下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
各类施工合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!
在这个建筑行业迅猛发展的时代,各类施工合同模板的需求日益增长。为了满足大家的需求,本文将向您介绍各类施工合同模板,包括房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、水利工程等。您可以根据以下合同模板进行修改和完善,以确保合同的合法性和有效性。
一、房屋建筑工程施工合同模板
1.工程概况
本合同适用于新建、扩建、改建房屋建筑工程。合同双方为甲方(业主)和乙方(施工单位)。工程地点为_______,工程内容包括_______。
2.合同价格
本工程合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整)。合同价格包括工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。
3.合同工期
本工程合同工期为_______个月,自开工之日起算。如因特殊情况需延长工期,双方可协商一致,并按约定的延长工期办理。
4.质量标准
本工程质量应符合国家现行建筑工程质量标准和设计文件要求,达到_______等标定合格等级。
5.付款方式
本工程付款方式分为_______期,每期付款比例为_______。具体付款时间及金额按合同约定的付款条款执行。
6.违约责任
双方应严格履行合同条款。如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
7.争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
二、市政公用工程施工合同模板
1.工程概况
本合同适用于新建、扩建、改建市政公用工程项目。合同双方为甲方(业主)和乙方(施工单位)。工程地点为_______,工程内容包括_______。
2.合同价格
本工程合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整)。合同价格包括工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。
3.合同工期
本工程合同工期为_______个月,自开工之日起算。如因特殊情况需延长工期,双方可协商一致,并按约定的延长工期办理。
4.质量标准
本工程质量应符合国家现行市政公用工程质量标准和设计文件要求,达到_______等标定合格等级。
5.付款方式
本工程付款方式分为_______期,每期付款比例为_______。具体付款时间及金额按合同约定的付款条款执行。
6.违约责任
双方应严格履行合同条款。如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
7.争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、道路桥梁工程施工合同模板
1.工程概况
本合同适用于新建、扩建、改建道路桥梁工程项目。合同双方为甲方(业主)和乙方(施工单位)。工程地点为_______,工程内容包括_______。
2.合同价格
本工程合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整)。合同价格包括工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。
3.合同工期
本工程合同工期为_______个月,自开工之日起算。如因特殊情况需延长工期,双方可协商一致,并按约定的延长工期办理。
4.质量标准
本工程质量应符合国家现行道路桥梁工程质量标准和设计文件要求,达到_______等标定合格等级。
5.付款方式
本工程付款方式分为_______期,每期付款比例为_______。具体付款时间及金额按合同约定的付款条款执行。
6.违约责任
双方应严格履行合同条款。如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
7.争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、水利工程施工合同模板
1.工程概况
本合同适用于新建、扩建、改建水利工程项目。合同双方为甲方(业主)和乙方(施工单位)。工程地点为_______,工程内容包括_______。
2.合同价格
本工程合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整)。合同价格包括工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。
3.合同工期
本工程合同工期为_______个月,自开工之日起算。如因特殊情况需延长工期,双方可协商一致,并按约定的延长工期办理。
4.质量标准
本工程质量应符合国家现行水利工程质量标准和设计文件要求,达到_______等标定合格等级。
5.付款方式
本工程付款方式分为_______期,每期付款比例为_______。具体付款时间及金额按合同约定的付款条款执行。
6.违约责任
双方应严格履行合同条款。如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
7.争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 石河子大学《医学统计学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 石河子大学《食品贮藏与保鲜》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 石河子大学《结构力学一》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 石河子大学《复变函数》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 智慧高速解决方案
- 沈阳理工大学《审计学》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2018年四川内江中考满分作文《我心中的英雄》13
- 沈阳理工大学《化工工艺设计》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 沈阳理工大学《产品仿生学应用设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广州海珠区法院判决继续履行劳动合同的案例
- 供应商产品退货记录反馈单
- 我的家乡瓮安课件
- 沥青路面结构图设计课件
- 水的净化(上课用) 完整版PPT
- 初中数学人教七年级上册(2023年更新) 一元一次方程合并同类项解一元一次方程教案
- 幼教优质课比赛评分表
- 腰椎间盘突出症的护理 培训
- 血液透析中心各项制度
- 中级汉语练习题(一)
- 物资交旧领新管理办法
- 监控系统培训记录表(一)
评论
0/150
提交评论