商业办公综合楼建设工程合同三篇

商业办公综合楼建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主委托承包商进行商业办公综合楼的建设工程，双方经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：商业办公综合楼建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币____________元（大写：____________________元整），以下简称“总价”。2.2业主分期向承包商支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定阶段后，业主按照实际完成工程量的一定比例向承包商支付工程款；（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付合同总价的剩余比例作为尾款。三、工程进度与质量3.1承包商应按照双方约定的工期完成工程。具体工期要求如下：（1）土建工程：自合同签订之日起____个月内完成；（2）装修工程：自土建工程验收合格之日起____个月内完成；（3）安装工程：自装修工程验收合格之日起____个月内完成；（4）绿化工程：自安装工程验收合格之日起____个月内完成。3.2承包商应保证工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。3.3工程进度和质量的监督、检查和验收，双方可共同委托具有相应资质的第三方机构进行。四、安全生产与环保4.1承包商应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和业主的要求进行施工，确保施工现场安全。4.2承包商应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金计算方式如下：（1）逾期支付工程款的，违约金按逾期金额的日利率计算；（2）未按约定工期完成工程的，违约金按合同总价的一定比例计算。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________（注：以上合同，具体合同条款请根据实际情况和法律法规进行调整，签订合同时请务必谨慎。）《合同篇二》一、服务内容、数量、质量与费用1.1服务内容：乙方根据甲方的要求，商业办公综合楼建设工程的设计、施工、监理等服务。1.2服务数量：按照双方约定的工程规模和内容服务。1.3服务质量：乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。1.4服务费用：双方约定工程总价为人币____________元（大写：____________________元整），以下简称“总价”。乙方应按照本合同约定的进度和方式向甲方支付工程款。二、支付方式与交付2.1甲方应按照本合同约定的进度和方式向乙方支付工程款。2.2乙方应在合同约定的期限内完成工程，并按照双方约定的方式向甲方交付。三、违约责任3.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.2违约金计算方式如下：（1）逾期支付工程款的，违约金按逾期金额的日利率计算；（2）未按约定工期完成工程的，违约金按合同总价的一定比例计算。四、知识产权4.1乙方保证工程设计、施工过程中涉及的知识产权归乙方所有，如发生知识产权纠纷，乙方应承担全部责任。4.2工程完成后，乙方应将所有相关知识产权的权利转移给甲方。五、合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定办理相关手续，并按照实际完成工程量的一定比例支付工程款。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照约定向乙方支付工程款；（2）工程所需的场地、资料等；（3）对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。6.2乙方权利与义务：（1）按照约定完成工程，并保证工程质量；（2）按照约定向甲方支付工程款；（3）对施工过程中的安全、环保等进行严格管理。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________（注：以上合同，具体合同条款请根据实际情况和法律法规进行调整，签订合同时请务必谨慎。）《合同篇三》《合同篇三》一、工程设计与施工1.1乙方根据甲方的要求，商业办公综合楼建设工程的设计与施工服务。1.2乙方应按照双方约定的工程规模、内容和要求进行设计、施工，并确保工程质量符合相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。二、工程进度与交付2.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。如乙方未按约定工期完成工程，应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。2.2工程完成后，乙方应按照双方约定的方式向甲方交付。三、费用与支付3.1乙方向甲方的工程设计、施工等服务，甲方应按照双方约定的进度和方式向乙方支付工程款。四、知识产权4.1乙方保证工程设计、施工过程中涉及的知识产权归乙方所有，如发生知识产权纠纷，乙方应承担全部责任。4.2工程完成后，乙方应将所有相关知识产权的权利转移给甲方。五、合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定办理相关手续，并按照实际完成工程量的一定比例支付工程款。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照约定向乙方支付工程款；（2）工程所需的场地、资料等；（3）对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。6.2乙方权利与义务：（1）按照约定完成工程，并保证工程质量；（2）按照约定向甲方支付工程款；（3）对施工过程中的安全、环保等进行严格管理。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。合同签约须知：在签订本合同合作协议前，请双方仔细阅读