二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1244

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」244

1.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工

作的意见》要求的是()。A

公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B

在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C

新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D

扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

考占

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得

进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，严格

分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改

建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。

考点：施工现场的消防安全要求

2.题型：单选题

根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列关于检测机构的说法错误的是

()。

A检测机构不得转包检测业务

B工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构

C检测机构不得与建设单位有隶属或者其他利害关系

D检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

答案

C

解析

答案C

《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构不得与行政机关，法律、法规授权

的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、

监理单位有隶属关系或者其他利害关系。故C项表述错误。

3.题型：单选题

根据《民法通则》，关于代理的说法正确的是（）。

A代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B代理人可以超越代理权实施代理行为

C被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

答案

A

4.题型：单选题

（）是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自

觉为他人管理事务或提供服务。A

合同B

侵权C

不当得利D

无因管理

考占

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，

自觉为他人管理事务或提供服务。

考点：无因管理。

5.题型：单选题

下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（）。A

买卖合同属于单务合同B

当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C

买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D

买卖合同是一种转移财产处置权的合同

考占

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

买卖合同具有以下法律特征：（1）买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D

错；（2）买卖合同是有偿合同。（3）买卖合同是双务合同。选项A错；（4）买卖合同是

诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物

为合同的成立要件。选项C对；当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无

关。选项B错；本试题答案选C。

考点：买卖合同的法律特征

6.题型：多选题

根据《劳动合同法》，有下列情形用人单位提前30天书面通知劳动者本人后可以解

除劳动合同的有（）.

A劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

B劳动者非因工负伤,在规定的医疗期内的

C劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的

D劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位.仍不能胜任工作的

E劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当

事人协商不能就变更劳动合同达成协议

答案

A,D,E

7.题型：单选题

自坍塌事故发生之日起（）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补

报。A

5日B

7日C

15日D

30日

考占

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

《生产安全事故报告和调查条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补

报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补

报。

考点：事故补报的要求

8.题型：单选题

投标人中标某建设工程项目，合同金额7000万元，则履约保证金额按规定应为

()=

A140万元

B350万元

C700万元

D1400万元

答案

C

解析

《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提

交。

《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的

10%o中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

9.题型：单选题

下列关于外资建筑企业资质审批与管理的说法中，正确的是().

A外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定

B外资建筑企业与其他企业联合承包工程.应按外资建筑企业资质等级的业务许可

范围进行

C外资建筑企业申请资质增项的,应按规定统一到国务院对外贸易经济行政主管部

门办理

D中外合资经营建筑企业.中方投资者为中央管理企业的,其资质由国务院建设行政

主管部门审批

答案

D

10.题型：单选题

某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格

后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5

日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申

请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防

工程的保修期始于2006年()。

人5月1日

85月5日

©5月8日

D5月15日

答案

D

解析

按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合

格之日。此处是指单位工程竣工验收，并非分包工程验收。

11.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足

()。

A已按规定审查合格

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

答案

A

解析

《建设工程施工许可管理办法》规定，申请领取施工许可证，应有满足施工需要

的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。故选项A正确。

12.题型：单选题

施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（）。

A事故发生的时间、地点以及现场情况

B事故中伤亡和下落不明人数

C已经采取的措施

D事故的原因、性质和事故责任

答案

D

13.题型：多选题

为了防治环境噪声污染，对在城市市区范围内行驶的机动车辆的说法正确的是

（）。

A机动车辆的消声器必须符合国家规定的要求

B机动车辆的喇叭必须符合国家规定的要求

C机动车辆须加强维修和保养

D机动车辆须保持技术性能良好

E机动车辆应安装、使用警报器

答案

A,B,C,D

解析

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内行驶的机动车辆的消声器和喇

叭必须符合国家规定的要求。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，

防治环境噪声污染。

14.题型：单选题

《大气污染防治法》规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的

信息，这些信息不包括（）。

A扬尘污染防治措施

B扬尘控制监管信息

C扬尘污染防治负责人

D扬尘监督管理主管部门

答案

B

15.题型：单选题

甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委

员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是（）。

A因双方完全自愿，故可以受理

B驳回申请，令双方补充协议后再申请

C交给人民法院处理

D不予受理

答案

D

16.题型：多选题

注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的应（）。

A责令停止执业3个月以上1年以下

B构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

C情节严重的，吊销执业资格证书

D3年内不予注册

E造成重大安全事故的，终身不予注册

答案

A,B,C,E

解析

注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月

以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全

事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

17.题型：单选题

乙公司明知甲公司经营部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备

采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该（）。

A由甲公司自行承担责任

B由乙公司自行承担责任

C由甲乙公司承担连带责任

D由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

答案

D

解析

此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人

造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。故选项D正确。

18.题型：多选题

我国知识产权的主体包括（）。A

著作权B

专利权C

商标专用权D

抵押权E

所有权

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

我国的知识产权包括著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技

成果权。

考点：知识产权的法律特征。

19.题型：单选题

根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资

料的期限为竣工验收后（）个月内。

Al

B3

C6

D12

答案

C

20.题型：单选题

根据《文物保护法》，下列对违法行为处理的方法中，正确的是（）。

A擅自迁移，拆除不可移动文物的，处以罚款

B亥1|划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处以

罚款

C擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

D亥1）划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

答案

B

解析

亥U划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志

的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。

21.题型：单选题

某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包

人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重需要拆除重建。9月17日

发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意

解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。*

A9月10日

B9月15日

C9月17日

D9月18日

答案

C

22.题型：单选题

施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双

方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的

道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()o

A相邻权

B地役权

C土地租赁权

D建设用地使用权

答案

B

解析

根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效

益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合

同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确答案为B。

23.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正

确的是()o

A监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任

B未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C监理工程师可依法发布有关指令

D施工监理只能采用旁站监理方法

答案

A

24.题型：单选题

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长

不得超过（）个月。

A1

B2

C3

D6

答案

D

解析

根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最

长不得超过6个月。

25.题型：多选题

与工程建设关系比较密切的刑事犯罪有（）。A

重大责任事故罪B

受贿罪C

重大劳动安全事故罪D

渎职罪E

工程重大安全事故罪

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

依据《刑法》规定，在建设工程领域常见的刑事犯罪有：工程重大安全事故罪、重

大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、串通投标罪。

考点：建设工程刑事责任的种类及承担方式。

26.题型：多选题

下列选项中，委托代理终止的情形有（）。

A代理期间届满或者代理事务完成

B代理人是非法人组织

C代理人死亡

D代理人丧失民事行为能力

E被代理人取消委托或者代理人辞去委托

答案

A,C,D,E

解析

《民法总则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（I）代理期间届满或

者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失

民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的

法人、非法人组织终止。

27.题型：单选题

下列关于用人单位经济性裁员的说法中，正确的是（）.

A经济性裁员为用人单位单方解除劳动合同

B经济性裁员应取得工会或全体职工同意

C经济性裁员方案应由劳动行政部门审批

D经济性裁员人数不得超过用人单位总人数的10%

答案

A

28.题型：单选题

《建筑业企业资质管理规定》中规定，（）负责全国建筑业企业资质的统一监督

管理。

A省级人民政府

B县级以上地方人民政府建设主管部门

C省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门

D国务院建设主管部门

答案

D

29.题型：多选题

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日

期的说法，正确的又（）。

A应当以鉴定合格日期为竣工日期

B鉴定期间为顺延工期的期间

C应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

D应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

答案

B,E

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法

释[2004]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情

形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日

期；（二）承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收

报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移

占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发

生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

30.题型：多选题

关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A法定代表人代表法人从事民事活动

B公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

C因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

D法人应当有法定代表人

E法定代表人为特别法人

答案

A,D

解析

依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定

代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章

程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表

人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照

法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

31.题型：单选题

某建设工程施工合同签订于2011年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别

为2011年3月10日和2012年10月1日，后工程于2012年10月20日竣工验收

合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须行使的时间期限是

()O

A2013年4月1日

B2013年10月1日

C2013年4月20日

D2013年10月20日

答案

C

解析

建设工程承包人行使优先权的期限是6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程

合同约定的竣工之日起计算。本题中虽然约定了竣工日期，但工程竣工验收合格之

日即2012年10月20日是实际的竣工日期，因此以该日期再加6个月。故选项C

正确。

32.题型：单选题

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出判决后，甲表示不服，准备上

诉，则下列错误的是()。

A甲为上诉人

B甲应在判决书送达之日起15日内上诉

C甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移

交原审人民法院

答案

C

解析

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上

一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。上诉状应当通过原审

法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉

的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

33.题型：单选题

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合（）的规定。

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省级人民政府

D国务院

答案

D

34.题型：单选题

软件著作权的归属，下列说法错误的是（）。A

由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作

开发者签订书面合同约定B

接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定C

无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有D

由国家机关下的任务开发的软件，著作权的归属于行使由项目任务书或者合同规定

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。

考点：软件著作权的归属。

35.题型：单选题

关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是:工程建设国家标准由

().

A由国务院工程建设行政主管部门批准并发布

B由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号

C由国务院标准化行政主管部门批准并发布

D由国务院工程建设行政主管部门审查并批准

答案

D

解析

《工程建设国家标准管理办法》第28条规定:"工程建设国家标准由国务院工程

建设行政主管部门审查批准，由国务院标准化行政主管部门统一编号，由国务院标准

化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布.”据此，正确答案为D.

36.题型：单选题

下列属于用人单位可以解除劳动合同，但应提前30天以书面形式通知劳动者本人

的情形是，劳动者()。

A非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作

B因工负伤并被确认丧失劳动能力

C因患职业病并被确认丧失劳动能力

D因工负伤，在规定的医疗期内的

答案

A

37.题型：单选题

下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A涉及国家安全、国家秘密的项目

B使用各级财政预算资金的项目

C使用企业事业单位自有资金的项目

D使用上市公司资金的项目

答案

B

38.题型：单选题

工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是（）的

机构。

A具有相应资质等级

B建设行政主管部门指定

C当地技术质量监督局认可

D质量监督站指定。

答案

A

39.题型：单选题

招标人应当自收到评标报告之日起（）公示中标候选人，公示期不得少于（）。

A

3日内，3日B

2日内，2日C

2工作日内，2工作日D

3工作日内，3工作日

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，公示中标候选人，公示期不得少于3

日。

考点：中标的法定要求。

40.题型：多选题

建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担

的损失有（）.

A因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失

B承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损

失

C发包方中途变更设计造成的损失

D发包方采购的材料经承包方验收入库后,工地出现偷盗造成材料损失

E发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

答案

A,B,D

41.题型：单选题

下列对于合同权利义务终止的说法正确的是（）。

A合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在

B合同权利义务终止是合同责任的终止

C合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力

D合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理

答案

A

42.题型：单选题

乙材料供货商误将本应该发给丙施工单位的钢筋，误发给了甲施工单位，甲单位对

乙材料供货商误发的钢筋进行了专人管理，并提供了材料保护，则（）可以要求

无因管理之债。A

乙对丙B

丙对甲C

甲对乙D

丙对乙

考坐上点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，

自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形

成了债的关系。

考点：无因管理;。

43.题型：多选题

某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工

减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。

A未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任

B承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D造成发包人损失的，承包人不承担责任

E承包人应当负责返修，费用由承包人承担

答案

B,E

44.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确

的是（）*

A监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D施工图深化文件是监理工作的主要依据

答案

B

45.题型：单选题

甲、乙、丙、丁四家施工企业组成联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的

责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失

赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币，下列关于

该损失赔偿的说法正确的是（）□[2012]A

招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币B

招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额C

招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿D

乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币

考点

2Z203022建设工程共同承包的规定

解析

共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违

约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出

现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒

绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应

赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。

考点：共同承包的责任。

46.题型：单选题

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。*

A一审程序包括普通程序和特殊程序

B必须以书面形式起诉

C原告必须与案件有直接利害关系

D提交起诉状的同时提交全部证据

答案

C

解析

《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接

利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实

和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉方式，应

当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。

47.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）应当对有关安全施

工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A

建设单位项目负责人B

总监理工程师C

施工单位负责项目管理的技术人员D

施工单位项目经理

考点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要

求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

考点：安全施工技术交底

48.题型：多选题

按照《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的规定，未取得资质证书承揽工程承

担的法律责任包括（）。

A予以取缔

B对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款

C一年内不得申请建筑业企业资质

D有违法所得的予以没收

E3年内不得申请建筑业企业资质

答案

A,B,D

解析

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程合同价款2%以上

4%以下的罚款；有违法所得的，予以没收。

49.题型：多选题

用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者

额外支付劳动者一个月工资的有（）。

A严重违反用人单位规章制度的

B劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事

由用人单位另行安排工作的

C严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的

D劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作

E劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当

事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

答案

B,D,E

解析

《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形

式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳

动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用

人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致

使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协

议的。

50.题型：多选题

根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A

土地所有权B

农村集体宅基地土地使用权C

学校教学楼D

正在建造的建筑物E

被扣押的房屋

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有

的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目

的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有

权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产。

考点：抵押物。

51.题型：多选题

无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。*

A申请提起诉讼

B申请参加诉讼

C提起反诉

D由法院通知参加诉讼

E申请提起公益诉讼

答案

B,D

52.题型：多选题

下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有（）.

A建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

B建立健全重大事故隐患治理督办制度

C及时发现并消除事故隐患

D如实记录事故隐患排查治理情况

E如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况

答案

A,C,D,E

解析

安全生产法》第38条规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治

理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.事故隐患排查治理情况应当

如实记录，并向从业人员通报.县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职

责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事

故隐患.因此A、c、D、E选项是生产经营单位应该作的工作.B选项是政府安全生

产监督管理部门应该做的工作.

53.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体

是（）。*

A施工企业

B建设单位

C建设行政主管部门

D建设工程质量监督机构

答案

B

54.题型：单选题

关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。*

A施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不

合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价

款的，不予支持

C施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工

程价款的，应予支持

D施工合同无效，且建设工程经经竣工验收不合格，修复后的建设工程验收合格，

发包人请求承包人承担修复的，不予支持

答案

A

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约

定支付工程价款的，应予支持。

建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处

理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

的.应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程

价款的，不予支持。

55.题型：多选题

某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的

（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。

A建设单位

B施工单位

C设计单位

D勘察单位

E监理单位

答案

C,D

56.题型：单选题

施工企业的消防安全责任人应是（）。

A施工企业负责人

B专职安全员

C专职消防安全员

D项目负责人

答案

A

57.题型：单选题

关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。*

A投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

答案

D

解析

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以

补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为

投标文件的组成部分。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金

的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投

标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

58.题型：多选题

关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。*

A检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署

B检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C检测机构不得与建设单位有隶属关系

D检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

答案

A,D

解析

检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法

律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情

况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当

单独建立检测结果不合格项目台账。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的

具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监

理单位有隶属关系或者其他利害关系。

59.题型：单选题

某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2012年8月5日前支

付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可

以在如下日期之前申请强制执行（）o

A2012年9月5日

B2013年2月5日

C2013年8月5日

D2014年8月5日

答案

D

解析

人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另

一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行，还须遵守申请

执行期限。申请执行的期间为两年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后

1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计

算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。故选项D正确。

60.题型：单选题

根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损

失，应担依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。[2015]A

人民法院B

人民政府C

建设行政主管部门D

安全生产监督管理部门

考点

2Z206044违法行为应承担的法律责任

解析

本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任。《安

全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失

的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制

执行。

考点：事故责任单位及主要负责人应承担的法律责任

61.题型：单选题

根据《建筑工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设

计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。*

A增加工程造价总额

B建筑主体和承重结构变动

C增加工程内部装修

D改变建筑工程局部使用功能

答案

B

62.题型：单选题

临时性工作岗位是指（）。

A存续时间不超过6个月的岗位

B主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位

C用工单位的劳动者因脱产学习原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替

代工作的岗位

D用工单位的劳动者因休假原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工

作的岗位

答案

A

解析

2014年1月人力资源社会保障部发布的《劳务派遣暂行规定》进一步规定，临

时性工作岗位是指存续时间不超过6个月酌岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务

岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学

习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。

63.题型：多选题

下列情形导致施工合同无效的有（）。[2012]A

施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B

某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C

施工企业不具有相应资质等级D

违反工程建设强制性标准订立施工合同E

以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益

考坐上点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

本题考查施工合同无效的情形。依据《合同法》第52条，合同无效的情形包括：

⑴一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；A选项正确；（2）恶意串

通，损害国家、集体或者第三人利益；B选项正确；（3）以合法形式掩盖非法目

的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。依据1987年实

施的《民法通则》，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意

思的情况下所为的民事行为无效。但1999年实施的《合同法》在合同民事行为领

域中放宽了这一要求。按其规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方

在违背真实意思的情况下订立的合同，并不当然无效，受损害方有权请求人民法院

或者仲裁机构变更或者撤销。C、D选项均属违反法律、行政法规的强制性规定的

情形，也被《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》界定为无效。

考点：无效合同的类型

64.题型：单选题

按照我国有关法律法规的规定，分包工程的发包人可以要求分包工程的承包人提供

分包工程的（）=

A投标担保

B履约担保

C付款担保

D维修担保

答案

B

解析

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》还规定，分包工程发包人可

以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包

人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发

包人应当提供。

65.题型：单选题

甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后到法院起诉，要

求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）o

A不予受理，因为已过了诉讼时效

B在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理

C应当受理

D不应当受理，因为本案过错难以分清

答案

C

解析

受理是是法院立案阶段，根据民事诉讼法的规定，只要符合起诉的条件法院都应

当立案受理。

66.题型：单选题

《危险化学品安全管理条例》规定,进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业.

施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位.

A1日

B3日

C5日

D7日

答案

D

67.题型：单选题

根据《招标投标法》的相关规定，当投标人少于（）个人的情况下，招标人应当

依法重新招标。

A5

B4

C3

D2

答案

c

解析

《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间

前.将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开

启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件

的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

68.题型：单选题

职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定,

应由（）承担举证责任。

A工伤职工

B用人单位

C社会保险行政部门

D第三方机构

答案

B

69.题型：单选题

检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（）。

A双方共同认可的检测机构

B原检测机构

C上级检测机构

D建设行政主管部门

答案

A

70.题型：多选题

施工单位必须按照()施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

A标准施工工艺

B合同约定

C施工技术标准

D工程设计图纸

E口头约定

答案

C,D

解析

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标

准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计

文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

71.题型：单选题

甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某

().

A不得解除劳动合同

B支付的工资不得低于合同约定的工资

C发给的工资不得低于单位所在地的最低工资标准

D工资不得低于本单位最低档工资

答案

C

解析

《劳动合同法》第39条和第40条规定有试用期中可解除合同的情形.根据《劳

动合同法实施条例》第15条的规定"劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗

位最低档工资或者不得低于劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地

的最低工资标准”.选项C是正确的.

72.题型：单选题

城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会

对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是（）0

A立项准备时

B建设前期

C建成后

D投入使用后

答案

B

73.题型：单选题

下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是（）。

A注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书

B注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书

C注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息

D注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文

档

答案

D

74.题型：单选题

关于节能的产业政策，下列说法错误的是（）.

A国家限制发展高耗能、高污染行业

B国家不鼓励企业制定严于国家标准的企业节能标准

C国家对落后的耗能过高的生产丁艺实行淘汰制度

D禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺

答案

B

75.题型：单选题

根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。

A凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

B凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

C凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

D凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

答案

A

76.题型：单选题

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日

作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处

罚决定，则说法正确的是（）

A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C施工单位只能向法院起诉

D施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

答案

C

77.题型：多选题

下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有（）。*

A建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D建设单位为偷税而订立的施工合同

E村民胁迫施工企业订立的供货合同

答案

A,C,E

78.题型：单选题

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔

偿损失等民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由（）依法

追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A

知识产权保护组织B

国家出版局C

政府相关管理部门D

著作权行政管理部门

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

对于著作权的保护，主要是民法保护。如果侵权行为同时损害公共利益的，可以由

著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，

并可处以罚款；情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复

制品的材料、工具、设备等；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选D

考点：建设工程知识产权的保护。

79.题型：单选题

自订立之时就不具有法律效力是（）。A

无效合同的特征B

可变更合同的特征C

效力待定合同的特征D

有效合同的特征

考点

2Z2040I4无效合同和效力待定合同的规定

解析

无效合同的特征是：1具有违法性；2具有不可履行性；3自订立之时就不具有法

律效力。

考点：无效合同

80.题型：单选题

某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于

是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业

便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是

（）oA

相邻权B

地役权C

土地租赁权D

建设用地使用权

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

原文是地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他

人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，

地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

考点：地役权。

81.题型：多选题

作为施工项目负责人的注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经

理，但下列选项中的（）情况例外。

A同一工程相邻分段发包或分期施工的

B因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的

C合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的

D因工作需要经工程发、承包双方协商同意的

E合同约定的工程验收合格的

答案

A,B,E

解析

《执业建造师执业管理办法（试行）》规定了A、B、E三种可以让注册建造师担

任“两个“建设工程项目施工负责人的例外情况，其中A选项实际上还是“同一工程”,B

选项“因非承包方原因”造成,E选项注册建造师实际上已尽了应尽的义务.此外，经建

设单位同意可以更换担任项目施工负责人的注册建造师，但不是同意他担任两个及

以上的项目施工负责人;C选项的工程项目尚未完工,显然也是错误选项。D选项属

于可以更换项目经理的情形。

82.题型：多选题

招标代理机构应当具备的条件有（）。

A有专职律师

B有相应的资金

C有相应的营业场所

D有符合规定的技术、经济等方面的专家库

E有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

答案

B,C,D,E

解析

如《招标投标法》规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相

关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备下列条件：（1）有从事招标代理业

务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；（3）

有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家

库。《招标投标法》还规定，从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其

资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。

83.题型：单选题

某住宅建筑工地夜间进行混凝土麓工作业，施工场界噪声经测试为708B,严重影响了

周围居民的休息.该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民.对此，下面

说法错误的是（）.

A施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定

B该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业

C该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值

D该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚

答案

C

84.题型：单选题

知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的（）。A

排他性B

双重属性C

期限性D

地域性

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。

考点：专有性。

85.题型：多选题

根据《民诉法》，起诉必须符合的条件有（）。

A原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B有明确的被告

C有具体的诉讼请求和理由

D事实清楚，证据确定充分

E属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

答案

A,B,C,E

86.题型：多选题

保证期内，（）应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担担保责任。

A债权人依法将主债权转让给第三人的

B债权人与债务人协议变更主合同的

C债权人许可债务人转让债务的

D债权人与债务人协议解除主合同的

E债权人与其他债务人签订合同的

答案

B,C

解析

在保证期间，①债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范

围内继续承担保证责任；②债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同

意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任；③债权人与债务人协议

变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承

担保证责任。

87.题型：单选题

在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（）。

A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

B评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名

C项目评标专家从招标代理机构专家库内的相关专家名单中随机抽取

D评标委员会成员由三人组成

答案

C

88.题型：单选题

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专

家论证会。A

安全监督管理机构B

建设单位C

监理单位D

施工单位

考点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

本题考查的是施工现场安全防护制度。

考