外脚手架施工合同书范本

外脚手架施工合同书范本通用第一篇范文：合同编号：__________一、定义及解释（1）“外脚手架”指甲方要求乙方施工的用于工程建设的临时性脚手架设施。（2）“施工”指甲方委托乙方进行的与外脚手架相关的各项工作。（3）“工程”指甲方委托乙方施工的工程项目。（4）“合同价款”指甲方支付给乙方的施工费用。（5）“附件”指本合同所附的图纸、技术规范、工程量清单等文件。二、工程范围及内容2.1乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术规范及工程量清单，完成外脚手架的施工工作。2.2乙方应确保外脚手架的施工质量、安全及进度，满足甲方及国家相关法律法规的要求。三、合同价款及支付方式3.1双方确认，本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。（1）合同签订后，甲方支付合同价款的____%作为预付款。（2）外脚手架施工完毕并通过甲方验收合格后，甲方支付剩余合同价款。四、工期及违约责任4.1乙方应按照甲方要求的工期完成外脚手架施工，工期为____天。4.2若乙方未能按约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=（合同价款/工期）×5%。4.3因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并免除相应的违约责任。五、质量保证及维修5.1乙方应确保外脚手架的施工质量，质保期为____年。5.2在质保期内，如外脚手架出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内进行维修。六、安全生产及环境保护6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2乙方应采取有效措施，防止施工现场环境污染和生态破坏。七、保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、附件9.1工程图纸9.2技术规范9.3工程量清单十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工、验收合格、价款结清之日止。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________签订地点：__________________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________一、定义及解释（1）“外脚手架”指业主方要求承包方施工的用于工程建设的临时性脚手架设施。（2）“施工”指业主方委托承包方进行的与外脚手架相关的各项工作。（3）“监理”指丙方对承包方的施工过程进行监督管理的行为。（4）“合同价款”指业主方支付给承包方的施工费用。（5）“附件”指本合同所附的图纸、技术规范、工程量清单等文件。二、三方主体权利义务2.1业主方权利与义务（1）业主方有权要求承包方按照合同约定完成外脚手架施工。（2）业主方有权对承包方的施工过程进行监督，并对工程质量、进度、安全等方面提出要求。（3）业主方应按照合同约定向承包方支付合同价款。（4）业主方应保障施工现场的施工条件，为承包方提供必要的施工场地和设施。2.2承包方权利与义务（1）承包方有权按照合同约定获得合同价款。（2）承包方应按照业主方的要求和监理方的监督管理，完成外脚手架施工。（3）承包方应确保外脚手架的施工质量、安全及进度，满足业主方及国家相关法律法规的要求。（4）承包方应遵守业主方的现场管理制度，服从监理方的监督管理。2.3监理方权利与义务（1）监理方有权对承包方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度。（2）监理方有权对承包方的施工方案、施工工艺、施工材料等进行审查。（3）监理方应公正、公平地履行监理职责，维护业主方的合法权益。（4）监理方应向业主方报告承包方的施工情况，并对承包方的违约行为提出处理建议。三、合同价款及支付方式3.1双方确认，本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。（1）合同签订后，业主方支付合同价款的____%作为预付款。（2）外脚手架施工完毕并通过监理方验收合格后，业主方支付剩余合同价款。四、工期及违约责任4.1承包方应按照业主方要求的工期完成外脚手架施工，工期为____天。4.2若承包方未能按约定工期完成施工，应向业主方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=（合同价款/工期）×10%。4.3监理方有权对承包方的违约行为进行认定，并提出处理建议。五、质量保证及维修5.1承包方应确保外脚手架的施工质量，质保期为____年。5.2在质保期内，如外脚手架出现质量问题，承包方应在接到业主方通知后____小时内进行维修。5.3监理方应对承包方的维修过程进行监督，确保质量问题得到妥善解决。六、安全生产及环境保护6.1承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2承包方应采取有效措施，防止施工现场环境污染和生态破坏。6.3监理方有权对承包方的安全生产及环境保护措施进行审查，并提出整改意见。七、保密条款7.1三方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、附件9.1工程图纸9.2技术规范9.3工程量清单十、第三方介入的意义和目的10.1本合