二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1137

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」137

1.题型：单选题

建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招

标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告

或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。[2014]

A

①②③④⑤⑥⑦⑧B

③②④⑦①⑤⑧⑥C

②③①④⑦⑤⑥⑧D

④③②⑦①⑤⑧⑥

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、

发布招标公告或投标邀请书（发布之后才会发售招标文件）、资格审查、开标、评

标、发中标通知书、签订合同。

考点：招标基本程序。

2.题型：单选题

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因

其他事务需离开施工现场时，应向（）请假.

A工程项目的建设单位

B建筑施工企业总经理

C建筑施工企业总工程师

D建筑施工企业主管副总经理

答案

A

解析

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第11条规定，项目

负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80G.因其他事务需离开施工现

场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开.离开期间应委托项目相关负

责人负责其外出时的日常工作.因此，正确选项为A.

3.题型：多选题

关于招标代理机构的说法，正确的有（）0*

A招标代理机构是社会中介组织

B工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

D工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

E由评标委员会指定招标代理机构

答案

A,C,D

4.题型：单选题

分包工程须经建设单位认可，这意味着（）□

A对于建设单位指定的分包人，总承包单位不得拒绝

B对建设单位推荐的分包人，总承包人有权拒绝

C劳务分包单位须由建设单位认可

D经建设单位同意，总承包人可将部分主体工程分包给他人完成

答案

B

5.题型：多选题

我国现行的建设行政法规主要有（）。

A《建设工程质量管理条例》

B《建设工程安全生产管理条例》

C《建设工程勘察设计管理条例》

D《城市房地产开发经营管理条例》

E《市政公用设施抗灾设防管理规定》

答案

A,B,C,D

解析

现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管

理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》

6.题型：单选题

当事人在仲裁后达成和解协议的，正确理解的是（）。

A可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书

C可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书

D不可以撤回仲裁申请

答案

A

解析

《仲裁法》规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请

求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，

撤回仲裁申请又反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。

7.题型：单选题

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同.合同约定，设计费为150万元，定

金为设计费的15%.发包方已支付定金.如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给

甲（）.

A15万元

B30万元

C45万元

D依据发包方损失而定

答案

c

解析

《民法通则》规定:“接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金.”故答案c

为正确答案.

8.题型：单选题

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即

向（）报告。A

兼职安全巡查员B

专业监理工程师C

发包人代表D

建设工程安全生产监督站

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

原文是《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因

素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有兼

职安全巡查员属于现场安全生产管理人员，因此选项A是正确的。

考点：施工安全事故隐患报告的义务

9.题型：单选题

某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以

下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪

灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；（4）

设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为

\A

11月7日B

11月14日C

II月21日D

II月28日

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用

条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、

进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准

等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包

人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条

款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

考点：工期顺延。

10.题型：多选题

按照《行政诉讼法》的规定，人民法院对于以下起诉可不予受理的有（）。

A甲施工企业对于《建设工程质量管理条例》中关于施工单位法律责任的规定不服

B乙建设单位对于根据《建设工程安全生产条例》对其作出的罚款决定不服

C丙公务员对于单位作出的免职决定不服

D丁建设单位对政府收取报建费的规定不服

E乙对于某行政机关实行的限制人身自由的行政强制措施不服

答案

A,C,D

解析

法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等

国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决

定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由

行政机关最终裁决的具体行政行为。

11.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指

挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处（）罚款或者按照管理权限给

予撤职处分。

A5000元以下

B5000元〜2万元

C2万元〜20万元

D20万元以上

答案

c

12.题型：单选题

工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。[2014]A

专利权B

商标权C

著作权D

发明权

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品，计算机

软件及其他作品，属于侵犯著作权罪。因此计算机软件属于著作权的保护客体。

考点：计算机软件的法律保护。

13.题型：单选题

某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。*

A延续有效

B注销注册或变更注册

C被吊销

D被撤销

答案

B

解析

聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注

zntntr0

14.题型：单选题

甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲

裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是（）。

A由仲裁委员会作出决定

B由人民法院裁定

C由先收到申请一方决定

D由仲裁委员会和人民法院协商确定

答案

B

解析

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以

请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决

定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

15.题型：多选题

某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有

()0

A两份投标文件载明的项目经理均为李某

B两份投标文件的投标报价呈规律性差异

C投标人使用伪造的许可证

D两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜

E投标人提供虚假的财务状况或业绩

答案

A,B,D

16.题型：单选题

根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并

不得低于用人单位所在地的最低工资标准。*

A60%

B75%

C80%

D90%

答案

c

17.题型：单选题

（）是指我国与外国缔结、参加、签订、加入承认的双边、多边的条约、协定和

其他具有条约性质的文件。A

行政法规B

法律C

部门规章D

国际条约

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

国际条约是指我国与外国缔结、参加、签订、加入承认的双边、多边的条约、协定

和其他具有条约性质的文件。

考点：国际条约。

18.题型：单选题

工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（）年.

A3

B4

C5

D6

答案

C

19.题型：多选题

下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标范围的项目有（）o

A关系社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业项目

B全部或部分使用国家投资或国家融资的项目

C需要采用不可替代的专利或专有技术的项目

D使用国际贷款、援助资金的项目

E涉及国家安全的建设项目

答案

A,B,D

解析

答案A、B、D

《招标投标法》规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目范围包

括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部

分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助

资金的项目。故A、B、D为正确选项。C、E属于可以不招标的项目。

20.题型：单选题

按照合同的约定，2004年1月I日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支

付。2004年7月1日至2004年8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商

不能行使请求权。2004年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠

的工程款。则下面的说法正确的是（）o

A2004年7月1日至2004年8月1日之问诉讼时效中止

B2004年7月1日至2004年8月1日之间诉讼时效中断

C2004年12月1日起诉讼时效中断

D2004年12月31日起诉讼时效中断

答案

C

解析

答案C

只有在诉讼时效的最后6个月由于发生不可抗力等事件引起当事人无法提起诉讼才

会导致诉讼时效中止，6个月之外就不是这样了。因此，选项C正确。

21.题型：单选题

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，人民法院对于证

据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、（）交换证据。

A开庭审理前

B法庭辩论前

C终审判决前

D举证期限届满前

答案

A

解析

我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前。在法院的主

持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。证据交换制度的设立，有利于当事

人之间明确争议焦点，集中辩论；有利于法院尽快了解案件争议焦点，集中审理；

有利于当事人尽快了解对方的事实依据，促进当事人进行和解和调解。

22.题型：单选题

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）。

A建设单位

B设计单位

C施工单位

D监理单位

答案

C

解析

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是施工单

位。

23.题型：多选题

保证的方式分为（）。A

一般保证B

定金保证C

部分连带责任保证D

连带责任保证E

抵押

考-J占八、、

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证的方式有两种：（1）一般保证；（2）连带责任保证。

考点：保证方式。

24.题型：单选题

关于注册建造师信用档案管理信息管理的说法，正确的是（）。

A注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩

B不良行为记入信用档案，良好行为不必记入

C注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示

D由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示

答案

C

25.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的

分部分项工程施工前编制专项方案。下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的

是（）。

A工艺流程

B应急预案

C材料与设备计划

D施工进度计划

答案

B

解析

施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

26.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明

的，从事故发生当月起（）照发工资.

A2个月内

B3个月内

C4个月内

D6个月内

答案

B

27.题型：单选题

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求

施工单位（）o

A整改，并及时报告建设单位

B整改，并及时报告有关主管部门

C暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D暂时停止施工，并及时报告建设单位

答案

D

28.题型：单选题

关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。[2015]A

被代理人恢复了民事行为能力B

被代理人取得了民事行为能力C

指定单位取消指定D

代理期间届满或者代理事务完成

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

委托代理终止的法定情形。ABC都是法定代理或者指定代理终止的情形。

考点：建设工程代理行为的终止。

29.题型：多选题

下列关于表见代理的说法，正确的是（）.

A表见代理是无效代理

B表见代理是特殊的无权代理

C表见代理的行为人没有代理权

D第三人有理由相信行为人有代理权

E表见代理对本人产生有权代理的效力

答案

B,C,D,E

解析

本题考察表见代理的概念与特征，选项B、c、D、E都是其特征之一，选项A是个

重要特征的错误表述，表见代理是法律使之有效的代理，显然,A错误.故正确答案为

B、C、D、E.

30.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理

应采取的措施有（）o

A由专人管理

B经常进行检查

C定期维修和保养

D建立相应的资料档案

E根据使用情况确定报废时间

答案

A,C,D

31.题型：多选题

下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）。[2013]A

法律上不能履行B

事实上不能履行C

履行费用过高D

债务人不同意履行E

债务人公司分立

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

考查违约责任承担方式中继续履行的例外。《合同法》第110条规定当事人一方不

履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列

情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强

制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。A、B、C项

正确。

考点：继续履行例外（超纲）

32.题型：单选题

下列权利中，属于用益物权的是（）。*

A房屋租赁权

B建设用地使用权

C土地所有权

D船舶抵押权

答案

B

解析

用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的

权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

33.题型：多选题

某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托建设项

目设计招标合同》.该房地产开发商的义务主要体现在（）.

A提供委托事务的费用

B受托人完成委托事务，应向其支付报酬

C及时提交完成委托事务报告

D可超越权限处理委托事务

E受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失

答案

A,B,E

34.题型：单选题

按照《注册建造师执业工程规模标准规定（试行）》的规定，二级注册建造师执业的工

程规模标准不包括（）.

A12层以上的房屋建筑工程

B高度50米以上的建筑物或构筑物

C单跨跨度21米以上的房屋建筑工程

D单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程

答案

D

35.题型：单选题

建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）。

A迫使承包方以低价竞标

B要求施工单位缩短工期

C要求设计单位降低设计标准

D暗示施工单位违反工程建设强制性标准

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》第10条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方

以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计

单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”由此可知，选

项A、B、C并不意味着突破了规定的底线，而选项D明显违反规定，敞正确答案

为D。

36.题型：多选题

《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（）。

A责任人员

B责任范围

C考核标准

D考核周期

E工作内容

答案

A,B,C

37.题型：单选题

法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执

行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关

于执行的说法中正确的是（）。

A该执行已经终结

B乙可以提起审判监督程序

C乙可以向法院另行起诉

D乙可以申请法院恢复执行

答案

D

解析

和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。在执行中，双方当事人在自愿协商的基础

上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议

或者反悔的，对方当事人之可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。

38.题型：单选题

保证合同的签订人为()。

A债权人与保证人

B债权人与债务人

C债务人与保证人

D保证人与被保证人

答案

A

解析

保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证人与债权人可以就单个主合

同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款

合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。

39.题型：单选题

关于施工许可的说法，正确的是()。*

A省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门

备案

B农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

答案

A

解析

按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，

可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投

资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理

施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的

实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

40.题型：单选题

依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D质量监督机构

答案

A

41.题型：单选题

下列关于工程竣工结算，说法正确的是（）。*

A国有资金投资的建筑工程发包方可直接对单项工程竣工结算进行审查，也可以委

托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

B对已生效的竣工结算文件有异议的，可以委托工程造价咨询企业重复审核

C竣工结算文件应当由发包方报工程所在地省级人民政府住房城乡建设主管部门备

案

D单位工程竣工结算文件由承包人编制，发包人审查

答案

D

42.题型：单选题

设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需

要，为施工单位制定（）提供技术保障。

A安全防护措施

B安全操作规程

C施工方案

D专项施工方案

答案

A

解析

答案A

本题是一道关于设计单位安全责任的问题，根据《建设工程安全生产管理条例》规

定，设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环

节在设计文件中注明，对防范生产安全事故提出指导意见，还应当结合建设工程的

具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全

防护措施提供技术保障。故选择A。

43.题型：单选题

关于联合体投标的说法，正确的是（）*

A招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件

后组成

B招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投

标

C联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

答案

B

解析

考查招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招

标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。

44.题型：单选题

专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。

A全部专业工程

B部分专业工程

C专业工程施工管理

D劳务作业

答案

D

45.题型：多选题

用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者

额外支付劳动者一个月工资的有（）。[2014]A

劳动者患病或者非因式负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由

用人单位另行安排工作的B

严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的C

劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的D

劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事

人协商不能就变更劳动合同达成协议的E

严重违反用人单位规章制度的

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

选项B属于用人单位可以单方解除合同的情形。

考点：用人单位可以单方解除劳动合同的规定

46.题型：多选题

下列关于复代理的表述中，正确的是（）。A

复代理就是转委托B

复代理基于本代理而产生C

复代理人由本代理人选择D

本代理人转委托一般须经被代理人同意E

复代理由被代理人选择

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

原文是《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应

当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉

被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，

但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。代理人为处理

代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。复代理所基于的代理称

为本代理，由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人。

考点：转托他人代理应当事先取得被代理人的同意。

47.题型：单选题

某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，拆除历史建筑以外的建

筑物，限期内无法恢复原状,造成严重后果，对该单位处（）罚款.

A5万元以下

B5万元以上10万元以下

C10万元以上15万元以下

D15万元以上

答案

B

48.题型：多选题

（）等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。A

船舶B

航空器C

机动车D

钢筋E

房屋

考点

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善

意第三人。D钢筋是普通的动产交付就生效。房屋作为不动产未经登记不发生法律

效力O

考点：动产物权的设立和转让。

49.题型：单选题

施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取

样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A施工企业质量管理部门

B建设单位或监理单位

C设计单位或监理单位

D建设工程质量监督机构

答案

B

50.题型：单选题

下列法律部门中，《安全生产法》属于（）。

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

B

解析

《安全生产法》属于社会法，社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来

的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。故

选项B正确。

51.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。

A替代性

B辅助性

C临时性

D长期性

E关键性

答案

A,B,C

52.题型：单选题

下列哪些单位可能是没有法人资格的其他组织（）。A

勘察单位B

设计单位C

建设单位D

监理单位

考点

2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

解析

建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的

其他组织。

考点：法人在建设工程中的地位。

53.题型：单选题

某房屋预售合同房价60万元，交付定金20万元。房屋建成后，房产商高价把这套

房子卖给了别人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A20

B24

C32

D40

答案

C

54.题型：单选题

下列不属于发包人义务的情形是（）o

A提供必要施工条件

B及时组织工程竣工验收

C向有关部门移交建设项目档案

D就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

答案

D

55.题型：单选题

乙材料供货商误将本应该发给丙施工单位的钢筋，误发给了甲施工单位，甲单位对

乙材料供货商误发的钢筋进行了专人管理，并提供了材料保护，则（）可以要求

无因管理之债。A

乙对丙B

丙对甲C

甲对乙D

丙对乙

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，

自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形

成了债的关系。

考点：无因管理;。

56.题型：多选题

下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。

A定金

B罚金

C违约金

D罚款

E消除危险

答案

A,C

57.题型：多选题

某建筑工程公司进行经济性裁员，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程

公司应当优先留用的人员有（）.

A技工小王与该公司签了无固定期限劳动合同

B业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满

C职工孙某,家庭无其他就业人员，需扶养老人和子女

D工程师老李与本单位订立有10年固定期限劳动合同

E员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满

答案

A,C,D

58.题型：单选题

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患,且情况严重的.应当（）.

A要求施工单位整改

B要求施工单位采取有效措施保证生产安全

C要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D直接向有关主管部门报告

答案

C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存

在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时

停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理

单位应当及时向有关主管部门报告。

59.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收阶段执

行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。

A建设项目规划审查部门

B建筑安全监督管理机构

C工程质量监督机构

D工程建设标准批准部门

答案

C

解析

建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监

督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情

况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性

标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段

执行强制性标准的情况实施监督。

60.题型：单选题

如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照

（）予以赔偿。A

采取补救措施B

实际损失C

违约金D

定金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际

损失予以赔偿。

考点：承担违约责任的种类

61.题型：单选题

下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是（）。

A公开招标的招标公告应通过国家指定的媒体发布

B采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书

C以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标

D实行两阶段招标的，第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术

建议

答案

A

62.题型：单选题

如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。

A就没有权利选择仲裁员

B申请仲裁后就不可以再达成和解了

C申请人无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁

D若对仲裁结果不服，依然可以上诉

答案

C

解析

仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未

经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。

63.题型：单选题

作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是（）。

A

任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B

在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规

划许可证C

在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出

让合同后，还要补办建设用地规划许可证D

乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

选项A是《土地管理法》的规定，国有土地包括国家征收的农民集体所有的土

地。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土

地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以

出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内

容，故无需补办用地规划许可证。D选项错在“用地”二字上，应为“核发乡村建设

规划许可证”。

考点：已经办理该建设工程用地批准手续。

64.题型：单选题

按照建筑节能的有关规定,合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、

采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求.

A施工图设计文件

B建筑节能强制性标准

C企业或地方标准

D民用建筑节能条例

答案

A

65.题型：单选题

项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级

资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名

义从事（）。

A建设工程项目总承包管理

B建设监理

C建设工程项目管理服务有关工作

D造价咨询工作

答案

C

解析

A、B、C、D选项均为建造师执业范围，但A、B、D三项超出了聘用单位业务

范围，故选项C正确。

66.题型：多选题

下列责任中，属于行政处罚的有（）o[2013]A

罚金B

责令停产停业C

暂扣或者吊扣执照D

治安拘留E

赔偿损失

考点

2Z201093建设工程行政责任的种类及承担方式

解析

附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。而罚款是

行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违

法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣

或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。故

A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑；D项属于行政拘留的一种，故B、

C、D项正确。

考点：行政处罚。

67.题型：多选题

取得安全生产许可证的施工企业，发生（）暂扣安全生产许可证并限期整改。

A不再具备安全生产条件的

B不再具备安全生产条件情节严重的

C重大安全事故的

D特别重大安全事故

E重大安全事故情节严重的

答案

A,C

68.题型：单选题

甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该

设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。*

A甲应当对乙承担违约责任

B若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D租赁期满，乙取得该设备的所有权

答案

C

解析

融资租赁合同不同于买卖合同。在买卖合同中，出卖人的权利和义务总是指向同

一方主体。但在融资租赁合同中，出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义

务，而不是向买受人（出租人）履行义务，即承租人享有买受人的权利但不承担买

受人的义务。

融资租赁合同也不同于租赁合同。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕

疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租金义务。

69.题型：多选题

下列选项中，属于违法发包的情形的有（）。

A建设单位在合同中要求承包单位垫资的

B建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的

C建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的

D建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的

E建设单位将工程发包给个人的

答案

B,C,D,E

解析

违法发包：（1）建设单位将工程发包给个人的；（2）建设单位将工程发包给不

具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；（3）未履行法定发包程序，包括应

当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；（4）建设单

位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；（5）建设单

位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位

的；（6）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；

(7)建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单

位的；(8)法律法规规定的其他违法发包行为。

70.题型：多选题

根楣《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有

()O

A出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B在施工现场斗殴受伤

C在施工现场因工作原因受到事故伤害

D施工期间醉酒坠落致残

E在办公场所内因劳资纠纷自杀

答案

A,C

71.题型：单选题

投标人的下列行为中，除()以外都属于违法行为.

A使用伪造、变造的许可证件

B提供虚假的财务状况或者业绩

C与资质等级比自己高的企业联合投标

D不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

答案

C

72.题型：多选题

依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括

()=

A责令停止违法行为，处以罚款

B可以责令停业整顿、降低资质等级

C给以警告，3年内不得申请资质升级

D情节严重的，吊销资质证书

E有违法所得的，予以没收

答案

A,B,D,E

73.题型：单选题

关于评标结果异议的说法，正确的是()o*

A对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

B只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

C对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

D招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不

符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政

监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果

有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期

限内。

74.题型：单选题

下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。

A原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

C未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

D原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

答案

D

75.题型：多选题

依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括

（）oA

责令停止违法行为，处以罚款B

可以责令停业整顿、降低资质等级C

情节严重的，吊销资质证书D

有违法所得的，予以没收E

给以警告，限期整改

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚

款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得

的，予以没收。

考点：施工企业资质的法定条件。

76.题型：多选题

结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括（）。A

推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗B

推广钢筋专业化加工和配送C

优化钢筋配料和钢构件下料方案D

优化钢结构制作和安装方法E

根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

结构材料节材与材料资源利用的技术要点是：（1）推广使用预拌混凝土和商品砂

浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工

程使用散装水泥。（2）推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。（3）

推广钢筋专业化加工和配送。（4）优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结

构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。（5）优化钢结构制

作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提

升、滑移、顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。（6）采取数字化技术，对

大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。

考点：节材与材料资源利用

77.题型：单选题

关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是（）。A

施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B

投保应实行实名制C

投保应计工程项目施工人数D

工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

建筑意外伤害保险的投保:施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于

工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名

和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单

位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。

考点：建筑意外伤害保险的投保

78.题型：多选题

建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时验收工程。

A建设工程施工合同

B施工图纸及说明书

C国家颁发的施工验收规范

D国家质量验收标准

E工程技术资料

答案

B,C,D

79.题型：多选题

施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于

()。

A施工安全防护用具及设施的采购

B施工安全防护用具及设施的更新

C安全生产无事故奖励

D安全生产条件的改善

E职工福利

答案

A,B,D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业

环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、

安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。故选项A、B、D正

确。

80.题型：单选题

《刑法》规定，建设单位、设计单位、旅工单位、工程监理单位违反国家规定，降低

工程质量标准，造成重大安全事故的，但尚未达到后果特别严重程度，对直接责任人员,

将处()有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A3年以下

B3年以上5年以下

C5年以下

D5年以上

答案

C

解析

《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家

规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期

徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并

处罚金。

81.题型：单选题

按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省市人民政府

D国务院

答案

D

解析

按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合国务院的规定

82.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

解析

答案B、C

依荥《建设工程安全生产管理条例》第26条有关规定，达到一定规模的危险性较

大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字

后实施。因此，正确选项为8、Co

83.题型：多选题

下列关于劳务派遣的有关说法中.正确的有（）

A经营劳务派遣业务应依法申请行政许可,办理公司登记

B劳务派遣只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式的特征是劳动者的聘用与使用分离

D用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C,D

84.题型：单选题

关于劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备的条件错误的是（）。A

注册资本不得少于人民币100万元B

有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施C

有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度D

法律、行政法规规定的其他条件

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

关于劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备的条件：1注册资本不得少于人民币

200万元；2有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；3有符合法律、行政

法规规定的劳务派遣管理制度；4法律、行政法规规定的其他条件。

考点：劳务派遣

85.题型：单选题

施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。

A已经完成的建设工程质量不合格的

B不履行合同约定的协助义务的

C将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D合同约定的期限内没有完工的

答案

C

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:

⑴明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完

工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合

格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

86.题型：单选题

《工伤保险条例》规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴

定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之

日起()内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请.

A10日

B20日

C30日

D60日

答案

C

87.题型：单选题

根据《劳动合同法》，下列选项中用人单位可以解除劳动合同的情形是().

A职工患病,在规定的医疗期内的

B职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的

C女职工在孕期、产期、哺乳期的

D职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的

答案

B

88.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是（）。

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

解析

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不

得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并

设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内

安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格

限制使用可燃材料。

89.题型：单选题

甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协

商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿

还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。*

A丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

答案

D

解析

本题易引起争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同

的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责

任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。

但根据最高人民法院《关于适用若干问题的解释》（法释（2000）44号）30条：“保

证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经

保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证

责任;如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选

D„

90.题型：单选题

工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要

求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是

()oA

公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B

公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C

公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D

公司对此先予支付裁定不得上诉

考占

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

该题目考查的是第二审程序。不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达

之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。答案为A。

考点：第二审程序

91.题型：单选题

关于履约保证金的说法，正确的是()。

A中标人必须缴纳履约保证金

B履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C履约保证金是投标保证金的另一种表述

D中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

答案

D

解析

《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提

交。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的

10%o中标人应当按照合同约