建设工程施工合同书文本

建设工程施工合同书文本第一篇范文：合同编号：__________一、定义及解释1.2甲方是指具有建设工程项目发包资格的单位或个人。1.3乙方是指具备相应资质，承担本合同项下建设工程施工任务的单位。二、工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程范围：__________2.4工程内容：__________2.5工程规模：__________2.6工程质量：__________2.7工期：__________三、合同价款及支付方式3.1合同价款：双方确认，本合同工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.3预付款：甲方应在合同签订后__________个工作日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同价款的__________%。3.4进度款：乙方按照工程进度完成相应工程量后，甲方应在收到乙方进度款申请后__________个工作日内支付进度款，进度款金额为__________。3.5竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在__________个工作日内支付竣工结算款，金额为__________。3.6质量保证金：乙方应按合同价款的__________%向甲方缴纳质量保证金，质保期满后，无质量问题，甲方应在__________个工作日内无息退还乙方。四、工期及违约责任4.1工期：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。4.2违约责任：乙方逾期完工的，每逾期一日，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。五、工程质量及验收5.1工程质量：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准进行施工。5.2验收：工程竣工后，乙方应提交竣工报告，甲方应在收到竣工报告后__________个工作日内组织验收。六、安全生产及环境保护6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2乙方应采取有效措施，防治施工过程中的环境污染。七、合同变更、解除及终止7.1合同变更：双方同意，合同内容的变更应书面签署，并作为本合同的组成部分。7.2合同解除：在履行合同过程中，如发生法定解除情形，双方有权解除合同。7.3合同终止：合同履行完毕或依法解除后，本合同自动终止。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日签订地点：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________一、定义及解释1.2甲方是指具有建设工程项目发包资格的单位或个人。1.3乙方是指具备相应资质，承担本合同项下建设工程施工任务的单位。1.4丙方是指为保障甲方权益，提供相关服务的第三方机构。二、工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程范围：__________2.4工程内容：__________2.5工程规模：__________2.6工程质量：__________2.7工期：__________三、合同价款及支付方式3.1合同价款：双方确认，本合同工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.3丙方职责：丙方负责监督乙方施工进度和质量，确保甲方权益不受损害。四、甲方权益条款4.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应予以配合。4.2甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量标准完成工程。4.3甲方有权在乙方违约时，要求乙方支付违约金，并有权解除合同。五、乙方违约及限制条款5.1乙方逾期完工的，每逾期一日，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2乙方施工质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工，直至达到合同约定的质量标准。5.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、丙方责权利6.1丙方责任：丙方应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量及进度。6.2丙方权利：丙方有权要求乙方提供与施工相关的资料，乙方应予以配合。6.3丙方利益：丙方在履行合同过程中，有权按照约定收取服务费。七、合同变更、解除及终止7.1合同变更：三方同意，合同内容的变更应书面签署，并作为本合同的组成部分。7.2合同解除：在履行合同过程中，如发生法定解除情形，三方有权解除合同。7.3合同终止：合同履行完毕或依法解除后，本合同自动终止。八、争议解决8.1三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式陆份，甲方、乙方、丙方各执贰份，具有同等法律效力。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.3本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日签订地点：__________十、第三方介入的意义和目的10.1第三方介入旨在保障甲方权益，确保工程质量和进度。10.2第三方介入有助于提高乙方施工管理水平，降低甲方风险。10.3第三方介入有助于三方建立互信，促进合同顺利履行。十一、甲方为主导的目的和意义11.1甲方为主导有助于确保工程按照甲方意愿进行，实现甲方投资目标。11.2甲方为主导有利于甲方在合同履行过程中，维护自身合法权益。11.3甲方为主导有助于提高工程管理水平，降低工程风险，实现甲方利益最大化。本合同在引入第三方主体的基础上，以甲方权益为主导，明确了三方责权利，为保障工程顺利进行、维护甲方利益提供了有力保障。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________一、定义及解释1.2甲方是指需要提供物业管理和服务的单位或个人。1.3乙方是指具备相应资质，承担本合同项下物业管理服务的企业。1.4丙方是指为保障乙方权益，提供相关服务的第三方机构。二、物业管理服务概况2.1物业名称：__________2.2物业地点：__________2.3物业范围：__________2.4物业内容：__________2.5物业规模：__________2.6服务质量：__________2.7服务期限：__________三、物业管理费用及支付方式3.1物业管理费用：双方确认，本合同物业管理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.3丙方职责：丙方负责监督乙方的服务质量和进度，确保乙方权益不受损害。四、乙方权益条款4.1乙方有权按照合同约定，独立开展物业管理和服务工作。4.2乙方有权要求甲方提供必要的物业管理资料和设施设备。4.3乙方有权在甲方违约时，要求甲方支付违约金，并有权暂停或终止服务。五、甲方违约及限制条款5.1甲方逾期支付物业管理费用的，每逾期一日，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2甲方违反合同约定，干涉乙方正常服务工作的，乙方有权要求甲方停止侵权行为，并赔偿因此造成的损失。5.3甲方应保证物业设施设备完好，如因甲方原因导致设施设备损坏，甲方应承担修复费用。六、丙方责权利6.1丙方责任：丙方应按照合同约定，对乙方的服务过程进行监督，确保服务质量。6.2丙方权利：丙方有权要求乙方提供与物业管理服务相关的资料，乙方应予以配合。6.3丙方利益：丙方在履行合同过程中，有权按照约定收取服务费。七、合同变更、解除及终止7.1合同变更：三方同意，合同内容的变更应书面签署，并作为本合同的组成部分。7.2合同解除：在履行合同过程中，如发生法定解除情形，三方有权解除合同。7.3合同终止：合同履行完毕或依法解除后，本合同自动终止。八、争议解决8.1三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式陆份，甲方、乙方、丙方各执贰份，具有同等法律效力。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.3本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日签订地点：__________十、乙方为主导的目的和意义10.1乙方为主导有助于确保物业管理服务按照专业标准进行，提升服务质量。10.2乙方为主导有利于乙方在合同履行过程中，维护自身合法权益，保障服务团队的稳定性和积极性。10.3乙方为主导有助于建立公平、公正的物业管理环境，促进物业行业的健康发展。十一、弱化甲方为主导的意义和目的11.1弱化甲方为主导有助于减少