2024【包工包料建设工程施工合同】施工合同协议书

合同编号：__________第一条工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以确认。2.3合同价款支付方式如下：（1）甲方在合同签订后____个工作日内向乙方支付工程预付款人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。（2）工程进度达到____%时，甲方支付进度款人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付尾款人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限为____个月。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方如违反国家法律法规及工程质量标准，甲方有权要求乙方整改，并有权解除合同。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项：1.合同双方应确保所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述或隐瞒重要事实，应承担相应法律责任。解决办法：双方在签订合同前，对对方提供的信息进行核实，如有疑问，可要求对方提供相关证明文件。2.合同价款的支付和结算，应严格按照合同约定执行，如需变更，应经双方协商一致。解决办法：双方如有调整支付和结算方式的需求，应签订补充协议，明确调整内容。3.乙方应按照约定时间和质量标准完成施工，如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任。解决办法：乙方应严格按照施工计划和质量标准施工，如有违约行为，甲方有权要求乙方整改或解除合同。4.双方应保守合同中的商业秘密和机密信息，未经对方同意，不得向第三方披露。解决办法：双方在签订合明确保密内容和期限，如违反保密义务，违约方应承担违约责任。5.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.平等主体：指在合同关系中，具有平等法律地位的双方当事人，彼此之间不存在命令和服从的关系。3.民事权利义务：指合同双方在合同关系中依法享有的权利和承担的义务。4.合同的订立：指合同双方依法达成协议，明确双方权利义务关系的过程。5.合同的履行：指合同双方按照约定行使权利、履行义务的行为。6.合同的变更：指合同双方在合同履行过程中，对原合同内容进行修改或补充的行为。7.合同的解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。8.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并能为权利人带来经济利益的信息。9.机密信息：指合同双方在履行合同过程中产生的，需要保密的信息。10.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定，应承担的法律责任。11.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。2.适用于包工包料的施工合同，即乙方负责施工并提供所需材料。3.适用于甲方为工程项目业主，乙方为施工方的合同关系。补充条款：1.工程变更条款：规定工程变更时双方的责任、权益及变更程序。2.不可抗力条款：明确不可抗力事件的发生条件及双方的责任和义务。3.保险条款：规定乙方应购买的保险类型及保险责任范围。4.环境保护条款：明确施工过程中环境保护的要求和责任。5.安全生产条款：规定乙方在施工过程中的安全生产责任和要求。6.争议解决方式：明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。附件列表