3名或者5名相关专家组成专家组，由专家组提出鉴定意见。

设区的市级劳动能力鉴定委员会根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力鉴定

结论；必要时，可以委托具备资格的医疗机构协助进行有关的诊断。设区的市级劳

动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定

结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论

应当及时送达申请鉴定的单位和个人。

55.题型：多选题

下列行为中，属于招标人违法行为的有()。【2015】A

招标人与投标人就投标方案进行谈判的B

招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C

招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D

招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E

招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

考占

2Z203016违法行为应承担的法律责任

解析

招标人与投标人串通的情形

考点：违法行为应承担的法律责任。

56.题型：多选题

从业人员在安全生产活动中的义务包括()O

A正确佩戴和使用劳动防护用品

B掌握本岗位工作所需的安全生产知识

C制定安全生产事故的处理程序

D绝对服从作业指挥

E发现事故隐患立即向新闻媒体披露

答案

A,B

57.题型：多选题

甲施工企业项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法

中正确的是（）。A

乙有撤销权B

丙有催告权C

构成表见代理D

甲有追认权E

该买卖行为有效

考占

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

本题属于无权代理，不满足表见代理构成条件。行为人没有代理权、超越代理权或

者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发

生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代

理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤

销应当以通知的方式作出。

考点：无权代理与表见代理。

58.题型：单选题

不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是（）。

A发生了违约行为

B非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定

C非违约方需证明违约方主观上具有过错

D违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由

答案

c

59.题型：多选题

延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间

没有约定或约定不明的，可以根据以下（）时间作为应付款时间。

A建设工程实际交付的，为交付之日

B建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

C建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日

D建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日

E建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日

答案

A,B,C

60.题型：单选题

关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

C仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决

D仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

答案

B

解析

仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能

向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。仲裁

委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定

范围的其他争议事项无权仲裁。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者

无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人申请

执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管

辖。

61.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。*

A自撤销后无效

B申请撤销时无效

C自始无法律约束力

D合同有效

答案

C

解析

《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分

无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

62.题型：单选题

某施工单位安全生产设施不符合国家规定，造成3人死亡多人重伤，应认定为（）.

A工程重大安全事故罪

B重大劳动安全事故罪

C重大责任事故罪

D重大伤亡事故罪

答案

B

63.题型：多选题

《建筑法》规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承

担的法律责任包括（）。

A责令改正，处以罚款

B情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C吊销营业执照，退出建筑市场

D对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

E构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案

A,B,D,E

64.题型：单选题

下列关于租赁合同法律规定的表述中，正确的是（）.

A租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

B如果第三人对租赁物主张权利，承租人可要求减少租金

C在租赁期内，承租人可自主转租

D租赁合同为双方合同

答案

D

65.题型：多选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施

工单位不良行为认定标准的有（）。

A资质不良行为认定标准

B承揽业务不良行为认定标准

C工程质量不良行为认定标准

D企业注册不良行为认定标准

E工程安全不良行为认定标准

答案

A,B,C,E

解析

施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类：（一）资质不良行为认定标

准（二）承揽业务不良行为认定标准（三）工程质量不良行为认定标准（四）工程

安全不良行为认定标准（五）拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准。

66.题型：多选题

出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有（）。A

生产（制造）许可证B

检测合格证明C

完整的技术档案D

产品合格证E

产权证

考点

2Z206054机械设备等单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具

有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具

及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出

租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

考点：出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任

67.题型：单选题

甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行

施工，受到有关部门查处。有关部门对甲的正确处理方式是（）。A

允许其继续施工，限期补办延期手续B

允许其继续施工，但处以50万元罚款C

责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以

下罚款D

责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款

考点

2Z206013违法行为应承担的法律责任

解析

原文是根据《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证有效期为3

年”，期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手

续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款，故本题应选C。

考点：安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动应承担的法律责

任

68.题型：多选题

建设工程债产生的根据有（）。A

合同B

侵权C

不当得利D

公正E

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

原文是建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公

证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有

法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。虽然，公证制度是国家

司法制度的组成部分，但是，它并不产生债的关系。因此，正确选A、B、C、E。

考点：建设工程债的产生。

69.题型：单选题

下列对工程验收违法行为应承担法律责任的表述中，错误的是（）。

A建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的，不得组织竣工验收

B依法应进行消防验收的工程，未经消防验收或消防验收不合格的，责令停止施

工，并处3万元以上30万元以下罚款

C分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环保设施应在试生产之日起的3

个月内验收

D不符合节能标准的建设工程已经建成的，不得销售或使用

答案

C

70.题型：单选题

施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任

何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（）。*

A犯罪行为发生之日

B刑罚执行完毕之日

C案件移送审查之日

D刑事判决生效之日

答案

B

71.题型：多选题

某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下

列做法正确的是（）。*

A禁止一切夜间施工作业活动

B因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准

C建设工程开工前必须公告附近居民

D应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施

E在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告

答案

B,C,D,E

72.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水

要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）。

A6个月

B12个月

C36个月

D60个月

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限

为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定

的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面

的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给

排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方

约定。

73.题型：单选题

()是基于投保人的利益为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法

收取佣金的机构。A

保险代理人B

保险经纪人C

被保险人D

保险受益人

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

保险经纪人是基于投保人的利益为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并

依法收取佣金的机构。

考点：保险代理人和保险经纪人。

74.题型：多选题

某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设

控制地带由()来划定。

A省文物行政主管部门

B市文物行政主管部门

C省城乡规划行政主管部门

D市城乡规划行政主管部门

E国家文物局

答案

A,C

解析

根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经

省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主

管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

75.题型：单选题

照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

B

解析

《绿色施工导则》对施工用电及照明分别做出规定，照明设计以满足最低照度为

原则，照度不应超过最低照度的20%,故选项B正确。

76.题型：单选题

当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是

（）o*

A建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D分包单位对分包工程负总责

答案

C

77.题型：多选题

某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托合

同》。该房地产开发公司的义务主要体现在（）。

A预付处理委托事务的费用

B受托人完成委托事务的，应向其支付报酬

C及时提交完成委托事务报告

D按指示处理委托事务

E受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失

答案

A,B,E

解析

房地产开发公司作为委托人，其主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。

即预付处理委托事务的费用；受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬；

受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求

赔偿损失。故选项A、B、E正确。

78.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

A特级、一级、三级

B特级、一级、二级

C甲级、乙级、丙级

D施工总承包、专业承包和施工劳务

答案

D

解析

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承

包和施工劳务三个序列。

79.题型：单选题

关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。*

A联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围

承揽工程

C联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围

承揽工程

答案

C

80.题型：单选题

下列工程建设相关法规，属于民法的是（）

A建筑法

B合同法

C安全生产法

D环境保护法

答案

B

81.题型：单选题

合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容

方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《合同法》其他相关规定执

行。三种方式的先后顺序是（）o

A①②③

B③②①

C②①③

D②③①

答案

C

82.题型：多选题

建设工程施工合同中，发包人的主要义务有（）。

A提供必要的施工条件

B现场安排监理工程师

C及时检查隐蔽工程

D支付工程价款

E及时协调、处理与承包商的纠纷

答案

A,C,D

83.题型：多选题

招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况

有（）

A中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B中标候选人未缴纳履约保证金

C中标候选人放弃中标

D中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

答案

A,D,E

84.题型：单选题

合同中权利义务一并转让的关键条件是（）.

A转让人与承受人达成合同转让协议

B原合同必须有效

C原合同必须为双务合同

D符合法定程序

答案

A

85.题型：多选题

下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。*

A社会保险

B试用期

C保守商业秘密

D补充保险

E休息休假

答案

B,C,D

86.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中•正

确的是（）。

A监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任

B未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C监理工程师可依法发布有关指令

D施工监理只能采用旁站监理方法

答案

A

87.题型：单选题

建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括（）。

A施工承包合同

B设计文件

C《建筑法》

D设计承包合同

答案

D

解析

工程监理的依据包括：①法律、法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法

律、法规的规定；②有关的技术标准，技术标准分为强制性标准和推荐性标准；③

设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据；④建设工程承包合同，

建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。

88.题型：单选题

（）在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产

许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证额，不得颁发施工许可证。A

建设单位B

施工单位C

建设主管部门D

安全主管部门

考点

2Z206012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

解析

建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安

全生产许可证